【精品】運輸合同模板合集7篇
隨着人們法律觀念的日益增強,越來越多的人通過合同來調和民事關係,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢?下面是小編收集整理的運輸合同7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
運輸合同 篇1發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
甲方因工程項目而產生的渣土需要外運,甲方將該項渣土外運承包給乙方。為了確保工程的順利進行,明確雙方職責,現經甲、乙雙方協商,訂立如下條款, 以資共同信守執行:
一、工程地址:
二、工程量的核定及單價:
合同簽署前,由雙方代表根據甲方提供有關施工圖紙,交換現場標高,經測算,暫定土方量為100萬立方米,運輸完畢後按實際發生量結算。
土方外運,乙方按照甲方指定的地址進行堆放,按車箱容量以每方/每公里
1.5元為基準核算,機械裝車費為2.5元/方。
四、工期:。
1、乙方必須按照甲方的施工進度計劃,安排土方運輸的施工順序,工期按甲方施工進度確定。
2、因以下原因造成工期延誤,經甲方代表確認,工期相應應延期: ①、相關職能部門因管理需要,要求停運或停止施工。
②、甲方工程項目進展造成乙方車輛無法運輸或施工。
③、大雨等惡劣氣候或其它不可抗力因素。
④、經甲方代表同意工期順延的其他情況。
五、付款方式:
1、在合同簽署生效後,乙方根據甲方的要求安排車輛進場作業,按工程進度十天為小結,支付乙方80%的進度款。
2、工程完工,甲方和乙方根據現場發放的渣土票核定工程量,按有關約定在15天內辦理結算。
六、甲方工作範圍及承擔責任:
1、及時向乙方交付有關施工圖紙的施工組織設計,協助乙方考察現場。
2、在乙方進場施工前,甲方負責清理場內障礙物、場內排水、提供夜間施工的照明設備。
3、甲方負責施工作業場地硬化和圍擴。
4、現場配備專業管理人員配合乙方施工並協調工地工作。
5、工程進度將出現較大幅度凋整時,應及時通知乙方。
6、負責解決工地周邊有關事宜。
七、乙方工作範圍及承擔的責任
1、辦理有關土方方開挖外運的一切手續,費用由乙方承擔。
2、因乙方人為原因,對施工中的建築物、可視設施造成的損失由乙方賠償。
3、因車輛滴、撒、漏而影響環境衞生、現場文明和車輛運輸安全等問題所發生的一切糾紛,均由乙方和有關部門聯繫協調,自行解決,並承擔因糾紛產生的所有相關費用。
4、乙方必須配合甲方現場施工人員的合理安排,
5、乙方所有的施工機具及人員由乙方自行安排。
八、其它約定:乙方以上價格不含税費。
九、本合同一式二份,合同由雙方代表簽字蓋章後生效,本協議合同如有未盡事宜,雙方按有關規定協商解決。
十、補充條款:
乙方(公章) 甲方(公章)
代表(簽字) 代表(簽字)
電話: 電話:
簽約日期: 年 月 日
運輸合同 篇2託運方(甲方):
開票方(乙方):
一、甲方與乙方簽署《貨物運輸合同》,僅限於乙方為丙方代理開具貨物運輸發票時使用。
二、《貨物運輸合同》中確定的運輸貨物,實際承運方為丙方,乙方僅為丙方開具相關貨物運輸發票結算使用,合同中所規定的一切責任均由丙方完全承擔,乙方不承擔任何責任。
三、《貨物運輸合同》中確定的運輸貨物及運輸過程中發生的一切事故、損失和社會、法律責任均由丙方完全承擔,乙方不承擔任何責任。
四、履行合同發生爭議,甲、乙、丙三方及時協商解決,如協商不能解決爭議,可向乙方所在地人民法院起訴。
五、本協議生效後,即成為甲方與乙方所簽署《貨物運輸合同》不可分割的組成部分,並具有同等的法律效力,《貨物運輸合同》中條款與本協議牴觸時,以本協議為準。
六、本協議一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。經三方代表簽字、蓋章後生效。
七、本協議有效期自 年月日至 年 月 日。
託運方(甲方):
代表人:
開票方(乙方):
代表人:
承運方(丙方):
代表人:
運輸合同 篇3原告:XXX發展有限公司
法定代表人:張XX,該公司董事長
被告:XX市XX運輸有限責任公司,住所地XX省XX市XX區XX路459號。
法定代表人:時XX,該公司經理。
被告:燕XX,男,19XX年11月13日出生,漢族,住XX市XX縣XX鎮。
訴訟請求:
一、判令二被告賠償原告貨物損失88866.70元。
二、判令二被告向原告返還運輸費用5000元。
三、由二被告承擔本案的訴訟費。
事實和理由:
20xx年9月12日,原、被告雙方簽訂運輸協議,約定原告委託被告將456台空調運送至紹興XX空調銷售有限公司XX市XX開發區保税倉庫。運輸車輛是皖XXX號/皖XXX掛車。原告支付被告運費5000元。運輸途中,被告車輛行駛至大廣高速由南往北方向XXKM處(XX市境內)發生交通事故,造成貨物損失88866.70元。上述損失被告未能向原告賠償,故訴至法院,請求法院依法支持原告訴訟請求。
此致
XX區人民法院
具狀人:XX有限公司
20xx年11月29日
運輸合同 篇4
合同編號:運字〔 〕年 號
託運方:
承運方(車主、車號):
承運方詳細地址:
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關運輸規定,經過雙方充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 貨物名稱及規格、數量,詳見發貨單(碼單№: );
本批次貨物總價值: 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分(¥: )。貨物運輸合同模板
第二條 包裝要求:託運方必須按照國家主管機關規定的標準包裝;沒有統一規定包裝標準的,應根據保證貨物運輸安全的原則進行包裝;裝車時包裝完整、整潔、無破損、無淋浴;否則承運方有權拒絕承運。
第三條 貨物起運地點: ;
貨物到達地點: 。
第四條 貨物承運日期 年 月 日 時;貨物運到期限 小時。
第五條 運輸質量及安全要求_________。
第六條 貨物裝卸責任和方法:按託運人及收貨人要求裝卸為主 。
第七條 收貨人領取貨物及驗收辦法:按收貨人要求驗貨,並要求收貨人在隨行的碼單上蓋章或有權人簽字。
第八條 運輸費用、結算方式:
承運人將貨物送到約定地點,經收貨人簽收蓋章後,持收貨人簽收單向託運人結算運費;
承運人將貨物送到約定地點,經收貨人簽收蓋章後,持收貨人簽收單直接向收貨人結算運費;
第九條 各方的權利義務
一、託運方的權利義務
1.託運方的權利:要求承運方按照合同規定的時間、地點,把貨物運輸到目的地。貨物託運後,託運方需要變更到貨地點或收貨人,或者取消託運時,有權向承運方提出變更合同的內容或解除合同的要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知承運方,並應按有關規定付給承運方所需費用。
2.託運方的義務:按約定向承運方交付運雜費。否則,承運方有權停止運輸,並要求對方支付違約金。託運方對託運的貨物,應按照規定的標準進行包裝,遵守有關危險品運輸的規定,按照合同中規定的時間和數量交付託運貨物。
二、承運方的權利義務
1.承運方的權利:向託運方、收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納規定的各種運雜費用,承運方對其貨物有扣壓權。查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物,承運方應及時與託運方聯繫,在規定期限內負責保管並有權收取保管費用,對於超過規定期限仍無法交付的貨物,承運方有權按有關規定予以處理。應託運方及收貨人的要求,臨時變更運輸路線、到貨地點而增加運輸費用的,承運方有權向運輸費用實際承擔人收取。
2.承運方的義務:在合同規定的期限內,將貨物運到指定的地點,按時向收貨人發出貨物到達的通知。對託運的貨物要負責安全,保證貨物無短缺、無損壞、無人為的變質,對貨物的毀損、丟失、盜搶、事故、雨淋潮濕,混入其它物品而造成污染引起產品變質,造成產品外包裝破損、弄髒等損失的均應承擔賠償義務。
三、收貨人的權利義務
1.收貨人的權利:在貨物運到指定地點後有以憑證領取貨物的權利。必要時,託運方指定的收貨人有權向到站、或中途貨物所在站提出變更到站或變更收貨人的要求。
2.收貨人的義務:在接到提貨通知後,按時提取貨物,繳清所有應付費用。超過規定提貨時,應向承運人交付保管費。
第十條 違約責任
一、託運方責任
1.未按合同規定的時間和要求提供託運的貨物,託運方應償付給承運方給承運方違約金 元。
2.由於在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物等而招致貨物摔損、爆炸、腐蝕等事故,託運方應承擔賠償責任。
3.由於貨物包裝缺陷產生破損,致使其它貨物或運輸工具、機械設備被污染腐蝕、損壞,造成人身傷亡的,託運方應承擔賠償責任。
二、承運方責任
1.不按合同規定的時間和要求配車發運的,承運方應償付給託運方違約金_________元。
2.承運方如將貨物錯運到貨地點或接貨人,應無條件運至合同規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到,承運方還應償付逾期交貨的違約金 元。
3.承運方沒有履行或部分履行其義務的,應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償給託運方。
4.聯運的貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞,應由承運方承擔賠償責任的,由終點階段的承運方向負有責任的其它承運方追償。
5.在符合法律和合同規定條件下的運輸,由於下列原因造成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的,承運方不承擔違約責任:
(1)不可抗力;
(2)貨物本身的自然屬性;
(3)貨物的合理損耗;
(4)託運方或收貨方本身的過錯。
6.發生不可抗力事件造成損失的,應及時取證,積極向保險部門索賠。
第十一條 本合同正本一式三份,託運方二份、承運方一份。
託運方(蓋章): 承運方(蓋章):
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址: _________ 地址:_________
電話: _________ 電話:_________
開户銀行:_________ 開户銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
運輸合同 篇5發包方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合工程具體情況,簽訂本合同。
第一條、工程項目
(一) 工程名稱:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(二) 工程地點:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(三) 工程內容:本工程多餘土石方(包括基礎及樁基礎)、沙石渣土外運工程;
(四)承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期、包文明施工、包挖、包運輸車輛和裝卸機具、包裝車、包外運、包洗車的人工和機具以及其他需要的配套設施、包運出工地外的任命措施和一切正規手續及費用、包運輸至省市規定的排放地點、包提供符合省市規定的資質和各有關證件。
第二條、工程計量及承包單價:按以上承包方式的內容以擬定單價包乾;按實挖土量計,每立方米按如下的單價計算:(本單價包含沙石排放費、人員及機械的進退場路費、勞保用品和社保費用及趕工費、包辦理暫住手續、安全教育合格證(平安卡)等手續和費用。包計生和流動人口等必須辦理的一切手續及費用。
挖運至外面省市指定地點排放,每立方米土方XXXXXXX元(大寫:XXXXXXXXXX)。注:土石方的劃分:需用爆破才能散開的為石方;其餘均為土方
第三條、工期
(一)按定標規定工期為XXXXXXXXXX天;按現場甲方安排計劃規定實施。如甲方提出趕工期為XXXXXXXXX年XXXXXX月XXXXXXX日竣工。竣工日期為硬性日期,乙方必須採取一切有效措施保證,不得延誤。合同簽訂後乙方無故不承擔工程或要求中止合同,則應賠償甲方損失及違約金,違約金為工程造價的10%。
第四條、工程質量
按國家現行施工驗收規範及清遠市的有關規定執行,精心組織、精心管理、精心施工,狠抓細部確保工程質量等級達到合格。
第五條、文明施工
嚴格按市文明施工的有關規定實施。工地的'土石方和沙石渣土及時清運,保證工地不積壓土石方和沙石渣土等。在施工過程中要做到當日工完場清,出入車輛清洗乾淨,場內機具安放整齊,保證道路暢通。創造一個文明整潔的施工環境。
第六條、工程款支付和結算
進場施工後以每十五天一次,按進度的60%付給乙方。中途不作借支,若有違例現場罰款部分,將在當月的進度款中扣回。待工程完成經甲方場地驗收合格後進行結算,(驗收合格標準以甲方指定的基坑底標高為準)雙方認可後三個月內付清。(工程款以支票支付)。
第七條、工程管理
按國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據,質量標準為合格等級,乙方對工程的質量、進度和安全責任,必須按有關規定配足施工管理人員。嚴格按甲方技術交底施工,確保按時按質完成任務。乙方須指定現場施工責任人,合同責任人要認真履行本協議責任,離開工地應與甲方管理負責人請假,並委託其他人臨時負責工程管理。由於乙方原因造成任何損失由乙方負責。
第八條、安全施工及工傷
1、乙方應在開工前與甲方簽訂安全協議及其負責責任狀,並建立健全建築施工安全生產組織機構和安全保證體系,負責現場全部作業的安全,並對此承擔全部責任。
2、乙方應按安全施工有關管理規定,落實安全生產責任制採取嚴格、科學的安全防措施,施工管理人員及特殊工種等必須持證上崗,確保施工安全、防火安全和第三者的安全,承擔由於自身安全措施不力或違章所造成的責任和產生的費用,並按有關規定接受甲方處罰及賠償甲方損失。
第九條、工程驗收
工程驗收以施工圖紙及説明書、有關書面文件、合同、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準的合格工程為據。
第十條、其他約定
1、若因乙方自身管理問題或未能配合現場需要以及質量問題等,甲方有權責令其停工整頓和執罰,甚至作請退場處理。若發生請退場時,其結算最高按實物量的75%結付,甲方也可視情況作部分工程甩項處理,乙方需無條件服從並配合。
2、如不能按甲方要求進駐工人(簽訂合同在甲方通知乙方進場的三天內),甲方有權劃分工程量給第三者承包,由此發生的費用在合同中支付,乙方必須無條件服從。如乙方進場人員遠達不到甲方要求,甲方有權讓乙方退場,乙方的費用自行承擔,已完成的工程量結算安慶退場結算方式結算。
3、由於政策變化及甲、乙雙方以外的原因導致工程停建或緩建,使合同不履行,乙方接到甲方通知後,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方的要求撤出施工現場,甲方應為乙方退場提供條件,並支付已完成工程款的80%。餘款待復工時再履行合同,若工程不能復工時,待甲方與建設方辦完有關手續後進行結算付清。
第十一條、爭議解決方式
如發生糾紛協商不成時,可向工程所在地仲裁機構申請或按有關法律程序進行解決。
本合同經雙方簽字後生效,至工程複檢保修期滿並結清款項後失效,本合同正本兩份,雙方各執一份,副本兩份甲方留用。
甲方(公章):XXXXXXXXX 乙方(公章):XXXXXXXXX
法定代表人(簽字):XXXXXXXXX 法定代表人(簽字):XXXXXXXXX
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
運輸合同 篇6甲方:《以下簡稱甲方》
乙方: 《以下簡稱乙方》
一、 甲方修建龍橋鄉新寨樑村3.2公里水泥路,需要運輸沙石料,乙方現有大型雙橋車輛可供甲方沙石運輸使用,經甲乙雙方多次協商達成共識,甲方同意使用乙方車輛運輸甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石運輸,現達成協議如下。
二、 具體協商細節項目條款如下:
1、甲方所需用大河沙是王家沙,甲方給乙方結帳王家沙,乙方運到甲方使用料場,按每立方135元人民幣結算。
2、甲方所使用石子,乙方運到料場按每立方110元人民幣結算。
三、 付款辦法:乙方給甲方每運輸滿一萬元錢的材料和運費,甲方按百分之五十當場結算清楚。
四、 乙方給甲方所運輸甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十餘款,甲方必須在20xx年12月31日之內全部給乙方結算清楚款項。
五、 甲方邀請乙方擔任龍橋鄉新樑村3.2公里路的沙石運輸,乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料,否則,造成停工待料,由乙方負擔責任。
六、 乙方在甲方正常施工開始,乙方負擔甲方的全部沙石運輸業務,甲方不得安排其它任何車輛拉料進場(除長途沙石)。如甲方自己小車運料進場,乙方無權干涉,除此之外,甲方違約時,甲方必須一次性全部結清前期的一切料款和運費。
七、 以上合同是通過甲乙雙方認真考慮,達成共識,所簽訂的本合同,任何一方都不得以任何理由違約反悔。如有任何一方違約,需負責承擔運輸總款的百分之二十的違約補償金。
八、 本合同一式三份,自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
運輸合同 篇7甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照國家相關法律、法規,遵循平等自願、公平和誠信的原則;並經甲、乙雙方充分協商,簽訂本合同以茲雙方共同遵循。
一、運輸範圍及價格:
1、經雙方協商單程運距/方;經雙方協商,若往單程距超出 公里,則每方單價每公里在原單價基礎增加 元。
2、運輸總量約方。
二、甲方責任:
1、甲方為乙方提供車輛停放場所,車輛安全由乙方自行負責。
2、乙方車輛在運輸過程中因政府職能部門及社會方面干涉所發生的費用均由甲方負責。
3、甲方保證在工程進行中,確保裝、倒料場的路況暢通。
三、乙方責任:
1、乙方運輸車隊必須有相關的管理制度和健全的管理機制,乙方車隊管理由乙方負責,但必須配合、服從甲方工作。
2、乙方車輛必須符合以下要求:車載重量:25方/車,車型:雙橋車,車況良好,車輛手續齊全。
3、乙方車輛駕駛員及管理員的生活由乙方自行負責。
4、乙方車輛的維修、維護費由乙方自行負責,乙方車輛進行維修、維護時必須保證甲方所要求的施工進度安排,以確保物料能及時運出。
5、自本合同簽訂之日起,一日內乙方車輛必須到達甲方指定的施工現場,到達現場車輛不少於 輛,本項目用車總量為 輛車。
四、工期:
本合同工期為 天。每十五天運量不少於 方。
五、土方計算方式及結算方式:
1、土方計算方式為以每車的實際方量計量。
2、每15日,甲、乙雙方核對相關票據,甲方在對票當日向乙方付款。付款金額為該運輸時段金額的百分之百。
六、違約處罰:
1、甲方若不按時支付乙方運費,造成乙方車輛停工,甲方按每台車每天元的費用付給乙方。若因乙方車輛不足(合同台數)及駕駛員原因造成運力不足,甲方場外調車運費差價由乙方補足。
2、乙方自本合同簽訂之日起,72小時內乙方車輛不能到達甲方指定的施工現場或到場車輛低於 輛,延遲一日乙方須向甲方支付五萬元違約金,以此類推,延遲超過3日,甲方有權終止本合同,甲方有權向乙方追討上述違約金款項。若乙方車輛按照甲方要求到達現場24小時內無法開展正常的運輸工作甲方每天向乙方支付違約金五萬元。延遲超過3日,乙方有權終止本合同,乙方有權向乙方追討上述違約金款項。
3、乙方餘下輛車載接到甲方通知後三日內不能到達施工現場的乙方按每天每台車兩千元的金額付給甲方,若將場外調車運費差價由乙方補足。
七、合同爭議的解決方式:
合同發生爭議的解決方式,雙方協商解決,協商解決不了時可向當地人民法院提起訴訟。
八、本合同未盡事宜,雙方協商解決。本合同一式兩份,雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
股權轉讓合同模板集合8篇
隨着人們對法律的瞭解日益加深,人們運用到合同的場合不斷增多,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢?下面是小編為大家收集的股權轉讓合同8篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。股權轉讓合同篇1出讓方:(甲方)住址:受讓方:(乙方...
-
精選專利權轉讓合同三篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強,很多場合都離不了合同,合同協調着人與人,人與事之間的關係。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的專利權轉讓合同3篇,歡迎大家分享。專利權轉讓合同篇1項目名稱:技術受讓人:(公章)(甲方)技術讓與人:(公章)(乙方)中介人:(公...
-
農村房屋合同模板彙總七篇
在人們愈發重視契約的社會中,我們用到合同的地方越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎?以下是小編為大家收集的農村房屋合同7篇,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。農村房屋合同篇1甲方:__________________乙方:__________...
-
【推薦】工程承包合同範文彙編八篇
隨着廣大人民羣眾法律意識的普遍提高,人們運用到合同的場合不斷增多,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你所見過的合同是什麼樣的呢?下面是小編收集整理的工程承包合同8篇,歡迎大家分享。工程承包合同篇1甲方:乙方:根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和...