【實用】房屋合同彙總6篇
隨着廣大人民羣眾法律意識的普遍提高,很多場合都離不了合同,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編為大家整理的房屋合同6篇,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。
房屋合同 篇1委託方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.總計施工面積: 平方米。
3.委託方式:
4.工程開工日期: 年 月 日
5.工程竣工日期: 年 月 日
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
第四條:材料供應
乙方提供所有材料設備。
第五條:付款方式
合同一經簽訂,在工程完工前付清所有款項。
第六條:工程工期
如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
第七條:工程驗收
乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在7天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
第八條:其他事項
1. 甲方責任
必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。
2.乙方責任
指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
第九條:違約責任
合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同經雙方簽字後生效。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋合同 篇2委託人:(甲方)【法定代表人】:
地址:
【身份證號】:
受託人:(乙方)
資質證號: 聯繫電話:
甲乙雙方經平等協商,就乙方為甲方提供房屋過户代辦服務事宜達成協議如下:
第一條甲方提供真實、合法、有效的證照及房屋過户所需的相關材料,乙方為
甲方提供房屋過户代辦服務,協助甲方完成房屋過户手續。
第二條 房屋的基本情況
(一)房屋座落位置:
(二)房屋結構: 室 廳 衞 廚。
(三)房屋建築結構:
(四)房屋建築面積: 平方米。
(五)房屋用途: 【住宅】 【寫字樓】 【商鋪】 【工廠】 【其他 】。
(六)房屋所有權證號:
(七)土地使用權證號:
第三條 服務期限
自本協議簽訂之日起至房屋產權轉移至甲方或甲方指定人員名下時止。
第四條 服務費用及支付期限
甲方應在本合同簽訂時向乙方支付服務費用¥ 元,()大寫人民幣元整。
第五條 甲方應保證依法全面提供房產過户所需證照、材料,因相關證照、材料失實或違法產生的責任及損失由甲方承擔。
第六條 服務過程中依法所需交納的各種税費及其他費用由甲方承擔,乙方有義務協助甲方交納相關費用。
第七條 因房屋產權轉移產生的責任及糾紛均由甲方承擔。
第八條 因該房屋不符合法律、法規、規章及相關政策規定的產權轉移條件或因甲方原因,導致該房屋產權轉移無法完成時,乙方有權解除此協議,已支付的服務費用不予退還,產生的責任及損失均由甲方承擔。
第九條 甲乙雙方因履行本合同發生的糾紛,雙方應協商解決,協商不成時可向襄樊市高新區人民法院起訴。
第十條 本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
房屋合同 篇3甲方: 身份證號:
乙方: 身份證號:
一、經甲、乙雙方反覆商議達成協議,甲方將(佔地面積62平方米)兩樓一底的房屋賣給乙方,其價格為玖萬捌仟元正。
二、四至界線:
甲方賣給乙方的房屋東至 為界,南至 為界(共牆),西至 為界,北至 為界(共牆)。
三、產權:甲、乙雙方房屋買賣在當地政府税務部門辦理產權手續。
四、付款方式:乙方一次性付清甲方房屋款。
五、甲方室內一切水、電、氣全部歸乙方所有。
六、乙方在買房後辦理一切手續和費税全部都由乙方自付,甲方不負任何費用。
七、此協議是甲、乙雙方真實意思的表達,若單方違約,所造成的一切經濟損失,由違約者自付。
八、此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,並經甲、乙雙方簽字生效。
甲方:
乙方:
**年5月6日
房屋合同 篇4出租方:(以下簡稱甲方)承租方:(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法及有關法律規定,甲、乙雙方明確的本着互惠互利的原則,經雙方協商達成以下協議簽定本合同,以便雙方共同遵守。
第一條:租賃場地
甲方將位於_________________________店面租賃給乙方作為________________________經營場所。
第二條:租賃期限
租期_______年自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。
第三條:租金費用交納時間(每次提前一個月)
場地使用費年付____________元,並向甲方交納質量保證金____________元,保證金作為乙方承租期間發生服務、質量等問題的經濟賠償(合同終止時押金憑原收據退還)。
第四條:合同期滿如乙方願意繼續使用該房屋,應在本合同期滿前__________日向甲方提出書面申請,如甲方繼續出租該房屋,在同等條件下,乙方享有優先承租的權利。
第五條:乙方在經營期間:電、水、房屋出租税、保險等各項費用由乙方支付。在經營期間的維修由乙方負責,費用由乙方承擔,乙方必須具備經營服務項目的相關證書、營業執照、衞生
許可證、健康證、修理待業技術證書等相關手續。
第六條:在租賃期內,乙方獨立經營,自負盈虧,照章納税,遵守國家法律法規,不得擅自將所租户屋轉租、轉讓或抵押。不得在承租房屋內進行非法活動,損害公共利益。
第七條:租賃合同期滿,乙方應當及時返還房屋,不得出現破壞現象。除經營設備,(可搬動物件)由乙方自行處理外,乙方對房屋進行裝修或增建部分,無償交甲方所有。
第八條:承租期內,乙方必須接受各有關部門的監督檢查並承擔相應責任,乙方必須給甲方留條安全通道。
第九條:在租賃期內乙方經營當中所發生的一切債權、債務,均由乙方自行負責。
第十條:甲、乙雙方都必須履行並遵守上述約定的權利和義務,如有一方發生違約行為,便向別一方支付賠償人民幣全年的租金。
第十一條:如遇不可抗拒的原因或政府徵用及國家法律法規導致合同無法履行時,本合同自然終止,雙方互不承擔違約責任。
第十二條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自合同簽訂之日起生效。
出租方:
代表:
承租方:
代表:
簽約日期:
房屋合同 篇5房屋贈與合同怎麼才能撤銷
原告劉老漢與被告劉某均認可,劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》,但該合同並未約定具體付款時間,且20xx年4月劉老漢將房屋過户至劉某名下,劉老漢及其他子女在長達5年的時間內並未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定,“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定,因此,簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同,實際系附義務的贈與合同,合法有效。
那麼,劉老漢能否行使撤銷權呢?
劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務,請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定,受贈人有下列三種情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。
根據《最高人民法院<關於民事訴訟證據的若干規定>》,當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實,或者反駁對方訴訟請求所依據的事實,有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利後果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據,且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之後原被告雖因生活瑣事發生矛盾,但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據,法院對其訴訟請求不予支持。
贈與合同撤銷的條件
原告張某、李某系夫妻,生育有四個子女。被告張丁系原告的四子,兩原告年事已高,需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今後的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸説之下,於20xx年5月將自己座落於縣城的房屋贈與被告並進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危,被告張丁在接到通知後去醫院探望原告。後因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執,在原告還未出院的情況下,被告不辭而別。為此,兩原告在精神上受到了極大的刺激。由於被告未履行自己所作出的承諾,兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此,原告向公證處,請求依法撤銷所公證的房產贈與合同,被告立即返還原告所贈的房屋產權。
本案雙方爭議的焦點是:贈與合同公證可否撤銷?
第一種觀點認為,本案的被告在得知原告生病住院後,專門趕回探望原告;應當説被告在原告的幾個子女中是最盡義務的,並非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為,是原告經過慎重考慮後作出的,並且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同,因為訂立的合同經過公證,表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的,對贈與人來説,有充分的時間和條件,來決定是否簽訂和履行該合同,不存在考慮不周,或情緒衝動等原因。從公證的效力來説,合同經過國家公證機關的公證。所以,這種贈與合同公證不得撤銷。這對於嚴肅國家公證機關的公證力,維護合同的嚴肅性,保證財產權利關係的相對穩定是必要的。第二種觀點認為,兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證,經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷,贈與人要行使撤銷權,須以符合法定事由的情形出現為條件,只要具備了法定的撤銷事由,贈與人即可以撤銷贈與合同。由於本案的贈與合同系附義務的贈與合同,被告對原告有扶養義務而沒有履行,並且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的`規定,原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此,原告的申請予以撤銷,是合適的。
我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程序,故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件,只要具備了法定事由,贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務,符合《合同法》第192條第1款第3項的規定,屬於行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求,符合法律之規定,應當予以支持。
房屋合同 篇6根據《中華人民共和國合同法》及《建築法》等有關規定,結合本工程具體情況,現將河堤工程承包給乙方施工,雙方本着平等自願、友好協商的原則,達成如下協議望共同遵守:
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
一、工程概況:
工程名稱:
工作地點:
工程內容及性質:
二、承包方式及範圍
1、承包方式:
本合同採用包工包料的方式進行總價發包。合同價內含材料費、人工費、轉運費、設備機具購置、租賃、使用費、臨時設施費、施工措施費及材料檢驗、試驗費等所有費用在內包乾,乙方不得以任何藉口再次轉、分包。
2、承包範圍:對所有經雙方確認的滲漏區域進行防水堵漏修繕施工(明細如下:
三、計價方式
計價方式:採用總價包乾方式,合同價 ( )萬元。
四、工程工期
1、工程工期:乙方必須按甲方規定的工期要求,編制項目的施工進度計劃,經甲方核定後,按工期計劃執行。
2、因不可抗力因素造成工程停工,經甲方確認,工期可按實順延,但由此造成的費用損失不予補償。
3、施工期限: 年 月 日至 年 月 日。
五、質量要求
必須按國家頒佈的工程防水技術規範中規定的要求達到滴水不漏的質量標準進行工程質量驗收。
六、付款方式
1、對合同範圍內乙方施工的工程,經甲方和監理按相應施工質量驗收規範檢查驗收合格後,甲方按月進度支付工程款,支付進度款累計不超過總價的 %;
2、對合同範圍內乙方施工的工程經竣工驗收合格後,甲方支付工程款總價的 %;
3、本工程合同總價餘額 %作為工程質量保修保證金,保修期限為 年。保修期內乙方承擔的工程若出現質量問題,乙方應在甲方電話通知24小時內到場進行維修,若乙方不能按時到場進行維修,或維修達不到甲方要求,甲方有權另外通知人員進行維修工作,所產生的維修費用從乙方的工程保修保證金中扣除。保修期滿後,甲方將由甲方支付的維修費用與乙方預留保脩金進行結算,多退少補。
4、乙方因施工質量不符合要求造成返工,乙方自行承擔所有費用。若不能保證工程質量和工期進度,甲方有權中止合同。
七、甲乙雙方的權利與責任
㈠、甲方的權利與責任
1、甲方向乙方提供施工圖紙及相應設計文件等。
2、負責工程統一指揮和協調,安排總體工程施工進度計劃,負責對工程技術內容進行交底。
3、按合同要求及時支付工程款。
㈡、乙方的權利與責任
1、做好工程施工各項原始記錄、隱蔽工程驗收記錄和材料的檢驗檢測記錄等技術資料、確保資料的收集、整理、歸檔工作,待工程竣工交驗後移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用電和食宿由乙方自行解決;乙方的施工機械、安全防護、運輸、照明及水電由乙方自行承擔;乙方管理人員工作時間內必須隨時在施工現場例行管理工作。
3、服從甲方的領導,並按甲方編制的施工進度計劃,安全施工有關規定,工程質量要求等進行安全和文明施工。
4、及時處理勞資糾紛,杜絕投訴和上訪,嚴禁將勞資糾紛推向社會。如因乙方管理不善,發生違紀違法事件者,一切責任均由乙方負責自行解決。
八、安全生產
乙方應嚴格按安全操作規程進行施工。若乙方所屬人員在承包期間發生一切安全責任事故,責任和經濟損失均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任;同時視情節輕重將酌情對乙方進行懲罰。
九、其它事宜
1、違約的處理:甲、乙雙方任何一方不能履行合同條款,均屬違約。違約所造成的經濟損失,概由違約方承擔賠償,賠償數額按工程造價的10%。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商確定。
3、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
簡易租賃房屋合同(精選7篇)
隨着法律知識的普及,很多場合都離不了合同,合同是企業發展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什麼嗎?以下是小編整理的簡易租賃房屋合同模板(精選7篇),希望能夠幫助到大家。簡易租賃房屋合同1甲方(出租方):乙方(承租方):現經甲乙雙方充分了解、協商,一致達...
-
食堂承包合同(通用17篇)
隨着廣大人民羣眾法律意識的普遍提高,合同的用途越來越廣泛,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎?下面是小編為大家整理的食堂承包合同,歡迎閲讀與收藏。食堂承包合同篇1甲方:乙方(單位或個人):聯繫方式:身份證號碼:為了加強...
-
公司房屋合同範文彙編8篇
隨着時間的推移,人們運用到合同的場合不斷增多,合同是對雙方的保障又是一種約束。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的公司房屋合同9篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。公司房屋合同篇1甲方(租賃人):身份證號:聯繫電話:乙方(承租人):身份證號:聯繫...
-
貿易購銷合同(精選20篇)
在不斷進步的社會中,越來越多的場景和場合需要用到合同,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。你所見過的合同是什麼樣的呢?以下是小編為大家整理的貿易購銷合同,僅供參考,大家一起來看看吧。貿易購銷合同篇1甲方:_____________________________乙方:________...