加工承包合同合集15篇

隨着人們法律意識的建立，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編收集整理的加工承包合同，歡迎大家分享。

加工承包合同1

甲方：

乙方：

本着互惠互利共同發展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協商達成以下協議:

一、原礦粗選廠地址：

二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

三、承包任務：全年生產時間為x個月。每月生產時間為xx天(其他為檢修設備時間)，日處理原礦xxxx噸，月處理原礦xx萬噸;

四、 甲方職責：

1、甲方提供現有的選礦設備、現場作業機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。

2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。

3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開採設備的正常運行。

4、甲方負責配備現場生產協調人員，進行甲乙雙方現場工作的協調。

5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。

6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統一採購。如因乙方已提計劃，甲方採購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。

六、乙方的職責：

1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。

2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。

3、乙方負責進廠工人的安全教育。

4、乙方至合同鑑定後進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。

5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算後從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。

7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。

七、結算方式：

1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數，按xx噸/車計算)簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實後給予結算。

2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量後在次月十五日內給予發放一切承包費用。

3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放，除去工資一項，剩餘款項甲方一次性付給乙方。

八、承包單價、獎罰和任務：

1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。

2、每日處理原礦石量不低於壹萬伍仟噸，每月生產日期不低於xxx天，月處理礦石量不得低於xxx萬噸，月處理量低於xx萬噸時，所缺數量按每噸x元從承包費中扣除;

九、甲方的權利和義務：

1、甲方有權監督、檢查乙方的.選礦全過程。發現問題及時提出，雙方協商及時糾正處理。

2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。

3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。

4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用，事後由保險公司賠付後給予扣除，剩餘款項交付當事工人。

5、生產期間由於政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量後按每噸xx元雙方結算進行補償。

十、乙方的權利和義務：

1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

2、確保安全生產，並配有專業管理技術人員，在承包期負責設備保養和維修，如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑑定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。

3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規程操作，管理好自己的職工。

4、乙方必須服從甲方的統一管理，協調調配，一切以公司整體利益為主。

5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脱崗，玩手機等一切與工作無關的事情。

十一、違約責任：

1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，並承擔相應的法律責任。

2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。

3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。並説明原因，取得對方同意後，雙方協商終止本合同。

加工承包合同2

發包人：XX木材廠

法定代表人(下稱甲方)：

承包人：身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守，加工承包合同範本。

一、 合同標的

甲方將座落於 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、 承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、 承包期限

1、承包經營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;____________________________________________________.

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理，合同範本《加工承包合同範本》。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、 違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的`，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、 其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

加工承包合同3

廠方：

承包方：

為進一步加強企業管理，完善車間各項制度，提高生產工效，保證質量，降低成本，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：

一、承包責任：

1、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。

2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。

3、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，並要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。

4、承包期間若承包方要辭職，應提前三個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批後方可辦理辭職手續。未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。

5、承包方至少保證並按照工廠的生產情況及時補充不足的工人，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定確保安全。

二、承包範圍：

1、承包方負責公司下達生產單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機台的維修及各相關配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。

2、承包方負責整個手加工車間衞生、水溝的清理。

3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，並對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。按工程的要求從先到後、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

4、承包方生產出的產品應排放好，不可疊高，亂擺亂放。

5、承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

三、承包工料費：

1、質量要求：

①承包方按生產單的圖紙要求進行合理加工，確保產品質量及加工方案正解，如果因加工錯誤，造成的`損失由承包方承擔。

②廠方按加工單要求進行驗收。

③加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。

2、承包單價：(綜合全包單價：鋸片、加工相關輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費用)

經常加工項目：見附件，其他未盡的加工項目經雙方協商後另議加工承包單價。

3、承包工料費發放及結算：以廠方所下單並質檢員驗收加工完成後的單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)。

四、上班時應嚴格按規範進行操作，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠

金不足部分由承包方自行負責;在工作範圍內非人為造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解後的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

五、以上各項條款希承包方嚴格遵守執行，共同協調，把公司的各項工作做好。

本合同為期一年，到期後雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

廠方(簽名)：承包方(簽名)：

加工承包合同4

(甲方)委託方：

(乙方)加工方：

根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委託乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：

一、貨物概況及加工價格

1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見採購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。

1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方採購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂後3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，製作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。

1.5乙方接到甲方提貨通知後2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，並核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低於90%的出材率。

1.6由於乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。

二、質量標準

2.1加工尺寸偏差範圍等必須符合國家有關規範。

2.2乙方需對確認的'石材排版圖(以現場實際核對後)加工生產，並根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版並在每一件成品石材上貼上標籤。

三、交貨時間及地點

3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。 3.2交貨地點： 3.3現場收貨聯繫人：

五、包裝標準

5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。

5.2交貨時，乙方應在每組包裝櫃外貼示包裝櫃內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。

六、貨款支付

6.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格後，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題後付清餘款。

6.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。

6.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。

6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務發票給甲方。 乙方的收款單位是： 户名：賬號：

七、違約責任

7.1甲乙雙方簽訂合同後，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。

7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，並賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，並賠償由此給甲方造成的損失。

八、合同的變更與解除

8.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。

8.2合同權利義務終止後，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。

九、解決爭議的方式

9.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。

10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、税務登記證複印件。

10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒籤，以甲方寄出時間起算，四日後均視為已送達。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同5

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方有一批標誌牌杆件承包給乙方在本公司車間內焊接加工，經甲乙雙方共同協商達成如下協議：

1、工期要求：乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹台，其餘焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規定的時間內完成這批任務，工作中必須服從甲方的`統一調度。

2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，並遵守廠規定的作息時間，在廠工作期間並做到愛護廠內的一切配套設施，如有損壞按價賠償。

3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結算扣除。

4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊後清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質量。

5、嚴格按照焊工安全操作規程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規程操作造成的後果由乙方自己負責。

6、焊接工程量與單價計算為：

A、二懸臂主柱套；價格合計價格。

B、三懸臂主柱套；價格合計價格。

C、二懸臂支桿套；價格合計價格。

D、三懸臂支桿套；價格合計價格。

E、羊柱支桿套；價格合計價格。

合計總價元

以上協議為這批標誌牌杆件焊接承包任務。焊接全部完工後，在本月內付給乙方加工費，以上協議甲乙雙方各執一份，簽字後生效。

甲方代表：

乙方代表：

20xx年11月1日

加工承包合同6

發包方(甲方)：________________________________

地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________

法定代表人：____________ 職務____________

承包方(乙方)：________________________________

地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________

法定代表人：____________ 職務____________

依照《中華人民共和國合同法》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。

第一條 工程項目

一、工程名稱：________________

二、工程地點：________________

三、工程編號：________________

四、工程範圍和內容：全部工程建築面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

第二條 工程期限

一、開竣工日期：依照國家頒佈的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：

全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項 目一覽表)

二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按時完成。

三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，並報有關部門備案。

1.由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;

2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;

3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。

第三條 物資供應

一、全部工程所需的物資按下列第( )項供應方式辦理：

1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。

2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由 乙方負責採購供應。

3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。

4.其他方 式：______________________________________________________________

二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。

三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗(甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標 準設備加工，應另簽訂協議)。

四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，並 由三方簽訂協議後實行。由於代用或加工而發生的`量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。

五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格後方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因 建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。

六、由甲方負

責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。

加工承包合同7

甲方(發包方)：____________________加工廠

甲方代表：____________________

乙方(承包方)：____________________

經甲乙雙方互相協商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自願的基礎上，簽定如下協議：

一、承包方式

甲方將權屬於甲方的____________________加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、税收費、衞生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

二、承包期限

合同承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿後，如甲乙雙方願意，可繼續簽訂承包合同。

三、承包費用

承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方於每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數在最後一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，並將乙方保證金不予退還。

四、安全責任

乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

五、違約責任

乙方在合同簽定後向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。

六、其它事項

1、甲乙雙方簽字後，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。

4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿後，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，並且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里範圍內開設廢泡沫加工廠。

5、甲方負責提供一台泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿後乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的.物品按價賠償。

6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關係或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關係，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理並進行結算，此種情況不按違約處理。

7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。

8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

甲方(蓋章)：______________________加工廠

甲方代表(簽名)：______________________

乙方(簽名)：______________________

簽定日期：______________________

加工承包合同8

甲 方：合肥市華升泵閥股份有限責任公司 乙 方： 賬 户：開户行：賬 號：

一、焊接加工清單

二、雙方職責

1、本合同簽訂，經甲方驗收合格後甲方即一次性付清焊接加工款。

2、最終按實際數量結算

3、乙方提供普票

三、本合同經雙方簽字後有效，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年月日

加工承包合同9

廠方：

承包方：身份證號碼：

為進一步加強企業管理，完善車間各項制度，不斷提高生產工效，保證質量，降低成本，使管理日趨合理化，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：

一、承包責任：

1、廠方負責生產任務的下達、質量驗收。安全檢查等，同時廠方為乙方提供住宿場所，提供廚具一套。廠方提供生產用刀頭，吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鑽頭、製作架子用釘子、200元以上設備配件等。

2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。

3、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。

4、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，並要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。

5、承包期間若承包方工人到位後，試用期一個月，廠方確定正式留用工人，不合格者辭退，正式留用員工提供身份證，工人需要辭職，應提前一個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批後方可辦理辭職手續。未經廠方同意承包方私自辭退工人，未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。

6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機修在廠(至少合計9人)，加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工，三個以上卸工，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定給工人發放必要的勞保用品，如手套、防護眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等，確保安全。

二、承包範圍：

(一)、大切車間：

1、承包方負責公司下達生產單的材料切割，機台(三台大切機)的維修、本車間行吊、抽水機的維修、電路(切機電路、電機、電控箱)的維修及零配件更換，配件在200元以下的由承包方負責購買，單個配件超過200元的`由承包方從倉庫領取，除大型配件需要廠裏調貨外，一般設備維修要在當天內及時完成。

2、承包方負責整個大切車間衞生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機台所使用的大切片體、刀頭、機油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發放。

3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，並對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時並按工程的要求從先到後、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

4、承包方生產前要與上道程序辦理領料手續(如荒料領用)，此道工序完畢需與下道工序辦理入庫手續，在辦理領料過程中，有出現質量問題應及時上報主管。不得有私自銷燬或將錯就錯生產，發現者按公司材料價格全額賠款處理。

5、由於荒料品質不穩定，承包方切開表皮後，及時砸掉表皮查看水線的分佈情況，然後會同主管確定板材切割規格。承包方不得隨意切割。

6、承包方承包方負責荒料的碼放、吊裝，切割，卸板、刀頭焊接等生產工序，荒料進場後按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區域，生產出的毛坯卸完板後在區域內排放好，不可疊高，亂擺亂放。

7、承包方生產出的產品需做好標識，特別是石材原編號。

8、承包方生產中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上，做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上，並做好鋸片生產統計記錄。不能亂扔亂放，做到整齊、不丟失，若發現亂扔亂放，每片罰款50元，若發現丟失每片按進價賠款。

9、質量要求：

①大切車間生產正常按兩班倒，每班輪看機台，如遇生產任務不多可全部安排夜班切板，合理避開用電高峯期，以降低工廠生產成本。

②承包方按生產單的規格進行合理排料切割，厚度15mm~40mm毛板長度驗收按300mm進，卸板後廠方統計確認，厚度41mm~100mm毛板以小切打包好後按裝車發貨單驗收統計。

③毛板成材率控制：毛板成材率≥90%;小於以上成材率相對應部分不計算工料費並扣相應平方數的工料費用(每平方5元)。

④平整度驗收標準：700頭及以內≤0.5mm;800頭以上≤0.8mm，經驗收合格的正常結算，不合格的按C級品處理。

⑤厚度驗收標準(15mm～95mm)：按生產單要求，厚度按照±21驗收，在以上標準內且符合平整度要求的為A級品，超出生產單厚度要求±1mm為B級品，超出生產單厚度要求的±1mm為C級品。

⑥B級與C級品中超厚或超薄的，碼放在單獨地方，並做好標記，不給予計算工料費，但不能超出總產量的2%，如果超出，所超出部分按5元/平方扣除。待客户要求較低訂單簽訂發貨後，給予計算工料費。

⑦吊破板，弄破板，按材料成本的20%計賠。

10、承包單價：A級品厚度15mm~40mm每平方4.5元，41~100mm的每平方6元。B級與C級品待廠方銷售單價由於質量問題降價處理的合理價格結算，不合格的超出總產量2%的，所超出部分按5元/平方扣除。

11、承包工料費發放及結算：以廠方質檢員驗收的日報表進行結算，當月承包工料費在地三個月的5日左右發放。

(二)、小切車間：

1、承包方負責公司下達生產單材料的切割、板材倒運、架子製作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機台(紅外線1台，中切台2台，開槽倒角機1台，單臂吊2台)的維修及各相關配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。

2、承包方負責整個切邊車間衞生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時負責廢料頭的清理及可用料頭的碼放。

3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，並對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時並按工程的要求從先到後、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

4、承包方生產前要按車間管理的要求嚴格用料，沒有按排的料不能亂用，有出現質量問題應及時上報車間主管，不得私自銷燬或將錯就錯生產，如有發現者按公司材料賠款條例處理。

5、承包方生產出的邊板排放好，不可疊高，亂擺亂放。承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

7、質量要求：長寬誤差：±1mm，對角線誤差：±0.5mm。

8、承包方按生產單的規格進行合理切割，確保產品質量及出材率，大板成材率≥90%;小板成材率應≥85%，如果出材率不高，需經管理人員許可才能切割，未經許可造成的損失由承包方承擔。廠方按加工單要求打包裝車後進行驗收。

9、加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。加工過程中出現不合格品，承包方及時通知廠方，如果通過整修達到質量要求，按照合格品驗收統計，如廠方發貨後，使用單位發現不合格品，廠方不計加工費用，按材料成本的60%計陪。如不合格產品整修後也不能達到質量要求，廠方不計加工費用，如果廠方變換規格銷售，承包方負責加工，如果不能銷售按材料成本的30%計賠。

10、承包單價：

厚度：15mm~40mm:4.0元，41~60mm:6.0元，80mm:12元，100mm:15元。承包工料費發放及結算：以廠方所下單加工完成裝車後的發貨單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)

三、承包人全面負責生產環節的安全工作，工人上崗前進行必要的安全教育，每天做好安全檢查，要求每週召開安全例會，將安全隱患排除。員工上班時應嚴格按規範進行操作，同時應穿膠鞋，戴安全帽、佩戴防護眼鏡、高空保養設備佩戴好安全帶，同時下方必須有人提醒防護，嚴禁任何人私自動用、改裝電器及防護用品。私接亂拉電線電纜。嚴禁隨意打開配電箱及進入配電室，電器出現故障，必須要求專業電工維護，設備出現較大異常，必須及時通知廠方，廠方派專人檢查維護，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責;在工作範圍內非人為造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解後的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

四、任務繁忙時，未經公司領導及管理人員許可，不得自動離開崗位，工廠跟據情節每次處以100元以上的罰款，情節嚴重的公司自動離職處理。

本合同為期一年，到期後雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________

代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

加工承包合同10

合同編號：

簽訂地點：

定作方：______

承攬方：______

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

十四、雙方協商的'其它條款

-----------------------------------

| 定作方 | 承攬方 |鑑(公)證意見： |

|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |

|單位地址： |單位地址： | |

|法定代表人： |法定代表人： | |

|委託代理人： |委託代理人： |經辦人： |

|電 話： |電 話： | 鑑(公)證機關(章) |

|電報掛號： |電報掛號： | 年 月 日 |

|開户銀行： |開户銀行： |(注：除國家另有規定外， |

|帳 號： |帳 號： |鑑(公)證實行自願原則) |

|郵政編碼： |郵政編碼： | |

-----------------------------------

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監製部門： 印製單位：

加工承包合同11

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的.部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委託代理人（簽字）：_____ 委託代理人（簽字）：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

加工承包合同12

甲方(發包方)：_公司

法人代表： 法人身份證號：

乙方(承包方)：

法人代表： 法人身份證號：

甲乙雙方經平等協商，現就經_加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

一、承發包內容

甲方將經_品牌_、_加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。

二、承包期限

承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約，違約方應向對方按_萬元/月的標準支付違約金。承包期滿後甲方優先滿足乙方續包，乙方須在承包期滿日_天內書面告知甲方是否續包，否則甲方有權作出其他處理。

三、質量標準

乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：

四、工資結算

1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資：

_加工工價為_元/條;_加工工價：_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少於_件，則甲方當月應按_件_的保底加工工資數額結算給乙方，以便乙方能穩定員工隊伍，為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產量_件以上，則按每增加_件_的日產量乙方可增聘1人，餘數不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結算工資時按每少一件扣_元工資。

五、獎懲約定

乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的`數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數量介於乙方所聘員工數和一半員工數(四捨五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少於乙方所聘員工數的一半時(四捨五入取整)，甲方應按當月加工出的門的數量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一週年，甲方應另行給予乙方_萬元獎金。

六、員工管理

乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

1、在廠區內打架的每人每次扣_元。

2、在廠內包括宿舍內抽煙的每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

3、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

七、其它事項

1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質量，廠房材料整理等。

2、甲方每月15日定期給乙方結算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權利停工，且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。

3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

4、在廠區內，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。

5、乙方內部員工工資結算，打架鬥毆與甲方無關。

6、甲方保證不挑起廠內員工事端，若出現一起，除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。

7、 甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

8、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字後即日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同13

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

甲乙雙方經平等協商，現就將加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

一、承發包內容

1、甲方將xx加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設備及相關工具，甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。

2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。

3、甲方承擔乙方員工的車費（一年一次）天津——江西硬座票。

4、承包後甲方保證乙方貨源，即在乙方承包後，甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。

二、承包期限

承包期限為20xx年月 日至年 月 日。

三、質量標準及獎懲約定

因乙方的生產質量問題，造成xx發生質量問題的處理辦法：

1、萬元以內的質量事故，甲方承擔維修差旅費，乙方承擔維修人員工資。

2、超過萬元以外的質量損失，由乙方完全承擔。

3、因質量問題造成的`退貨損失由乙方完全承擔。

4、乙方在加工過程中，如因加工問題造成的損失，一個月內產品的損失在300元以內，甲方不予追究，超過300元的損失乙方應照常賠償。

四、加工費用的結算

1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用，單價見附表。

2、乙方第一個月的工資按班或按月計算，從第二個月開始計件制。如按月工資計算，超過工作時間加班，加班費用為當天每小時工資發放：當天工資÷8h×加班時間。

3、在第一個月能計件則計件，如不能計件則需保證最低工資車工、鑽工3000元、立車、鏜牀3500元（人數為7人），第二個月必須計件。

4、加工費用的支付方法：本月支付上月加工費用。每月號支付。

五、員工管理乙方的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

1、乙方的員工在公司承包期間，應服從公司的領導，遵守公司的規章制度，否則，因此引起的一切後果由乙方承擔。

2、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

六、其它事項

1、生產週期一經確定（乙方簽字），乙方應在規定的日期內完成，如需延長加工週期，須經甲方書面同意，否則，一切後果由乙方全責承擔。

3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

4、乙方內部員工工資結算，打架鬥毆與甲方無關。

5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。

6、不準隨意損壞廠裏東西，如果發現人為損壞，則按出廠價的80%賠償。

七、違約責任

因甲乙雙方屬初次合作，存在着不穩定性，為約束雙方，商定：如因甲方的原因造成無法繼續合作，則甲方需支付乙方一個月的工資，同理，如因乙方的原因無法繼續合作，則乙方需支付甲方一月工資（一年內）。

八、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。

本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字後即日起生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：日期：

加工承包合同14

發包方：____________(以下簡稱甲方)

承包方：____________身份證號碼____________(以下簡稱乙方)

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱：____________________

二、項目地點：____________________

三、承包範圍：____________________

四、項目內容：

下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。

2、乙方承包範圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨台數結算。工時單價為160元/日。整台交付單價元/台。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期：____年____月____日，項目必須在____年____月____日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的.交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格後，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢後15日內，甲方支付剩餘15%項目款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。

2、其餘5%保脩金，自項目結束驗收合格之日起滿60日後10日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量

乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客户時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回並保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

甲方簽字：____________

乙方簽字：____________

簽約日期：____年____月____日

加工承包合同15

委託方：____（以下簡稱甲方）

承攬方：_______________________________（以下簡稱乙方）

經友好協商，本着相互尊重原則，甲方委託乙方製作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

1、所有設備加工、生產、製作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

2、本勞務合同內的總承包範圍。 以上設備總工資人民幣 整（包括保險費）。

3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清後方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

4、本合同內容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，製作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時製作施工時需要注意各方面的.安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規範。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用户單位運行時出現乙方製作的質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最後以甲方的用户單位驗收為準，在製作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。

11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　聯繫電話： 聯繫電話：

　　簽訂日期：年月日 簽訂日期：年月日