【必備】承包合同模板合集6篇

現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的承包合同6篇，歡迎大家分享。

承包合同 篇1

發包方:

承包方:

甲乙雙方本着平等、自願、有償的原則，簽訂本合同，共同信守。

一、土地的面積

甲方將位於面積____畝 (土地類型)承包給乙方使用。

二、土地用途及承包形式

1.土地用途為:種植經濟作物。

2.承包形式:個人承包經營。

三、土地的承包經營期限

該地承包經營期限為年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、承包金及交付方式

1.該土地的承包金為每畝每年元，承包金總共計元。

2.乙方向甲方分期交付承包金，首次支付人民幣元，剩餘承包金次年全額付清。

五、 地上物的處置

乙方有權處理承包區域內現存地上物，在承包經營期內乙方所建設地上物所有權亦為乙方所有。

六、甲乙雙方的權利和義務

(一)甲方的權利和義務

1.對土地開發利用進行監督，保證土地按照合同約定的用途合理利用，並使乙方取得土地承包經營權。

2.按照合同約定收取承包金，在合同有效期內，甲方不得以任何理由提高承包金。

3.保障乙方自主經營，不侵犯乙方的合法權益。

4.協助乙方進行農業種植的開發、應用。

5.為乙方提供所在地村民的其他同等待遇。

6.在合同履行期內，甲方不得重複發包該地塊, 在承包期限內，如因承包範圍出現土地糾紛，由甲方負責解決，若致使乙方遭受經濟損失，由甲方按國家相關規定進行賠償。甲方必須確保乙方在承包期內不受任何干擾。

(二)乙方的權利和義務

1.按照合同約定的用途和期限，有權依法利用和經營所承包的土地。

2.享有承包土地種植經濟作物所有權。

3.乙方對承包地有獨立自主經營權和收益權，任何單位和個人不得干涉。承包經營，獨立核算，自負盈虧，所發生的一切債權債務由乙方獨自享有和承擔，與甲方無關。

5.乙方可在承包的土地上建設與約定用途有關的生產、生活設施。

6.在承包期內，乙方須按合同規定繳交承包款給甲方，並有權拒絕交納除合同規定承包款外的任何其他非國家規定之費用。

7.保護自然資源，搞好水土保持，合理利用土地。

七、合同的轉包

在本合同有效期內，乙方在不違反國家法律、行政法規強制性規定的前提下，可以自主採取轉包、轉讓、出租等方式實現土地承包經營權流轉。土地承包經營權流轉取得的收入全部歸乙方享有，甲方不得對此主張任何權利。本合同轉包後，甲方與乙方之間仍應按原承包合同的約定行使權利和承擔義務;乙方與第三方按轉包合同的約定行使權利和承擔義務。本合同轉包後，因甲方的原因致使轉包合同不能履行，給轉包後的承包方造成損失的，甲方應承擔相應的責任。

八、合同的變更和解除

1.本合同一經簽訂，即具有法律約束力，任何單位和個人不得隨意變更或者解除。經甲乙雙方協商一致簽訂書面協議方可變更或解除本合同。

2.在合同履行期間，任何一方法定代表人或人員的變更，都不得因此而變更或解除本合同。

3.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同難以履行時，雙方均不能追究對方的責任，但乙方必須及時將情況報告甲方，甲方應及早採取措施儘量減少損失，協助恢復生產，並根據乙方的損失情況協商減免承包款。

4.本合同履行期間，如遇國家建設(或其他原因)徵用該土地，徵用相關賠償費用為乙方所有，同時對於乙方所承包徵用地上建築及其他地上物等以實際評估價值合理作價，作價款一次性付給乙方。

5.如甲方擅自重複發包該地塊，致使乙方無法經營時，乙方有權解除本合同，其違約責任由甲方承擔。

6.本合同期滿，如繼續承包，乙方享有優先權，雙方應於本合同期滿前三個月簽訂未來承包合同。如乙方不再繼續承包，在合同期滿後90天內將原承包地交還給甲方。

7.本合同履行期間，即使下列情形發生改變，甲乙雙方仍應按本合同約定內容履行各自義務:

(1)、甲乙雙方的負責人、經辦人變更;

(2)、甲乙雙方的名稱改變;甲方分離或甲方與他方合併。

8.承包期內，承包户主如去世，其家庭成員及繼承人可以在承包期內繼續承包。

九、違約責任

1.在合同履行期間，任何一方違反本合同之以上約定，即視為違約。如甲方違約導致解除此合同，須付給乙方違約金、並退還乙方所付的全額承包費;如乙方違約，甲方不予退還乙方的承包費，並且解除此合同。

2.乙方應當按照本合同約定的期限足額支付租金。如超期繳交承包款，則按應付未付部分的日萬分之四交付逾期付款違約金給甲方，直至付清應交的承包款為止。如因甲方發包地手續不合法或因甲方發包地權屬不清產生糾紛，致使合同全部或部分不能履行，則視為甲方違約。

3.因乙方為提高土地生產能力而投入相應資本及人力，無論甲方在合同到期前以任何理由收回該承包土地，乙方有權獲得相應的補償，補償金額為土地面積上建築的實際資產核算金額為準，價款一次性全額支付給乙方。

十、合同糾紛的解決辦法

本合同履行中如發生糾紛，由爭議雙方協商解決;協商不成，雙方同意向當地人民法院起訴。

十一、本合同經甲乙雙方簽章後生效。

十二、本合同未盡事宜，可由雙方約定後作為補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇2

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方 (以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，甲乙雙方遵循自願和誠信的原則，就 工程勞務承包的事宜達成一致意見，為進一步明確雙方施工過程中的權力、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本協議。

工程名稱：

承包項目：

承包方式：人工費承包

　　一、工程人工費及承包範圍

1剩餘材料及垃圾的清理，竣工前所含項目的維護、維修幾文明施工。所用使用材料裝卸、機具維修，工資均有乙方自行負責。

2、承包單價：綜合單價元∕平方米（大寫：）所承包項目以實際面積進行竣工結算，按建築屋面工程質量驗收規範進行驗收，達不到規範要求所造成的返工、人工費、材料費均由乙方全部承擔（本單價以圖紙設計、變更、會審紀要做法為依據）。

3、所包價格中含施工中的各種承包風險係數。甲方已在勞務單價中給予乙方在施工中安全、市場變化、意外、人生意外等風險費用、管理費、勞保用品、利潤等，在施工過程中的一切意外風險費用無論多少，甲方不再承擔任何費用。因甲方的設施，設備以及管理人員違章指揮造成的損失除外。

　　二、 工程質量

1、本工程為結構優質工程，乙方必須按照圖紙要求以及相關規範規程及項目部的各項分部工程技術質量交底操作執行，項目部將對每個分部分項工程進行驗收，簽字後方可進入下道工序。乙方必須設專職技術質量人員進行自檢，再交項目部複檢。如果複檢兩次不通過，則每複檢增加一次罰款500元。

2、每天分包隊質量員、項目工長、質量員檢查每天完成的情況，並書面做好記錄，在檢查中發現一個不合格點，罰分包隊長100元，操作工人50元，連續發現同一操作工

人在當天完成工作量出現三個不合格點，要求操作人員退場。

3、每週一次會，由出現問題的操作工人、工長、質量員、分包管理員共同解決質量問題，對操作人員進行批評、教育、指導並處罰，徹底糾正錯誤。

4、分包隊必須有質量員或管理員進行自檢、互檢，做好自檢記錄，在進行交接檢查。

5、注意成品保護，和合作單位共同搞好工程，最後做到場地清。

6、工程質量事故發生的返工，由乙方承擔全部人工費、材料費、機械費，且工期不予順延。

7、乙方原因造成的重大事故，導致停工的，除按第6條之規定處罰外，對現場內因停工原因，造成機械設備、週轉材料擠壓、閒置，乙方賠償全部損失。

8、為甲方及監理的監督、檢查，提供便利條件，期間出現無理取鬧，惡意阻撓，強行操作及不積極配合整改，整改部完善，出現一次罰款500元。

9、具備驗收條件時，乙方先自檢，做好自檢和交接工作，並填報真實有效的檢查記錄，由於工序交接檢查不認真造成上道工序返工的，本道工序操作人負直接責任，並承擔由此產生的後果。

10、甲方及監理提出的質量缺陷，必須及時整改，若提出後未及時整改的，每次罰款200元。監理、甲方發一次監理工程師通知單，對乙方罰款1000元。

　　三、安全管理

1、乙方應嚴格遵守施工單位各項安全制度，不得浪費、損壞和盜竊料具，不得在宿舍內使用電爐，自制電褥或開長明燈、放長流水，發現火災隱患要及時報告，及時整改；不得在現場酗酒、鬧事、打架鬥毆，違者按每人每次100元以上1000元以下罰款，情節嚴重着移送當地公安機關處理。

2、對於乙方違反企業安全生產規定，無證從事特殊作業的人員，罰款100元/次。

3、進入施工現場不戴安全帽罰款50元/人次。安全帽不正確使用罰款20元/人次。

4、高空危險處作業不繫安全帶罰款100元/人次。

5、隨意損壞、拆除安全防護設施除照價賠償外，罰款200元/人次。

6、不按期進行安全活動，未做記錄罰款100元/班次。

7、服從安全員對安全管理及安全生產的各種指令。

8、由於乙方人員違規操作造成的自身傷殘、傷亡及傷害他人的事故，所發生的費用3萬員以下完全由乙方自行承擔（如：從架杆上摔下、砸傷等形成的傷亡事故）；3萬元以上的公司承擔相應費用的50%。

　　四、工程進度

1、乙方按甲方合理的進度安排進行施工，未完成月計劃，按當月未完成工作量價款佔

當月計劃工作量價款的50%處罰。周進度，月進度必須按甲方計劃要求完成，推遲一天罰款1000元（大寫：壹仟元整）。

2、乙方接受甲方對進度的檢查監督。

3因甲方材料、設備供應等問題造成的工期延誤，乙方作出合理的索賠説明後，工期順延。

4、總工期年月日達到承包項目的全部竣工驗收。

5、甲方將根據總工期排除每月進度計劃，並下發乙方執行。

6、乙方如不能按時完成甲方每月下發的進度計劃，甲方將採取經濟處罰措施，因乙方不能保證人數、工期和質量，甲方有權調派其他隊伍，分部分項在乙方承包範圍中分隔。其費用在乙方承包價中扣除。

7、因乙方人員不能按時到位，夏收季節人員減少，影響本工程進度、質量或全面停工連續兩天者，將對乙方進行總人工費0.5%～1%處罰；連續停工七天者，視乙方為違約，將對乙方已施工工程內容按70%金額進行結算並無條件退場，或由甲方負責分包乙方無法完成的工程量，並按所列分項單價扣除。若因甲方設備、材料、停水、停電等造成停工時，工期順延，人員由項目部安排做臨工或安排做其他事宜。

　　五、文明施工

乙方進駐施工現場後必須承擔共創文明工地的義務，遵守甲方制定的文明施工現場管理規章制度。

1、施工作業面應隨時清掃乾淨，所用工具材料等應收拾擺放整齊，保證作業面清潔衞生，且做到工完料盡現場清。乙方負責甲方提供的設備，合理使用，日常保養，清潔工作。

2、應做好成品保護，如出現隨意損壞等，根據情節嚴重處以100元以上罰款。

3、不準隨地大小便，每發現一次，罰款100元，並且負責監督其他人，至發現下一個人為止，一次循環。若未發現當事人，對當天在此作業面上的所有操作班組進行處罰，每次每班處罰500元。

　　六、結算方式

每月25日前報當月工程進度，由甲方審核結算。

1、完成當月任務執行公司結算辦法，施工任務未完成本月不予結算。

2、結算期間當月損壞材料設備、罰款等當月予以扣除。

3、結算時間自每月25日開始至次月5日結束，過期概不負責，由此造成的損失，屬哪方就由哪方負責。

4、結算期間嚴禁在辦公室吵鬧，發生一次罰款1000元。

5、乙方不論何種原因中途退場的，所完成的工作量一律按所完成量的50％結算。

6、所有零星用工實行日結月清，每日發生的零星用工在完工後由派工人簽發用工證明，然後到項目經理處簽字審批，月底結算時以項目經理簽字審批單為依據進行零星用工結算。審批單必須是在當日審批簽字，過期概不負責（如遇特殊情況時間可以延遲至第二天中午前。）

7、付款方式：以建設單位支付工程款情況支付，竣工驗收合格後按結算的50％～70％以現金或支票支付，剩餘工程款在驗收合格後3個月內扣留5％保險金後，將剩餘款項付清。保脩金根據乙方維修清況逐步返還，若乙方不能及時維修，甲方則派人維修並按實際發生扣除保脩金。保修期滿，扣除有關費用後將剩餘保脩金一次性結算。

　　七、設計變更與變更價款

1、施工中甲方對原設計圖若提出變更，必須在2日前通知乙方。

2、乙方不得對工程設計進行變更，因擅自變更發生的費用和由此導致甲方的損失，由乙方承擔，且延誤的工期不予順延。

　　八、備註

1、如乙方工作範圍內的工作，乙方不按甲方要求及時完成，則由甲方派專人完成，且每個工日按200元從乙方勞務費中扣除。

2、乙方如發生本合同外特殊零工，每個普工工日按100元、技工工日按130元結算不計取其他任何費用。

　　九、其他

1、乙方不得將其承包隊轉包給他人，否則甲方有權終止合同，由此造成的損失全部由乙方承擔。

2、乙方在合同期內，無故停工、罷工、撤場，除賠償甲方工期進度損失及社會不良影響損失外，對所完成工程量按50％結算，並終止合同。

3、乙方在施工過程中，由於質量、進度達不到甲方要求，甲方有權將工程再次分包，分包單位由甲方自行擬定，其結算費用從乙方結算費中扣除，乙方必須無條件服從配合。

4、乙方原因造成自身傷害或導致第三方人員傷亡或財產損失以及施工現場內材料和設備的損害，由乙方承擔全部責任及相應的傷亡費用。

5、乙方在開工前，應為其施工場地內的自有人員，生命財產辦理保險，支付保險費用。

6、甲方只為乙方在工地提供宿舍、

7、嚴格遵守甲方會議制度，遲到或無故不到者，每人每次罰款100元。

8、乙方必須派現場管理人員入住工地負責。

9、乙方若有違法、違紀、違反以上制度的現象發生，甲方有權根據協議規定予以處罰或終止合同。

　　十、附則

1、本協議未盡事宜，雙方協商解決。

2、本協議經甲乙雙方達成一致意見，且雙方簽字蓋章後生效，具有法律效力，本協議一式四份，甲方執三份，乙方一份。

3、工程人工費支付完畢，本協議即告終止。

甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

負責人： 負責人：

年月 日 年月 日

承包合同 篇3

　　工程名稱：

甲 方：乙 方：簽訂日期： 水 電 安 裝 施 工 承 包 合 同 廣州*******商業廣場

建築水電安裝工程施工合同

發包方(全稱)： (以下簡稱甲方) 承包方(全稱)： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》以及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平的原則，現就廣州******商業廣場項目水電安裝工程發包給乙方施工，並達成以下條款，共同遵照執行。

　　一、 工程概況:

1、 工程名稱：廣州******商業廣場

2、 工程地點：廣州****

3、 工程規模：建築面積約87000m2，(其中地上面積70000m2，地下面積約17000m2)。

　　二、 承包方式：

包工、包料、包質量、包安全、包文明施工、包工期、包進度、包輔材、包工具、包施工過程所需的一切機械設備工具用具。

　　三、 工程承包範圍：

1、按甲方提供的廣州******業廣場設計圖紙的內容和要求完成本工程的水電安裝工程施工(不含消防、送排風工程、弱電工程、設備安裝工程)，設計變更圖紙、設計更改、甲方通知書、圖紙會審紀要等確定的水電內容在本次承包範圍內。

2、 乙方在施工過程中，與消防、送排風工程、弱電工程、設備安裝工程、電信、有線電視、電力、自來水、市政雨、污水、燃氣等有關部門有交叉的須無償做好配合工作。

　　四、 工程量計算及計價方式

1、 工程量計算：按廣東省20xx版《建築水電安裝定額》及計價規範的規則計算實際完成的工程量。

2、 計價方式：根據實際完成的工程量，按廣東省20xx版《建築水電安裝定額》及計價規範規定的一類地區取費標準進行計價後，不含税總價下浮22%作為本工程的結算總價。

3、 税費由甲方從乙方工程款內扣除後統一繳交。

　　五、 合同工期：

1、 乙方在施工過程中配合土建統一安排的工期進行施工，不單獨安排工期。

2、 工程進度進入裝修階段後，以不影響裝修施工進度為準，配合裝修統一排的工期進行施工，不單獨安排工期。

3、 合同簽訂後7天之內乙方應提供如何保障安全、施工質量的方案及根據土建工期和裝修工期編制施工計劃，合理安排勞力、機械、材料進場施工。

4、 乙方在與其它分包施工單位施工配合過程中，造成後續分項工程工期延誤時，甲方對乙方處以每延誤一天20xx元的罰款，造成本工程總包工期延誤時，乙方承擔由此產生的相關責任。

5、 乙方必須保證工程工期和進場施工人數均符合施工進度的要求，若因乙方入力不足造成工期延誤，甲方有權終止本協議。

　　六、合同履約金及工程款支付方式：

(一)、合同履約金：

1、甲乙雙方在合同簽訂後乙方向甲方支付合同履約金人民幣伍拾萬元正(500000.0元)。

2、合同履約金待主體框架結構封頂後7天內無息退還。

(二)工程款支付：

乙方帶資進場施工，完成至結構封頂甲方支付乙方所完成的工程量造價的70%給乙方作為進度款，結構封頂後甲方每月按乙方所完成的工程造價的70%支付乙方月進度款。乙方所負責施工的工程完成後，並通過甲方、建設單位、監理單位驗收合格後支付工程款到乙方所完成的工程造價的`90%，在本工程通過政府相關部門進行的綜合驗收後，支付總工程造價的97%，餘下的3%作為質保金在工程竣工綜合驗收合格1年後7天內甲方一次性支付清全部款項。

(三)付款條件

1、所完成的工程經甲方及建設單位、監理單位驗收合格，並經甲方確認工程量。

2、在各段進度款支付時，要先扣除處罰的金額和所承擔的費用後才予以支。

(四)工程款支付手續要求：

1、 每次付款前，乙方須提交付款申請書送甲方主管、施工員確認，並附甲方現場施工員簽字的質量驗收證明，否則甲方不予以辦理。

2、 以上資料提交給甲方後，甲方予以檢查是否屬實，情況屬實的款項可付，情況不屬實的拒付。

3、 本項工程的工程款，必須有全部施工人員簽名及打好手印的勞務收款委託書及相關證據交給甲方驗證，否則甲方不予以發放。

4、 乙方將工人所得勞務費按時按額發放到全體施工人員手中，發放勞務費當天必須將全部施工人員簽名確認收到勞務費的憑據送交給甲方備案。

(五)工程款結算：

1、乙方按合同完成所有承包內容、並經工程竣工驗收合格後，乙方按要求移交整套水電施工資料給甲方(包括：有關竣工圖、內業資料、有關設備產品使用説明書、保修證書、驗收合格證書等)後，30天內進入工程結算程序，工程結算雙方確認後10天內，付至結算總額97%，剩餘3%作保質金，保質金在保修期滿後30天內無息退還給乙方;

2、 辦理結算後乙方對所提交的水電資料伋有向業主和檔案管移交和義務。

　　七、工程質量標準及驗收：

1、 按國家工程施工質量驗收評定標準合格。

2、 雙方對材料、工程質量有爭議，由甲方委託工程質量檢測機構鑑定,所需費用由乙方墊付。鑑定為質量合格的，鑑定費用由甲方承擔;鑑定為質量不合格的，鑑定費用及相關的損失，由乙方承擔。

　　八、材料、設備管理要求：

1、乙方進場的材料、設備均須經甲方檢查認可後方可安裝，未經甲方確認不得進入驗收和支付程序。如驗收、審核認可後材料被更換，甲方有權採取對乙方更換材料價值5倍進行罰款。甲方驗收後也不免除乙方的質量責任。

2、本合同簽訂後1個月之內，乙方應提供工程所需材料清單。乙方承諾提供材料清單與圖紙所需材料數量(含變更工程量及定額損耗量)偏差不超過3%，超過允許偏差所造成的材料價格變化由乙方承擔。

3、無需定製的材料乙方應根據施工進度提前1個月進行審批，以便確定品牌、價格，需定製的如配電箱、橋架、水泵等應根據施工進度提前1個月進行審批。

4、乙方自帶工具及物資必須到甲方保管員和保衞員處詳細登記，如未登記入工地後視為甲方所有，如離開工地時，甲方保衞人員及管理人員有權對包裹及可疑人進行檢查，發現了偷竊行為按偷竊物品的價值處以3倍以上的罰款。

　　九、保修和售後服務

1、 本工程自驗收合格之日起乙方提供12個月免費保修服務。

2、 滲水、漏水等影響居民正常生活的情況下，乙方承諾在甲方通知後24小時內趕到現場並於2小時內完成維修。發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。其他情況下，乙方須在甲方通知後24小時內趕到現場，並於趕到現場之日起2日內完成通知所涉及之保修、維修項目。

3、 每個維修項目完成後，經業主和甲方驗收並簽字後，方為該維修項目本次維修完畢。

4、 違反以上規定，視為乙方同意由甲方處理，甲方委派他方處理，處理結果由業主和甲方簽字認可後即生效，不再經由乙方確認，因此所發生的一切費用從乙方保修款中扣除，不足部分乙方還應補足。

　　十、甲、乙雙方責任

1、 甲方的責任

(1) 提供引至本小區內的施工水源、電源(二級電箱以上的電源)，具體引至各用水點、用電設備由乙方自行負責。甲方提供二間臨設供乙方臨時堆放材料及辦公使用，不允許住人。

(2) 參與工程質量、施工進度、施工安全的監督，負責材料進場、施工驗收確認工作。

(3) 按合同約定支付工程款。

(4) 協議簽訂後，甲方提供完整的水電施工圖紙2套。

2、 乙方責任：

(1) 在施工期間,乙方至少需安排2位現場技術管理人員(聯繫人：)，甲方發現施工現場管理員不在崗，每次罰款500元。

(2) 乙方遵守工程建設安全生產、文明施工有關管理規定，嚴格按安全、文明施工的要求組織施工、管理，並隨時接受有關各方的監督檢查。由於乙方在施工過程中造成的事故責任和因此發生的費用(含承擔第三方損失及有關費用)均由乙方承擔。甲方可根據安全事故具體情況給予罰款。

(3) 做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作，並承擔損害修復的費用。

(4) 水電工程具備隱蔽條件時，乙方進行自檢，並在隱蔽前24小時通知甲方驗收。未經監理或甲方簽字認可，乙方自行隱蔽的，甲方將視情節嚴重程度給予每次1000元罰款，並要求重新隱蔽驗收直至符合要求。

(5) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。

(6) 乙方需自行提供勞保用具給一線施工人員，尊重一線施工人員的勞動成果，不得任意扣發工人勞動報酬，否則乙方要承擔相應的經濟責任。乙方必須及時支付班組的勞務費、為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險、為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，並支付保險費用。若政府需要乙方人員辦理社保、勞保，乙方需負責辦理並承擔費用。

(7) 相應的內業資料由乙方負責完成，並提供完整的備案用竣工圖5套，提供結算用竣工圖4套和結算資料4份，有關格式要求按廣州地區檔案室標準執行。

(8) 各班組牆體、樓板預留洞、管槽待管、橋架、風管、風口、箱體等就位施工完畢，其塞縫由各自班組在土建粉刷之前完成，土建粉刷後因乙方原因需重新打洞、割槽其塞縫、粉刷均由乙方無償負責。牆面管槽需用切割機進行切割，不得未經切割隨意鑿打破壞牆面。

　　十一、違約責任

1、 合同簽訂後3日內,乙方應交納合同履約保證金伍拾萬元(500000.0元)否則本合同自動失效。

2、 當發生下列情況時視作甲方違約，由甲方承擔違約責任，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失：

(1) 甲方不按時支付工程進度款。

(2) 甲方無正當理由不支付工程竣工結算價款。

(3) 甲方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

3、 當發生下列情況時視作乙方違約：

(1) 因乙方原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。

(2) 因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準。

(3) 乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

4、 對乙方在工程施工過程中存在安全、施工質量、拖延工期等問題，甲方有權採取罰款、責令整改等措施。

　　十二、爭議解決

1、 甲方、乙方在履行合同時發生爭議，應當協商解決。當事人不願協商或者協商不成的，雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。

　　十三、合同解除

1、 甲方、乙方協商一致，可以解除合同。

2、 有下列情形之一的，甲方有權單方面解除合同，乙方應無條件配合，並扣罰乙方

現有工程投入未支付部分的工程款作為違約金：

乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的名義分別轉包給他人;

發生重大質量事故;

出現質量、安全問題，又拒絕服從甲方、建設方及監理、設計單位要求整改的; 未經甲方同意，無故拖延工期的;

　　十四、合同生效與終止

1、 雙方履行合同全部義務，乙方向甲方交付竣工工程後，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。

2、 合同的權利義務終止後，雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　十五、合同份數

1、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力。

　　十六、合同生效

1、 合同訂立地點：廣東廣州。

2、 本合同雙方約定本合同自雙方蓋章簽字後，並由乙方向甲方交齊伍拾萬元合同履約

金之時起生效，如乙方未能按時交齊合同履約金則本合同自動失效。

甲方(簽章)：

身份證號碼：

年 月 日 乙方(簽章)： 身份證號碼： 年 月 日

承包合同 篇4

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

乙方向甲方承包＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程水、電安裝施工。為在施工中雙方無發生異議。依照《建築工程承包合同條例》等有關規定。遵循平等、自願、公平、誠信的原則。明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，雙方對本工程的有關事項協商一致，特定立以下合同條例，以資共同信守履行。

一、工程概況：

①工程名稱：

②工程地點：

⑧結構質式：框架結構

二、承包方式：

甲方將＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿樓，水、電安裝工程以包工包料的形式承包給乙方安裝施工。

三、承包內容與範圍

①承包範圍：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿樓按設計圖紙及投標清單要求的所有水電項目配套設施。

②承包內容：

按設計圖紙要求及更改文件與投標清單要求的項目均歸乙方的承包內容。

四、工程質量要求：

①按水、電安裝工程施工驗收規範、規程操作標準進行施工。經有關部門驗收達到合格以上標準。

②乙方必須嚴格按施工設計圖紙和更改文件要求施工，若不按設計圖紙要求及甲方標書定立的各種材料品牌、型號規格的材料施工造成返工重做，其所造成的工料費損失由乙方承擔。且所用材料必須有合格產品證書及檢驗報告。質保資料和內業資料應齊全。 ③乙方施工前後要做到完工場清，及時配合甲方做好預埋安裝。甲方施工後乙方派人打鑿造成修補的工料費由乙方承擔，甲方有權從乙方的工料承包款中扣除。且乙方無償修復，清理公共衞生。

五、施工工期：

本工程總施工工期為 ＿＿＿＿日曆天，乙方必須按甲方施工進度時間內的要求隨土建提前20天內完成。

六、承包價格：

①以甲方提供的水、電安裝設計施工圖紙為依據，參照更改文件要求及投標工程量清單為標準。按甲方的投標價扣除＿＿＿％給甲方，作為上繳(管理費、税收、及其它費用)等，餘下的款項乙方自負盈虧。

②除條款約定要求扣除＿＿％外乙方應承擔：(材料由甲方提供，價款從總價中扣減。)

A、使用材料檢測費；

B、水、電內業資料費＿＿＿元／平方米；

C、施工中的意外傷害保險費。

七、付款辦法：

本工程按進度付款：每月付款一次，乙方在每月底25日前上報本月完成的工程量送施工員審核，經甲方確認後在下月6日前付上月進度款80％，工程竣工驗收合格後，將驗收手續交給甲方後5日內付總價95％餘下5％待水電保修期滿後一次性付清。

八、安全責任：乙方必須嚴格按水、電安裝施工規範及安全操作規程進行施工。遵守各項安全規章制度。安全操作費用包括在本項目的承包單價之內，乙方在施工中的工人所造成的不安全事故責任及經濟損失費用乙方自己承擔。乙方並且承擔因其它的原因在施工中給他人造成不安全事故責任及任何經濟損失。

九、雙方職責：

甲方：

①提供工程施工圖紙、設計更改文件及工程量清單等有關文件：

②提供現場施工技術管理及指導。

乙方：

①工人食宿乙方自己負責。

②負責一切施工配備所有機具。

③自帶安全防護用品。

④因工期需要夜間加班的任何費用。

⑤負責辦理水、電安裝工程的竣工驗收手續，費用由乙方承擔。手續應提前10天交付給甲方以備竣工驗收。

⑥若不能按期完成，除罰款外，甲方有權將部份項目另派他人施工，施工的工料費用由乙方承擔。

十、違約責任：

①乙方的施工質量達不到合格要求時，應無條件返工到合格，由此造成的工料費用由乙方承擔。

②若乙方施工人員不足，造成工期的延誤，每天罰款＿＿＿＿人民幣，必要時甲方有權終止合同，造成損失由乙方承擔。

③若甲方不時付款，工程延期乙方不負責任。

十一、本合同未盡事項，甲、乙雙方共同協商解決。

十二、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字後生效。款項結清後自行失效。

十三、簽約地點：

甲方：

乙方：

年 月 日

承包合同 篇5

甲方：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

甲方為了減少支出，經班子會研究，請示上級主管部門，決定將本單位的供熱鍋爐承包給乙方，甲乙雙方經協商對有關事宜達成如下協議：

一、承包期限為20xx年7月30日至20xx年7月1日止。

二、甲方承包費每年19萬元鍋爐乙方承包後乙方負責檢修、維護，管道更新即在承包期間鍋爐用電由機房支付(檢、維修範圍整體供熱的設施、設備及供熱管網和供水設施、設備及管網)。

三、甲方向乙方提供兩棟住宅樓住户的名單。

四、供熱期間，乙方要保證住宅樓住户取暖，供熱温度必須達到國家規定標準：收費執行四平市區規定標準：供熱時間按國家規定執行，否則屬乙方違約。

五、承包期間排污費及有關鍋爐的相關費用由乙方承擔，乙方保證糧庫消防水井至消防水池供水管線暢通(無償提供熱源)。

六、違約責任

如果甲方違約則退還乙房所交的承包費，並退還乙方的維修費，返還保證金，如果乙方違約，甲方不退還乙方的保證金及承包費和鍋爐維修費，終止合同。

如乙方收完取暖費後違約，則甲方收取乙方的抵押物作為補償，如不足應由乙方補齊。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇6

為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關係，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

一、管理職責

1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

2、建立與企業財務制度相應的二級核算台賬，做到賬目清楚、核算正確，並定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

3、按企業制定的價格目錄，並掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編髮《市場句報》，逐月編髮《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

二、管理權限

1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

3、有權制定承包體內部二次分配方案和包乾費用內控方法，經企業審定後實施。

4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

5、有權合理組織產品的發送運輸工作

6、屬銷售費用管理範圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

三、承包方式；

銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

2、工資發放採取先預支，季度考核兑現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核後多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬

元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其餘季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務後可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。

3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

四、法律效力

1、本案一式兩份雙方簽訂後生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

改制企業內部承包權的保護

在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處於內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對於確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

一、企業內部承包合同的解除方式

企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關係的協議。企業改制如果仍然處於內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由於目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關係，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬於企業經營自主權範疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關係改變為行政經濟關係，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自願、協商一致，發包方不能把自己的意志強加於承包方，對於條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關係。雖然這種對價關係難以用等值來衡量，但對價的特徵之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這裏就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關係和合同關係。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關係的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關係一樣，行政管理關係和合同中的平等主體民事關係並不衝突；四是從保護當事人

的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那麼合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由於既不屬於行政合同又不屬於民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

二、承包期間遺留對外債權債務的處理

改制企業內部承包合同解除後，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔後，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上説，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關於“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬於企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產範圍時，就等於企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔後，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兑現的債權和不可兑現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兑現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兑現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由於存在着消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權範圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

三、承包方承包債權的實現

承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。採取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改製為股份制企業。（2）承包方完全自願，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

一是企業改制後原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，採取不同的處理辦法：1.如果改制後的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制後接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制採取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合併，它的權利和義務由變更後的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓後購買者實行個體經營或私營獨資或合夥經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的範圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這裏有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件後，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利於平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優於普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高於民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果並不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和佔有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以後案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認並追回財產的權利。比照這一破產製度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業於安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍採取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟後，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛採用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施後的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

一、基本案情

20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鈎的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨後三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委託乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不願意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客户有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得税等事宜進行了約定。

該責任制協議履行一年後，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

上述協議簽定後，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關於產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關係為由，認為董XX在銷售後尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

一審法院受理後，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬於正常商事合同爭議範疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，並支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

董XX不服一審判決，於20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理後，