【推薦】承包合同彙總5篇

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的承包合同5篇，歡迎閲讀與收藏。

承包合同 篇1

發包方：郭家山煤礦（以下簡稱甲方）

承包方：張中介（以下簡稱乙方）

為了加強安全生產管理，合理利用和開拓資源。促進雙方增效的目標。雙方在平等互利，協商一致的原則上。甲方將郭家山煤礦一下山承包給乙方進行施工和採、掘、生產、銷售一條龍管理。其有關事項協商如下，共雙方遵守執行：

一：承包標的範圍

1；乙方充分利用甲方現有主、風巷及地面配套設備進行維修。

2：一下山工程配套沒置及工作佈置、開採。（採、掘、電、運、通、安全、生產、銷售等）施工、安全、經營管理。承擔經營管理中所發生的各項税費。

3、按現有煤礦的設備如數移交乙方，進行維護使用和管理。

二：質量和要求

1、主、風巷及配套工程，按現有斷面進行維修。

2、乙方自行對一下山的車場、水倉、平台、輪子道（2m2m）、安全硐室（40m一個）、絞車房及一下山運輸平巷、開切眼、工作面等進行安全施工管理，及承包期的使用和維護。投資（投資額為壹佰叁拾萬元）、

三：承包期限

三年：從20xx年x月x日起至20xx年x月x日止

四：費用及支付方式

1：在工作面形成之日起每噸煤由乙方付給甲方壹佰元，以現售價噸煤均價叁佰元為基數，乙方承擔一切產銷成本。凡超出10﹪以上雙方以利潤額對半分成。

2：每月1日至31日為一月驗收結算期，次月10日左右為支付期。

五：雙方權利與義務

（一）甲方：派人督促乙方的安全和工程、產品質量，制止和處理三違。指導乙方按照規定、規程工作，檢查工作點瓦斯和不安全隱患。有權停止一切不安全和不按規定的工作。按時驗收工程、產品質量、數量。及時按協議清算應收費用。協調各級與地方之間工作。承擔在三年內，因人為不可抗拒的停工時間順延和甲方轉制給乙方承包期未到的成本和收益。

（二）乙方：做好承包期的安全、生產工作，按照甲方的計劃要求進行施工和管理。接受甲方的一切安全和業務管理，遵守煤礦制度。有權制止甲方違章指揮、停止有重大安全隱患未排除的一切工作。按時上交各項應支付的費用。協助甲方搞好企業發展，搞好自身安全、生產管理，配合甲方處理企業各項工作。

六：違約責任

本協議一經鑑定生效：共雙方遵守執行。無理終止協議承擔守約方的直接經濟損失。情節嚴重承擔守約方的直接經濟損失。

七：其它

1、承包期到時移交：乙方對接收甲方的設備全數進行移交、對使用中損壞的進行維修正常交付。乙方承包期中新添設備按使用年限和折舊結算移交甲方。

2、如遇政策性規定和人力不可抗拒的事宜，雙方另行協商。平時工作與安排由乙方與甲方協調決定。

八：議一式五份，均受法律保證。甲、乙雙方各執二份。公證機關一份，雙方簽字生效

特此協議

甲方：郭家山煤礦

乙方：張中介

20xx年x月x日

承包合同 篇2

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程承包事項協商達成一致，訂立本協議。

一、工程概況：

1.1、工程名稱：

1.2、工程地址：

1.3、結構形式：高層短肢剪力牆結構，地下二層地上27（18）層，地上層高2.9m，棟住宅總建築面積約XX。

1.4承包範圍：

包含施工圖及設計變更範圍內的以下工作內容

（1）給水系統預埋及安裝；

（2）排水系統預埋及安裝；

（3）給水設備安裝及調試；

（4）採暖系統預埋及安裝（地暖除外）；

（5）照明系統線路設備及開關預埋及安裝；

（6）避雷系統的安裝；

（7）消防水電系統的預埋及設備、設施安裝；

（8）電視、電話、網絡、安防智能化等弱電系統的線路預埋及帶絲；

1.5、承包方式：

1.6、承包內容：水、電、暖、消防系統所有管線安裝出散水距離均按1500mm施工，承包範圍內的管線防鏽防腐、保温；所有預留洞及套管的留設及封堵，管井清理、管道及箱體的預留預埋、相關實驗調試（包括配合外網施工單位完成系統綜合調試驗收），設備設施的就位與安裝調試，弱電預埋管路應帶絲並保證暢通。乙方自行配備水鑽、電錘、套絲機、手提切割機等本合同已明確甲方提供以外的機具設備、工具。

二、工期要求：

1、開工時間：年月日；

1、完工時間：年月日；

備註：如進場時間變化，甲方須提前15天通知乙方準備。

三、質量要求：

3.1乙方必須按照國家規定對所承包的工程質量負責。如果因為施工質量不合格造成經濟損失和安全事故，一切經濟責任和法律責任及產生的一切後果均由乙方負責，與甲方無關。

3.2乙方在施工中必須嚴格遵守國家《工程建設標準強制條文》及現行的建築施工規範和作規程，工程質量要求達到合格標準，雙方對工程質量有爭議，以當地質量監督站及有關單位、評定為準。

四、安全文明施工要求：

1、乙方在整個施工過程中必須全面嚴格遵守安全規章、規程、規定。必須對現場實施各種安全防範措施。現場實施封閉施工，保證施工人員和相關人員的絕對安全。

2、乙方負責所有進出場材料的裝卸，放整齊與保管。乙方需指定專人接收進場材料、週轉工具並妥善保管，退場清點超出定額損耗部分將處於乙方十倍罰款。

3、乙方應按有關規定及專項施工方案自備安全帶、安全帽、膠鞋、絕緣手套等一切安全防護用具並確保按規定佩戴使用。

五、雙方義務：

（一）、甲方義務：

1、向乙方提供施工圖紙一套；

2、完成技術交底及安全教育、交底；

3、向乙方提供施工臨時用水、用電接口。

4、提供電焊機一台及電源線、焊把線，提供無齒鋸一台及電源線，提供套絲機、台鑽的電源線但不提供設備。

（二）、乙方義務：

1、對本合同承包範圍內的工程質量向甲方負責，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規施工、確保施工質量達到合格標準；

2、嚴格按照甲方指定的進度計劃，投入足夠的人力、物力，保證工期；

3、加強安全教育，認真執行安全技術規範，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全；乙方應按規定完成班組的技術交底、安全交底、安全教育簽字齊全並經甲方審核備案。提供真實有效的特殊工種證件到甲方備案，並確保施工中人證相符；

4、乙方必須制定現場負責人一名負責施工現場的管理並與甲方項目部對接工作。乙方指定現場管理人員，施工期間需履行應儘管理職責，未經甲方允許不得隨意離場、更換；但經一段時間磨合仍不能勝任其工作的應立即更換；

5、乙方應提前10天向甲方報送經項目負責人簽字材料計劃；進場材料自行裝卸、放、管理，施工現場必須按甲方統一規劃堆放材料；

6、乙方施工過程中應做好成品、半成品的保護，因乙方責任造成的設備設施的損壞、火災損失及第三方損失均由乙方全額賠付。

六、安全事故處理：

1、發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應及時報告甲方，同時按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方應重視安全教育、安全交底與安全自檢，由於乙方違章作業、違章指揮造成的安全事故，一切責任全部由乙方承擔。

七、合同價款及支付方式：

1、本合同以單價31元/建築平方米包乾，該總價已包括人工、機械（甲方提供電焊機一台、氧氣乙炔及氣割設備一套、無齒鋸一台及鋸片）、安裝輔材、施工安裝、調試、保險及風險等各項費用，此單價不再因設計變更、定額調整、市場變化等一切因素而調整。

2、本合同第一次付款為兩棟住宅主體施工至負一層頂板混凝土澆築完畢，甲方支付乙方已完工程價款的80%；其後每月5日甲乙雙方核對上月完成產值，並與本月15日前支付乙方上月產值的80%，本合同約定工程全部完工並經甲方、監理單位驗收合格，甲方支付至乙方結算工程款的95%；工程款的5%為質保金，自本工程備案驗收之日起兩年內無質量問題一次支付乙方。

3、本合同綜合單價31元劃分為以下結算分項作為工程款支付的依據：

①電氣系統預埋 4元/平方米

②電氣穿線帶絲 4元/平方米

③電氣設備、設施、開關面板燈具的安裝 4元/平方米

④電氣綜合調試及驗收 3元/平方米

⑤水、暖、消防系統預留預埋 4元/平方米

⑥水、暖、消防系統幹管安裝 5元/平方米

⑦水、暖、消防系統支管安裝、設備設施的就位安裝 4元/平方米

⑧水、暖、消防綜合調試及驗收 3元/平方米

八、爭議解決：

甲方和乙方在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不願和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定向工程所在地人民法院提起訴訟。

九、合同終止：

乙方承包工程經甲方和建設單位、監理單位驗收合格後並向甲方交付作業成果，工程價款支付完畢，雙方履行完合同全部義務本合同即告終止。

十、合同份數：

本合同一式六份，具有同等效力，由甲方執四份和乙方執貳份。

甲方：（簽字） 乙方：（簽字）

蓋章: 蓋章：

年 月 日 年 月 日

承包合同 篇3

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的.輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委託代理人（簽字）：_____ 委託代理人（簽字）：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包合同 篇4

甲方:

乙方:

經甲乙雙方共同協商同意,乙方同意將自己的部分土地承包給甲方,甲乙雙方經充分協商,訂立本合同.

一、承包土地畝數 。

二、承包時間：自 年 月 日至 年 月 日止共計 年整。在承包期間與國家集體或個體徵用，乙方有權收回，但地上一切附屬物為甲方所有。

三、承包費標準及交納的時間

甲方同乙方一次性交納承包費每畝貳萬元整共計 元，本合同在規定的租用期屆滿後，雙方如願延長租用期，按周邊的地價經雙方協商後給予調整。

四、甲方在經營期間，不得私自在承包地挖坑起土，只准種植花木不得發展其它項目，平整土地時只能徑向平整，不能緯向平整，但乙方如需要建房挖土，甲方給以准許，經雙方協商解決。

五、全同到期同等條件下甲方優先續包，但交給乙方時甲方必須保證承包土地無草、無坑、無樹樁，經機械旋耕後交給乙方。為保證此項的屬實甲方在承包最後一年交納承包費時由雙方協商解決。

六、合同自簽訂之日起生效，受法律保護。

七、乙方無權干涉甲方用工，種樹期間乙方保證甲方挖土球。

八、甲乙雙方如有違約，由違約方承擔一切經濟損失。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方簽字：

甲方(發包方)： 村 組 法定代表人： 乙方(承包方)：

為規範農村土地承包經營權流轉行為，維護流轉雙方當事人合法權益，促進農業和農村經濟發展，維護合同當事人的合法權益，甲乙雙方根據《中華人民共和國農村土地承包法》的規定，本着平等、協商、依法、自願、有償的原則，依法簽訂本流轉合同，保證共同恪守。

一、 標的：發包方擁有土地承包經營權的承包地。

二、 流轉形式：租賃 三、 流轉承包土地狀況及用途：

發包方同意將本(村)組農户的棄耕土地 畝(大寫___畝)轉包給承包方作為花卉、園林、養殖等使用。期限從 年 月 日起至 年 月 日止，即承包期為 年。

四、 雙方的權利和義務

1、發包方的權利：

(1)依法擁有土地所有權;

(2)監督承包方依照承包合同約定的用途合理利用和保護土地，制止承包方操守承包地和農業資源的行為;

(3)按合約定收取土地承包費，若承包方所承包地在依法徵用後，青苗補償費和原田地邊的林木補償費如承包方已付給農户租地補償時由承包方所有;

(4)依法收回承包地;

(5)合同到期解除後，負責監督承包方對土地的還耕恢復。

2、發包方的義務：

(1)維護承包方的土地承包經營權，不得非法佔用土地，不得非法變更、解除承包合同;

(2)尊重承包方的生產經營自主權，不得干涉承包方依法進行正常的生產經營活動;

(3)依照承包合同約定為承包方提供生產、信息等服務;

(4)協助承包方，調解本(村)組區域內承包方之間的土地糾紛;

(5)法律、行政法規規定的其他義務。

3、承包方的權利：

(1)依法享有土地使用、收益和土地承包經營流轉的權利，有權自主組織生產經營和處置產品;

(2)承包地被依法徵、佔用後有權依法獲得業主建設設施和經營損失等相關補償和賠償;

(3)有權在承包土地上，修建生產經營、管理和休閒旅遊設施;

(4)承包期滿後，在同等條件下優先繼續承包的權利;

(5)法律、行政法規規定的其他權利。

4、承包方的義務：

(1)按合同約定，如數按時交納土地承包費;

(2)承包的土地和其它集體生產資料，不得擅自變賣，不得擅自改變土地所有權性質，服從國家、集體建設和規劃依法用地的需要;

(3)維持土地農業或休閒旅遊用途，不得用於其它建設;

(4)依法和合理利用土地，不得將耕地造成永久性傷害;

(5)按合同約定，負責土地還耕地恢復;

(6)法律、行政法規規定的其他義務。

五、 合同標的及履約方式

土地承包費實行：地600元/畝/年、田800元/畝/年計價，按每年付清當年租金。

六、 保證措施

1、合同期滿後，承包方若不再繼續承包，或中途承包方要解除本合同，土地的還耕責任由承包方承擔。

2、若因政策調整需變更合同或中途發包方要求解除本合同，土地的還耕責任由發包方承擔。

七、 合同的變更或解除

有下列情況之一者，合同可以變更或解除：

(1)經甲乙雙方協商一致，又不損害國家、集體和他人利益的;

(2)簽訂本合同所依據的國家政策發生重大變化的;

(3)一方違約，使承包合同無法履行的;

(4)承包方喪失承包能力使合同不能履行的;

(5)因不可抗力使合同無法履行的。

八、 其它約定

在承包期內若遇國家政策調整，由雙方協商，按政策執行。

九、 違約責任

甲乙雙方必須遵守合同約定，若一方違約，違約方應當按本合同標的具體數額的20%向守約方支付違約金。

若發包方因非法干預承包方的生產經營活動，擅自毀約、變更或解除合同而致使承包方受到損失，發包方應賠償承包方所有損失。 承包方有下列情況者：

(1)不按時交納承包費;

(2)荒蕪承包地，破壞承包地上集體所有的附着物的，破壞水利設施行為的;

(3)不服從國家、集體建設規劃用地的;

(4)擅自改變耕地造成永久性傷害;

(5)擅自毀約、違約，不能按規定履行約定責任的。

應分別承擔違約責任，並賠償發包方相關經濟損失，發包方可以收回承包地;

十、 其它事項

若甲乙雙方發生合同糾紛，應先友好協商解決;協商不成的按《中華人民共和國農村土地承包法》的規定執行。

若國家徵用此承包地，經相關補償後，本合同自動終止;甲乙雙方都不承擔任何違約責任。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。經發包方法人、相關農户及承包方代表簽字立即生效。

此合同具體租用面積由承包方造冊給相關農户。

甲方簽字： 乙方代表簽字：

相關農户簽字：

承包合同 篇5

甲方

乙方

一、 20xx年6月1日甲乙雙方簽訂了三年物業管理承包合同，合同期從20xx年6月1日-20xx年5月31日止，合同履行至今，經甲方認真考核，認為乙方在承包物業管理期間能認真的履行承包合同條款，緊密配合甲方，積極完成的承包後勤工作，受到學校師生的好評;乙方在20xx年12月30日書面向甲方提出終止承包或者變更相應合同條款的請示，乙方提出終止承包或者變更相應合同條款的原因有以下方面;

1、 由於廣州市人力資源和社會保障局調整我市企業職工最低工資標準的通知，乙方要補充員工(衞生工)低位的工資標準，乙方每年差額為23040元;

2、 廣州市人力資源和社會保障局，關於調整20xx年企業提導線的文件精神，乙方要求按新企業工資指導11%增加員工工資，其(水電、物業維修)員工工資增加為43699.92元/年，以上兩項增加費用的税金為6340.26元，共計增加金額(含税金)73080.2元，乙方表示由於上述原因，在經營上出現了 經營危機，因此提出請甲方終止承包或者變更相應的合同條款;

二、 根據乙方的提議經雙方協商，甲方物業後勤管理部分仍然由乙方繼續承包管理;另外甲乙雙方達成以下的合同條款變更協議;

1、 甲方同意在承包合同中參照廣州市新調整的員工工資標準的規定，增加乙方

(衞生工)的工資為33010.00元/年;

2、 甲方同意在承包合同中參照廣州市新調整的企業工資指導線，低位線的文件增加乙方其他員工工資11%的標準，其增加工資為43699.92元/年;

3、 甲方同意在承包合同中給予乙方上述兩項增加工資費用的支出形成的税金為6340.29元/年(按9.5%的税率計算);以上合同條款變更後費用增減相抵，甲方實際給予乙方增加承包費用為73080.21元，承包費用由原來的1225415.96元/年增加至1298496.17元/年(大寫：壹佰貳拾玖萬捌仟肆佰玖拾陸元玖角貳分)，月平均費用為108208.02元/月;

三、補充協議的有效期：

補充協議條款從20xx年1月1日起生效於20xx年5月31日終止;

四、付款方式：

承包費用採用月轉賬或支票結算方式，甲方每月5號前支付承包管理費108008.00元給乙方，餘額2496.24元在承包期最後一個月結算，乙方及時向甲方提交相應費用的正式發票;

五、協議附件：

1、 本次補充協議在20xx年6月1號甲乙雙方簽訂的合同書同時執行，補充協議主要調整乙方承包員工工資費用，承包項目及服務質量不變;

2、 補充協議一式四份，甲乙雙方各持兩份;

甲方單位蓋章： 乙方單位蓋章：

甲方法人代表簽名： 乙方法人代表簽名：

日期 ： 日期：