【必備】運輸合同範文彙總7篇

在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，合同協調着人與人，人與事之間的關係。那麼相關的合同到底怎麼寫呢？以下是小編整理的運輸合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

運輸合同 篇1

發包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合工程具體情況，簽訂本合同。

第一條、工程項目

(一) 工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(二) 工程地點：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(三) 工程內容：本工程多餘土石方(包括基礎及樁基礎)、沙石渣土外運工程;

(四)承包方式：包工包料、包質量、包安全、包工期、包文明施工、包挖、包運輸車輛和裝卸機具、包裝車、包外運、包洗車的人工和機具以及其他需要的配套設施、包運出工地外的任命措施和一切正規手續及費用、包運輸至省市規定的排放地點、包提供符合省市規定的資質和各有關證件。

第二條、工程計量及承包單價：按以上承包方式的內容以擬定單價包乾;按實挖土量計，每立方米按如下的單價計算：(本單價包含沙石排放費、人員及機械的進退場路費、勞保用品和社保費用及趕工費、包辦理暫住手續、安全教育合格證(平安卡)等手續和費用。包計生和流動人口等必須辦理的一切手續及費用。

挖運至外面省市指定地點排放，每立方米土方XXXXXXX元(大寫：XXXXXXXXXX)。注：土石方的劃分：需用爆破才能散開的為石方;其餘均為土方

第三條、工期

(一)按定標規定工期為XXXXXXXXXX天;按現場甲方安排計劃規定實施。如甲方提出趕工期為XXXXXXXXX年XXXXXX月XXXXXXX日竣工。竣工日期為硬性日期，乙方必須採取一切有效措施保證，不得延誤。合同簽訂後乙方無故不承擔工程或要求中止合同，則應賠償甲方損失及違約金，違約金為工程造價的10%。

第四條、工程質量

按國家現行施工驗收規範及清遠市的有關規定執行，精心組織、精心管理、精心施工，狠抓細部確保工程質量等級達到合格。

第五條、文明施工

嚴格按市文明施工的有關規定實施。工地的土石方和沙石渣土及時清運，保證工地不積壓土石方和沙石渣土等。在施工過程中要做到當日工完場清，出入車輛清洗乾淨，場內機具安放整齊，保證道路暢通。創造一個文明整潔的施工環境。

第六條、工程款支付和結算

進場施工後以每十五天一次，按進度的60%付給乙方。中途不作借支，若有違例現場罰款部分，將在當月的進度款中扣回。待工程完成經甲方場地驗收合格後進行結算，(驗收合格標準以甲方指定的基坑底標高為準)雙方認可後三個月內付清。(工程款以支票支付)。

第七條、工程管理

按國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據，質量標準為合格等級，乙方對工程的質量、進度和安全責任，必須按有關規定配足施工管理人員。嚴格按甲方技術交底施工，確保按時按質完成任務。乙方須指定現場施工責任人，合同責任人要認真履行本協議責任，離開工地應與甲方管理負責人請假，並委託其他人臨時負責工程管理。由於乙方原因造成任何損失由乙方負責。

第八條、安全施工及工傷

1、乙方應在開工前與甲方簽訂安全協議及其負責責任狀，並建立健全建築施工安全生產組織機構和安全保證體系，負責現場全部作業的安全，並對此承擔全部責任。

2、乙方應按安全施工有關管理規定，落實安全生產責任制採取嚴格、科學的安全防措施，施工管理人員及特殊工種等必須持證上崗，確保施工安全、防火安全和第三者的安全，承擔由於自身安全措施不力或違章所造成的責任和產生的費用，並按有關規定接受甲方處罰及賠償甲方損失。

第九條、工程驗收

工程驗收以施工圖紙及説明書、有關書面文件、合同、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準的合格工程為據。

第十條、其他約定

1、若因乙方自身管理問題或未能配合現場需要以及質量問題等，甲方有權責令其停工整頓和執罰，甚至作請退場處理。若發生請退場時，其結算最高按實物量的75%結付，甲方也可視情況作部分工程甩項處理，乙方需無條件服從並配合。

2、如不能按甲方要求進駐工人(簽訂合同在甲方通知乙方進場的三天內)，甲方有權劃分工程量給第三者承包，由此發生的費用在合同中支付，乙方必須無條件服從。如乙方進場人員遠達不到甲方要求，甲方有權讓乙方退場，乙方的費用自行承擔，已完成的工程量結算安慶退場結算方式結算。

3、由於政策變化及甲、乙雙方以外的原因導致工程停建或緩建，使合同不履行，乙方接到甲方通知後，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方的要求撤出施工現場，甲方應為乙方退場提供條件，並支付已完成工程款的80%。餘款待復工時再履行合同，若工程不能復工時，待甲方與建設方辦完有關手續後進行結算付清。

第十一條、爭議解決方式

如發生糾紛協商不成時，可向工程所在地仲裁機構申請或按有關法律程序進行解決。

本合同經雙方簽字後生效，至工程複檢保修期滿並結清款項後失效，本合同正本兩份，雙方各執一份，副本兩份甲方留用。

甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX 法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

運輸合同 篇2

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

因甲方生產需要，就礦石運輸事項達成以下協議：

一、運輸地點：大磨溝(或仁家溝)礦點至博隆選廠。

二、數量：乙方保證每月調運12萬噸原礦（包括幹選礦）。

三、運費：1.00元/噸〃公里(市場價格如有變動，另行通知)。

四、結算：

每月26-29日，乙方持選廠統計調運礦石簽字彙總單到財務部結算，並拿貨物運輸發票到財務部門掛賬。公司根據財務提供掛賬金額，按計劃安排運費資金，保證礦石正常調運。

五、保證金：乙方繳納保證金10萬元。

六、安全責任：在合同期內所有運輸安全責任由乙方負責，甲方概不承擔任何責任。

七、違約責任：

甲方責任：按時支付乙方運輸費用。因堆放場地等因素導致無法完成時，應及時核減乙方當月的運礦量。選廠提供核減依據。

乙方責任：

1、每月必須保證礦石調運的數量，當月（除人力不可抗拒因素外）未完成原礦調運數量的按乙方違約，違約金按完成當月任務85%以下的按總保證金的5%進行處罰，完成當月任務85%以上（含85%）又低於當月任務的按3%進行處罰。

2、在合同期內乙方如完成了甲方規定的總調運礦量（145萬噸），甲方將在合同結束後將保證金退還給乙方，如有處罰金，如數退回給乙方；如沒完成總調運礦量，以當月實際完成量處罰為準。

八、其他約定：

1、礦石調運期間道路維護和養護所產生的費用由乙方自行負責解決，甲方每年補助乙方道路維護和養護費用貳萬元，在此期間甲方概不承擔任何費用。

2、合同期內乙方不得就礦石運輸合同再進行分包。

九、合同期限自年月 日至年月 日，本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，自簽字之日起生效。

甲方（簽章）：柞水縣博隆公司

代表：

乙方（簽章）：

年 月 日

運輸合同 篇3

甲方（託運方）：

地址：

傳真：

乙方（承運方）：

地址：

電話：

傳真：

甲方指定乙方為甲方貨物提供公路運輸服務，公路運輸合同。雙方經友好協商，就具體事宜達成如下協議：

第一條：承運貨物及起止地點

1.1、 託運的主要貨物為：、

包裝：甲方確保產品符合有關國家規定的標準包裝。

屬性：化工產品

1.2、 貨物的起運地點：

1.3、 到達地點：永紅化工指定的送貨地點。

1.4、 甲方託運的其它貨物及服務內容，以貨物運單或補充協議説明。

第二條：操作流程

（1） 甲方發出運輸指令（2）乙方回覆認可書（3）甲方裝貨（4）雙方驗貨簽收（5）發往目的地交貨（6）收貨單位驗籤（7）驗收後取回單（8）將回單交回甲方（9）甲方承付運費。

第三條：甲方的義務和責任

3.1、甲方至少提前8小時以電話或書面傳真形式向乙方發出運輸指令，通知內容包含發運時間、運輸方式、貨物名稱、數量；並準確提供發運地方和目的地址及聯絡方式方法等信息。如發生特殊情況，甲方在乙方派出車輛前3小時有權對合理的內容進行變更。

3.2、甲方保證所託運的貨物不屬於國家違禁品。

3.3、甲方負責對乙方有關責任人和操作人員進行必要的運作要求培訓。

3.4、因甲方交代不清而引起的無法抵達目的地或找不到收貨人所造成的損失由甲方負責。

3.5、甲方保證按合同要求在乙方向甲方提交相關單據時及時結算運費給乙方。

第四條：乙方責任

4.1、乙方接受甲方的委託，為其提供貨物運輸服務，乙方應及時操作轉運貨物，安全、準時、準確地將貨物運至甲方指定的目的地並派送到門。

4.2、司機把貨物送達目的地後，若客户對貨物有任何意見，司機絕對不可以與客户發生爭持，應立即與乙方負責人聯繫，並將事件及時回報給甲方。

4.3、乙方必須嚴格按照附件中所列運輸時間執行，若因特殊情況，貨物沒有按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯繫，向甲方彙報並進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰，合同範本《公路運輸合同》。

4.4、乙方在承運過程中發生的貨物被盜、丟失、淋濕、貨損、交貨不清、貨物破損等，概由乙方負責。

4.5、由於自然災害或交通事故造成貨物無法準時到達，乙方必須及時通知甲方，由雙方共同協商解決，若由於未及時通知甲方而造成貨物過期到達，造成甲方損失應由乙方負責賠償。

4.6、甲方若委託乙方代辦貨物運輸保險，乙方應配合甲方進行保險，並對投保的貨物承擔全部的責任。

4.7、乙方不得向甲方員工贈送財務，若經發現，甲方有權處理乙方未結運費。

第五條：費用及結算方式

5.1、費用的結算標準為：詳見附件《志成物流貨物運輸報價表》

5.2、結算方法為：每月5日前結算上月發生的運輸費用，乙方需交付有效作業憑證及結算彙總表，經甲方審核無誤後在3個工作日內支付乙方運費，如遇節假日則時間順延。如有扣除的款項，應在運費中扣除。貨到提付運費的甲乙雙方都備有底根，以便於查賬。

第六條：違約責任

6.1、因甲方提供資料不齊全而導致乙方無法送達或者延誤送達，損失由甲方負責。乙方在運輸過程中如果發現甲方所提供的收貨人聯繫電話、地址有誤，必須及時與甲方聯繫尋求解決辦法。否則損失由乙方負責。

6.2、乙方錯運到達地點或收貨人的，乙方必須無償將貨物運到指定地點交付給收貨人，由此造成的貨物過期送達的，按甲方規定條列處理。如果造成貨物誤收而丟失，乙方應照價賠償。

6.3、由於乙方的過失造成貨物過期到達，超過《公路運輸價格表》上雙方所約定的時間（且沒有取得甲方的認可），每次乙方需支付給甲方人民幣100元的違約金。由於不可抗力造成乙方交貨延誤，影響執行合同時，乙方應及時通知甲方並採取措施防止事件的擴大。經雙方協商可適當放寬到貨時間。

6.4、合同終止後，甲乙雙方不在合作，雙方在一個月內結清所有運費。

第七條：文本及時效

7.1、本合同簽訂時，雙方必須出具法人資格文件合其他註冊資料。如屬法人委託人簽署的`，應有法人委託書原件。

7.2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

7.3、本合同有效期為20xx年 月 日至20xx年 月 日

7.4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.5、自本協議生效之日起一個月內為試用期，試用期內，如乙方要求提前終止合同，必須提前15天通知甲方。否則甲方有權不退還乙方未結運費。

7.6、本合同全部內容屬商業祕密，雙方均有責任保守祕密。

第八條：變更與終止

8.1、合同如有變更或者補充，經協商一致後，以補充協議形式確定，補充協議與原合同具有同等效力。

8.2、本合同終止後，合同雙方仍承擔合同終止前本合同規定的雙方應該履行而未履行完畢的一切責任與義務。

8.3、合同如需提前終止，須雙方書面同意。

第九條：糾紛及其仲裁

若合同在履行中產生糾紛，雙方應及時協商解決。協商無效的，可向合同履行地人民法院申請訴訟解決。

甲方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

代表人：

代表人 ：

簽署日期：

運輸合同 篇4

編號：(外車)

託運人(以下簡稱甲方)

承運人(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《合同法》及國家有關運輸規定，經平等協商，就甲方貨物委託乙方運輸相關事宜，達成以下協議，雙方共同遵守。

1.甲、乙雙方應如實提供資料，如有弄虛作假者，對造成的損失或不良後果負完全責任。

2.甲方委託乙方運輸的貨物不得夾帶、匿藏危險物品和禁運物品，因夾帶、匿藏危險和禁運物品被查處的由甲方承擔全部法律責任和經濟責任，但乙方在甲方託運的貨物外自行添、帶的由乙方承擔全部法律責任和經濟責任。

3.甲方向乙方交(裝)貨物，乙方應有司機或其他代表人在現場監裝，做好貨物的點件交接、包裝檢查、裝車監督，承運車輛離開交(裝)貨物地點後發生的各種滅失、盜(搶)失、短少、損壞、污染等貨損貨差事故由乙方承擔全部責任。

4.甲方如委託乙方代收貨款，乙方保證在收到貨款後三天內交付甲方(發生的匯、轉款手續費由甲方承擔)。

5.乙方自接收甲方貨物後，應在約定的時限內，將貨物送達甲方指定的地點。乙方超過甲方要求時間未將貨物送達的，甲方可扣除乙方總運費的10％;如造成甲方因違約而產生其它損失，由乙方負責賠償。

6.乙方在運輸過程中，如發生不可抗力的自然災害和其它特殊情況(交通事故、道路封鎖)應及時通知甲方，雙方協商處理。

7.乙方承運貨物途中，務必做好貨物的各種防護措施，保證貨物安全、按時到達目的地交予收貨方，同時做好貨物的簽收手續。乙方在收貨人簽收前承擔安全責任，如發生貨物滅失、盜(搶)失、短少、損壞、污染等貨損貨差事故，由乙方按貨物價值向甲方賠償;如貨物全失，甲方將拒付運費;造成甲方因違約而產生其它損失，乙方一併賠償。

8.乙方承運甲方的貨物，在運輸過程中因不可抗力的自然災害，造成貨物滅失、毀損，乙方應按貨物價值賠償甲方損失，但不承擔違約責任。

9.乙方承運的貨物，外包裝完好無損則乙方不承擔包裝內貨物的損失。收貨人簽收將貨物提走後，乙方對甲方該批次貨物安全責任終止。

10.本協議在履行中如發生爭議，雙方友好協商解決。不能協商解決，任何一方均可向合同簽約地人民法院提起訴訟。

11.本協議經雙方簽字(蓋章)後生效。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

本協議簽約地點：

甲方：

乙方：

簽訂日期：

運輸合同 篇5

甲方：

乙方：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《鐵路貨物運輸合同實施細則》等法律、法規的有關規定，本着“誠實信用、互惠互利”的原則，就甲方委託乙方提供的運輸服務達成如下協議：

1、依據甲方提出的發貨申請，乙方應根據甲方所指定的時間、地點做好貨物的接收工作;

2、在短途汽車到廠裝貨時，請務必確認貨物的完好性，如若發現有包裝破損、貨物自然變形或者呈現明顯傷痕的情況，當場要求停止裝貨，經甲方與廠家確認後再做繼續裝載或者進行換貨處理;

3、乙方在運輸貨物時，必須將貨物固定紮實，並不得與其它貨物混裝，運輸過程中應保證安全，如發生貨物丟失、損壞、淋雨等，所造成的損失，乙方應在7天內予以賠償甲方;

4、鑑於鐵路運輸的多樣性，乙方需將裝貨要求(件數、噸位要求)以及對應的價格以函的方式加蓋公章後傳真至甲方，經甲方確認後蓋X回傳，此函方可生效;若在執行期間有調整，請提前一週告知甲方;

5、甲方所委託運輸的貨物彩塗鋼板、鍍鋅帶鋼、熱軋帶鋼、鍍鋅卷均需做好防水措施，在由廠運至貨場，未能及時裝火車時，倉儲期間做好一切致使貨物受潮的防水工作;車皮運輸途中亦需要蓋好帆布;

6、火車離站後，乙方需將車皮號、箱號、以及所對應的貨物卷號明細、離站時間、預計到達時間以電子檔或者傳真的方式告知甲方;

7、自提貨起，貨發生損壞或者交通阻塞等原因，造成貨物無法按預定時間送抵的務必第一時間知會甲方;

8、貨物到站後，乙方需聯繫甲方當地分公司，協商後按要求安排送貨;

9、未經甲方同意不得向第三方透露甲方所發貨的廠家、發貨量等走貨信息;

10、甲方委託乙方為其託運的貨物購買運輸保險，如由乙方不投保貨物險，一旦出險由此產生的損失由乙方承擔;

1

1、雙方同意按以下方式進行運輸費用的確認：

鐵路費用：雙方以經雙方蓋X確認後的報價函為基準結算;

其他費用：在業務發生過程中發生的額外費用，雙方按照逐一確認的方式進行。

1

2、費用結算：

乙方承諾按以下第種方式結算運費：

①費用按車次結算，只有在乙方送貨至指定地點且收貨方確認無貨損後結付運費;

②運費按月結算，每月____日前雙方核對並確認上月的運輸費，並在當月的1____日前一次支付上月應付給乙方的運費。

1

3、因本協議項下委託所產生的任何爭議，雙方應友好協商解決，不得采取單方延期送貨或拒不支付運費費用等方式。

本協議自雙方蓋X或雙方授權的如下代表簽字蓋X之日起生效，本協議一式兩份，雙方各持一份正本，具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

鐵路運輸合同範本精選

運輸合同 篇6

原告：XXX發展有限公司

法定代表人：張XX，該公司董事長

被告：XX市XX運輸有限責任公司，住所地XX省XX市XX區XX路459號。

法定代表人：時XX，該公司經理。

被告：燕XX，男，19XX年11月13日出生，漢族，住XX市XX縣XX鎮。

訴訟請求：

一、判令二被告賠償原告貨物損失88866.70元。

二、判令二被告向原告返還運輸費用5000元。

三、由二被告承擔本案的訴訟費。

事實和理由：

20xx年9月12日，原、被告雙方簽訂運輸協議，約定原告委託被告將456台空調運送至紹興XX空調銷售有限公司XX市XX開發區保税倉庫。運輸車輛是皖XXX號/皖XXX掛車。原告支付被告運費5000元。運輸途中，被告車輛行駛至大廣高速由南往北方向XXKM處（XX市境內）發生交通事故，造成貨物損失88866.70元。上述損失被告未能向原告賠償，故訴至法院，請求法院依法支持原告訴訟請求。

此致

XX區人民法院

具狀人：XX有限公司

20xx年11月29日

　　

運輸合同 篇7

甲方：

乙方：

以保證金收繳的名單為準)，代表：

為了規範新鐵煤礦煤炭調運，整頓運輸秩序，保證新鐵煤礦的煤炭調運通暢，本着平等互利的原則，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

一、從20xx年9月22日起，巫山縣景泰礦業有限公司新鐵煤礦煤炭調運的車輛實行車輛確定制度，除新鐵煤礦自行安排10輛運煤車輛外，其餘車輛由乙方負責具體安排(具體負責人：呂賢，聯繫電話：)，每台車的車主自願向甲方繳納保證金5000元(大寫伍仟元)，甲方按保證金的繳納名單裝煤發車。

二、乙方必須保證甲方煤炭安全運達指定的目的地，所有參與運輸的車輛，嚴禁在運輸途中出現滯運、停運、撮炭賣煤等現象發生(包括運輸車輛在運輸途中出現故障後，車主或駕駛員不留守或不派人留守，出現的煤炭丟失現象)，一經發現，甲方將一次性扣掉該車輛繳納的保證金5000元(大寫伍仟元)，並責令其退出新鐵煤礦的煤炭運輸，乙方所有車輛有權監督。

三、乙方在運輸過程中，必須遵章守紀，安全駕駛，在運輸過程中出現的一切安全問題，均有乙方自行承擔，與甲方無關。

四、乙方負責處理本次確定為運輸車輛以外的其他車輛的關係，嚴禁出現堵車現象，一旦出現堵車現象，甲方一次性扣掉乙

五、從20xx年9月22日起，甲方運往龍溪鎮吳家坪煤坪的煤炭運價經甲乙雙方協商定為38元/噸，以後甲方的煤炭運價根據市場行情等多種社會因素，同乙方代表協商後，進行適當調整。

六、乙方接到甲方煤炭調運通知後，必須確保甲方煤炭運輸車輛充足，因乙方責任導致甲方無法正常運輸，甲方有權一次性扣完乙方所繳納的保證金，並向乙方索要經濟賠償。

七、甲方保證不對非確定車輛發煤，正常運輸時期，確因運輸繁忙，車輛數量不足需增加車輛，有乙方提供名單並向煤礦繳納保證金後，方可參與運輸。

八、乙方車輛因買賣或報廢等原因，自動退出新鐵煤礦煤炭運輸的，由交款人憑甲方出據的保證金收據到甲方退回保證金餘款。

九、甲方運費的結算，因20xx年煤炭市場行情的因素，20xx年6月20日以後的運費在年底放假時付清。

十、甲乙雙方信守協議，按規定運行，若一方違約處違約金20萬元(大寫貳拾萬元)，並追究相應的法律責任。

十一、本協議未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決，達成的補充協議與本協議同等有效。

十二、本協議自簽字之日起生效。

十三、本協議一式二份，甲乙雙方各持一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日