【必備】房屋合同模板集合10篇

在當今社會，人們對合同愈發重視，越來越多的人通過合同來調和民事關係，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的房屋合同10篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

房屋合同 篇1

甲方：_________

乙方：_________

項目名稱：_________

有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　一、項目主要內容：

項目名稱_________

建房地址_________

房屋結構_________

房屋幢數_________

建築總面積_________m2

　　二、預防白蟻處理項目：

1、新建基地清理：建房前由甲方將基本內外的所有纖維類等雜物（碎木片、墳墓坑道支架等）應徹底清除。

2、基礎毒土處理：基槽回填土基本填好，用滅蟻藥物對整個牆基進行噴灑。

3、底層室內地坪處理：室內地面平整後，做水泥地面或擱置架空板前用滅蟻藥物對整個地坪噴灑一次。

4、木構件處理：門框、窗框半成品或成品集中後，用滅蟻藥物噴灑或塗刷處理。

5、室外地坪外理：室外地面平整後，做水泥土坪或"散水"前用滅蟻藥物噴灑一次。

　　三、甲方承擔的任務及責任：

1、按每項處理工程項目，需要處理前三天通知乙方。如不通知乙方又無補救處理措施的，責任應由甲方承擔。

2、在合同簽訂之後，因故改變房屋設計，增加或減少建房面積等，需要變更合同時，應向乙方提前聯繫，雙方再進行商量另訂協議。

3、應向乙方提供建築設計總説明，總平面圖、底層平面圖、正立面圖各一份。

4、乙方在預防施工中所需的水、電等概由甲方負責解決。

5、在合同有效期限內，如發生蟻害，應當即通知乙方進行及時處理。

　　四、乙方承擔的任務及責任：

1、按每項處理工程項目，接到甲方通知後，應及時實施防蟻工作，不得影響甲方工程進度（特殊情況例外）。

2、預防工程結束後，每五年進行回訪檢查一次。

3、在合同期內，接到甲骨文方蟻情通知十天內，及時負責防治，並不再收費。超過合同期限應按規定收取費用。

　　五、經費概算和結算期限及方法：

1、預防工程費按省市有關文件規定，按房屋建築面積計收，每平方米_________元_________角整，總面積_________平方米，總金額_________元。

2、結算方法：乙方開具收據，甲方以轉賬方式轉入乙方開户銀行户內或由乙方委託代收單位（區城鄉建委、各縣（市）城建局有關部門）收取。

3、付款期限：辦理合同手續時，由甲方一次付清。

　　六、其它：

甲方房屋中如有木地（樓）板、木吊頂、木附牆板等木飾，需與乙方協商，根據面積大小增加防蟻費用，否則乙方對此不負合同有效期內的防蟻責任。

　　七、附則：

1、本合同依法訂立，雙方必須嚴格履行。如因故需要變更或解除合同時，必須經雙方協商另訂協議。

2、本合同經雙方蓋章後生效，正本一式四份，甲、乙雙方各執二份。

甲方：_________ 乙方：_________

單位名稱：_________ 單位名稱：_________

地址：_________ 地址：_________

電話：_________ 電話：_________

開户銀行：_________ 開户銀行：_________

賬號：_________ 賬號：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

附件

一、本合同文本根據《中華人民共和國合同法》和部、省、市政府等有關文件編制。

二、本合同只適用於新建房屋白蟻預防工程。

三、本合同條款僅就一般性作了規定，當事人可根據合同內容，如需增減在其它欄目內説明。

四、本合同如有與上級有關部門規定不符時，應及時調整。

房屋合同 篇2

調入方：(以下簡稱甲方)

調出方：天津xx有限公司(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和天津市相關地方性法規的規定，在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本合同，承諾共同遵守。乙方接受原房主委託全權處理該房屋買賣事宜。

第一條：房屋基本情況

1、該房屋座落在 區 。甲方對該房屋已作充分了解並實地看房，且核實無誤，對該房屋現狀無異議。願意購買該房屋。

2、該房屋的基本情況如下：

房屋性質： 所有權人： 房型： 建築/計租面積： 樓層：

總層數： 使用性質： 附屬設施：

第二條：成交價格

甲、乙雙方協商後的實際成交價格為：人民幣 元(大寫)。房屋產權或租賃權過户的相關費用由 承擔。(該房屋產權或租賃權過户費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格，而非甲乙雙方商定的實際成交價。)

第三條：信息服務費及支付

甲方通過乙方提供的信息獲知此房屋，並自願購買。甲乙雙方簽訂本合同時，甲方須向乙方交納房屋信息服務費：人民幣 元(大寫)。

第四條：付款約定(本條各款項均不計利息)

1、甲方向乙方的付款約定：

(1)甲方於 年 月 日交付定金人民幣 元(大寫);

(2)甲方若申請貸款要在7日內提供貸款所需相關證明材料。若經銀行審批貸款金額低於原計劃貸款額或不予貸款，甲方應於接到通知後五天內交齊首期款差額或全部房款或辦理退房手續，甲乙雙方互不追究違約責任，乙方可對房屋進行再次銷售。

第五條：相關事宜

1、乙方承諾該房屋在 年 月 日前是騰空的。

將該房屋鑰匙交於甲方，甲方無須承擔此前的水、電、等費用。

乙方交給甲方手續證明如下：

2、甲方自收到房屋鑰匙起，須承擔該房屋此後的水、電、 等費用。

第六條：違約責任

1、如甲方中途退房,定金不予退還。如甲方延期交款，每延期一天，按房屋成交價的萬分之五付給乙方違約金。超過三日，視為甲方自動退房，定金不予退還。

2、如乙方未能按期將房屋交予甲方，每延期一天，按房屋成交價的萬分之五付給甲方違約金。超過三日，甲方有權要求退房，乙方退還定金。

第七條：免責條款

如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙雙方互不承擔違約責任。

第八條：約定其它事宜

第九條：其它

1、本合同在履行中若發生爭議，甲、乙雙方應協商解決。協商不成，任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效，一式兩份，一份兩頁，甲、乙雙方各執一份。各種手續交接清楚，本合同自動作廢，並由乙方收回。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

經手人： 經手人：

簽約日期： 簽約日期：

房屋合同 篇3

甲方姓名（出租方）：_________________身份證號碼：________________。乙方姓名（承租方）：_________________身份證號碼：_________________。經雙方協商甲方將位於________________________________出租給乙方居住使用。

一、租房從_____年___月___日起至______年___月___日止。

二、月租金為____元，繳租為____支付一次，人民幣（大寫）_________元（￥____元）。乙方交保證金________元給甲方，人民幣（大寫）_________元。

三、約定事項

1、乙方入住時，應及時更換門鎖若發生意外與甲方無關。因不慎或使用不當引起火災、電、氣災害等非自然災害所造成損失由乙方負責。公共區域引起火災、水、電、氣災害等和非自然災害所造成損失責任自行承擔，室內家用電器損壞、破損等自行承擔。（甲乙雙方誰引起的由誰自行負責承擔）。如以上責任劃分不清，由甲乙雙方共同承擔。

2、乙方無權轉租、轉借、轉賣該房屋，及屋內傢俱家電，不得擅自改動房屋結構，愛護屋內設施，如有人為原因造成破損丟失應維修完好，否則照價賠償。並做好防火，防盜，防漏水，和陽台擺放的安全工作，若造成損失責任自負。

3、乙方應遵守居住區內各項規章制度，按時繳納水、電、煤氣、寬帶、衞生管理等費用。乙方退房時交清水，電，氣，寬帶和衞生管理等費用及屋內設施傢俱、家電無損壞，下水管道，廁所無堵漏。經甲方檢查後，由甲方如數退還保證金。（水、電、煤氣、寬帶、衞生費等，由甲乙雙方共同承擔）。

4、甲方保證該房屋無產權糾紛。如遇拆遷和不可抗性原因（比如地震等），乙方無條件搬出，已交租金甲方按未滿天數退還。

5、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方如期交還，乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前的一個月向甲方提出意向，並在租賃期滿的前十天支付房租。雙方可在對租金，期限重新協商後，簽訂新的租賃合同。乙方必須按時繳納房租，否則視為乙方違約。甲方有權終止租房協議。並扣除保證金。6、

備註1：室內傢俱家電如冰箱、洗衣機、電視、熱水器、微波爐、均歸甲方所有。

備註2：因為甲乙雙方均是女生，男人（生）不許過夜，由甲乙雙方共同遵守。備註3：

_____________________________________________________________

四、本合同一式兩份，自雙方簽字之日起生效。另水錶；_____噸、煤氣；____立方、電費；_____度，上述合同如有變更，經甲乙雙方協商一至，方可變更。

甲方（出租方）：

乙方（承租方）：

甲方電話：

乙方電話：

年月日

房屋合同 篇4

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：青島市四方區清江路160號

2、居室規格：房型 ：三室兩廳 總計施工面積 150 平方米。

3、施工內容：室內頂棚、地磚、管線、傢俱、防盜設施、家用電器等。

4、工程開工日期： xx年 2月 15 日

5、工程竣工日期： xx年 5月 15 日

工程總天數： 90天。

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫) 陸拾 萬元整

簽訂合同後付 18萬元，開工後付 24萬元，驗收合格後付18 萬元。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條：工程驗收

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，關承擔乙方的看管費和相關費用。

第五條：違約責任

合同生效後，在合同發行期間，擅自解除合同，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條：爭議解決

本合同發行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院起訴訟。

第七條：合同的變更和終止

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

第八條：合同生效

本合同一式兩份，簽字後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇5

一、房屋贈與合同書主要內容包括：

1、贈與人與受贈人的姓名、性別、出生日期和家庭住址;

2、贈與人與受贈人的關係;

3、贈與的理由;

4、贈與不動產的名稱、數量和不動產的坐落位置及其他自然情況

5、贈與人對贈與行為的意思表示;

6、贈與人在贈與書上簽名或蓋章、簽名日期。

二、房屋贈與合同的法律特徵

(1)房屋贈與合同是單務合同、無償合同。

贈與人自願單方承擔將房屋無償贈與對方的義務，但不享受對等的權利;受贈人則享有無償接受對方所贈房屋的權利，一般不承擔法律上的義務，即使受贈人在接受贈與時附有一些義務，但這些義務並非與所取得的權利互為代價。

(2)房屋贈與合同是實踐性合同。

贈與人必須把贈與房屋實際交付給受贈人，受贈人接受贈與房屋後，房屋贈與的民事法律行為才完成，合同才算生效。但在實物交付後，則不得再行撤回贈與。如果因贈與人撤回贈與而發生糾紛，受贈方可請求人民法院裁決。

(3)房屋贈與合同是要式合同

房屋贈與同房屋買賣一樣，都屬於所有權的轉移。按照《城市私有房屋管理條例》的規定，應提交各項證明辦理登記過户手續。如果當事人未辦理過户手續，根據《合同法》第44條、1999年12月19日最高人民法院《關於適用(合同法)若干問題的解釋(一)》第9條的規定，贈與合同仍然有效，但贈與的房屋所有權不能轉移。

三、房屋贈與合同的公證

如果需要辦理房產贈與合同公證，當事人需親自到公證處提出公證申請，填寫房產贈與公證申請表。並須提供下列證件：

1、贈與人與受贈人的身份證件(如居民户口本、居民身份證、護照等其他身份證明原件及複印件);

2、贈與人的房產所有權證原件;

3、贈與人必須提供贈與書或與受贈人簽訂的贈與合同，贈與書和贈與合同，必須詳列贈與人和受贈人是何種關係，以及雙方的姓名、性別、出生時間、住址以及贈與物等。贈與物要寫的具體明確，如應寫明坐落、結構、面積、產權證登記號碼等;

4、贈與的房產屬夫妻共有財產的，夫妻雙方應親自到公證處申辦，或提供經公證的同意配偶贈與房產的聲明書;

5、受贈人不滿法定年齡的，應當由受贈人的法定監護人代為其辦理;

6、公證員要求與其相關並應當提供的其他材料。

贈與人可以自由撤銷贈與嗎

在特定情況下，贈與人可以撤銷贈與。贈與的撤銷包括任意撤銷和法定撤銷。

一、贈與的任意撤銷

贈與的任意撤銷，是指贈與合同成立後，贈與財產的權利轉移之前，贈與人可以根據自己的意思不再為贈與行為。法律規定贈與的任意撤銷，源於贈與是無償行為。即便贈與合同已經成立，也還可以允許贈與人因自身的某種事由撤銷贈與，這也是贈與合同與其他有償合同的顯著區別。尤其是有的贈與合同的訂立，是因一時情感因素而欠於考慮，如果絕對不允許贈與人撤銷，則對贈與人太過苛刻，也有失公允。

當然，對於任意性不加限制，則等同於贈與合同無任何約束力，既對受贈人不公平，也違背誠實信用原則，對社會道德也是一種衝擊。因此對贈與的撤銷應當有所限制，主要是以下幾個方面：

1.贈與的財產已轉移其權利的，贈與人不得任意撤銷贈與。如果贈與的財產一部分已交付並已轉移其權利，任意撤銷贈與僅限於未交付並未轉移其權利的部分，以維護贈與合同當事人雙方權利義務關係的穩定。

2.贈與合同訂立後經公證證明的，贈與人不得任意撤銷。贈與合同訂立後，當事人交由公證部門公證，表明其贈與意願的表達已十分慎重，因此，經過公證證明的贈與合同，贈與人不得任意撤銷。

3.具有社會公益、道德義務性質的贈與合同，不論當事人以何種形式訂立，不論是否經過公證，也不問贈與的財產是否已轉移其權利，贈與人均不得任意撤銷。具有社會公益性質的贈與，主要是指為了救災、扶貧、助學等目的或為了資助公共設施建設、環境保護等公共事業所為的贈與。此類贈與的公益性質，決定了贈與人不得任意撤銷贈與。履行道德義務的贈與，由於當事人之間有着道義上的因素，如果允許贈與人任意撤銷，則與道義不符。因此，此類的贈與也不得由贈與人任意撤銷。

二、贈與的法定撤銷

贈與的法定撤銷，是指贈與合同成立後，在具備法律規定的情形時，贈與人或者贈與人的繼承人、法定代理人可以撤銷贈與。贈與的法定撤銷與任意撤銷的不同點在於：第一，撤銷贈與須依法律規定的事由;第二，只要具備法定事由，不論贈與合同以何種形式訂立以至經過公證證明，不論贈與的財產是否已交付，也不論贈與是否屬於社會公益和道德義務性質，享有撤銷權的人均可以撤銷贈與。

贈與本是使受贈人取得利益的行為，如果受贈人對贈與人有加害行為或者其他忘恩負義行為的，法律應賦予贈與人有撤銷贈與的權利。贈與合同的法定撤銷情形，均為受贈人的違法行為或者違反贈與合同約定的行為。贈與人依法撤銷贈與的權利，是法律對贈與人加以保護的必要內容。

1.贈與人的法定撤銷情形

贈與人可以撤銷贈與的法定情形有如下三項：

第一，受贈人嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬。其要點，一是受贈人實施的是嚴重侵害行為，而不是輕微的、一般的侵害行為;二是受贈人侵害的是贈與人本人或其近親屬，包括配偶，直系親屬(父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女等)，兄弟姐妹。如果侵害的是其他親友則不在此列。

第二，受贈人對贈與人有扶養義務而不履行的。其要點在於：一是受贈人對贈與人有扶養義務。二是受贈人對贈與人有扶養能力，而不履行對贈與人的扶養義務。如果受贈人沒有扶養能力或者喪失了扶養能力的，不產生贈與人撤銷贈與的權利。

第三，受贈人不履行贈與合同約定的義務。其要點在於：一是贈與合同約定了受贈人負有一定的義務。二是贈與人已將贈與的財產交付於受贈人。三是受贈人不履行贈與合同約定的義務。在附義務的贈與中，受贈人應當依約定履行其所負義務。在贈與人向受贈人交付了贈與的財產後，受贈人如不依約履行其義務，贈與人可以撤銷贈與。

2.贈與人的繼承人和法定代理人的法定撤銷條件

贈與的撤銷權本應屬於贈與人，但因受贈人的違法行為致贈與人死亡或使其喪失民事行為能力時，贈與人的撤銷權事實上已無法行使。而由贈與人的繼承人或法定代理人行使撤銷權，才能實現贈與人撤銷贈與的權利與意願。同時，也只有在贈與人不能行使其撤銷權時，贈與人的繼承人或法定代理人才有撤銷贈與的權利。因而贈與人的繼承人或法定代理人撤銷贈與必須基於贈與人因受贈人的違法行為而致死亡或者喪失民事行為能力這一法定情形。

3.撤銷權的行使

贈與人的撤銷權，應當自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。贈與人的繼承人或者法定代理人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起六個月內行使。為了儘早確定贈與關係的去留，贈與人或者其繼承人、法定代理人應當依法及時行使撤銷權。贈與人行使撤銷權的期間為一年;贈與人的繼承人或法定代理人行使撤銷權的期間為六個月，自知道或者應當知道撤銷原因之日起計算。這一期間屬於除斥期間，即法律對某種權利所預定的行使期間，不存在中止、中斷和延長的問題。撤銷權人如在法律規定的期間內不行使撤銷權的，其撤銷權即歸於消滅。

　　一處房屋兩次贈與，效力應該如何認定

房屋贈與是指一方(贈與人)自願把自己所有的房屋無償贈與他人(受贈人)，他人願意接受的民事法律行為。房屋贈與的雙方當事人應訂立書面合同。

現實生活中可能很少會出現一處房產贈與兩人的情況，但是並不代表沒有，那麼當出現一處房產贈與了兩人的情況，贈送效力要如何認定呢？下面的文章中整理了一宗案例，詳細分析了一房兩贈情況的處理。

【案情】

被告李A、原告李B系父女，被告李A、李D系父子。被告李A與其妻原有坐落於北京市通州區糧食市*號院內(以下簡稱*號院內)北房4間、東房3間、西房1間。期間，承租人王A在承租期間建南房1間，因拖欠租金，王A以折抵租金的形式將南房折給李A夫婦。1996年7月15日，有關部門將57號院內的北房4間、東房3間、西房1間及南房1間的產權登記在李A的名下。

1996年7月16日，經通縣公證處公證，被告李A與其妻自願將南房1間贈與原告李B。但李B沒有實際佔有使用該房，也沒有到國家有關房屋管理機關辦理產權過户手續。1997年4月，被告李A之妻病故。1997年7月14日，被告李A將57號院內的北房4間、東房3間、西房1間、南房1間贈與被告李寶丰之女李C，經通縣公證處公證並辦理了產權過户手續。20xx年，被告李A的其他子女起訴被告李A、李D，要求依法繼承母親的遺產。

20xx年8月，法院依法對被告李A與其妻的共有財產北房、東房、西房進行了分割，但未對南房1間做出處理，理由是原告未能提供南房系李A夫妻共同財產的證據。

【案情分析】

本案在審理過程中，有兩種不同意見：

第一種意見認為，1996年，李A夫婦自願將南房贈與女兒李B的贈與行為合法有效。理由是，李A與其妻在夫妻關係存續期間，經合意和公證，自願將南房贈與李B，是對夫妻共同財產的合法處分，故贈與是有效的。1997年，李A又將全部房屋(含南房)贈與給孫女李C，是在妻子病故後，家庭成員析產繼承前的贈與。因李A擅自處分其妻的遺產，故贈與系違法的無效贈與。綜上，應依法支持李B的訴訟請求。

第二種意見認為：1997年，李A將全部房屋(含南房)贈與孫女李C行為部分有效部分無效。理由是李A將全部房屋贈與孫女李C，是在家庭成員未析產繼承的情況下實施的贈與行為，李A不僅處分自己應得的份額，同時也處分家庭成員的遺產份額，故此贈與行為部分有效部分無效，應駁回原告李B的訴訟請求。

筆者同意第二種意見，理由如下：

1、第一份贈與合同雖成立但未生效。我國法律規定，贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是單務、無償合同，同時也是實踐合同，即必須實際給予贈與物，贈與才生效。

在本案中，李A對李B、李C的贈與合同都經過公證，這兩個贈與合同都符合贈與合同成立的要素，故二合同均成立。但合同成立並不一定生效。贈與合同的生效要以實際給付為要件。不動產的給付，系法律規定的要式行為，即要到國家有關機關辦理產權過户登記手續，否則，所有權不發生轉移，贈予合同不生效。本案中李A對李B的贈與，雖經公證成立，但因未實際交付使用及未辦理房產的過户手續，故贈與並未生效，房屋的所有權一直未發生轉移。所以，該贈與合同雖成立但未生效，贈與標的物南房1間仍為李A夫婦共有財產。而李A對李C的贈與則已經實際交付、使用，並及時辦理了房產的過户手續，房屋的所有權已經轉移，故該贈予合同在形式上是成立且生效的。

2、第二份贈與合同，雖生效但其效力不能及於全部房產。1997年，李A將全部房屋贈與孫女李C，形式上合同成立且生效，但法院同樣不能支持。本案爭議的房屋是李A夫妻的共同財產。在李A妻子去世後，全部房屋未進行家庭析產繼承，一直處於共有狀態。所以，李A只能處分自己的財產，無權處分其妻的遺產，李A將全部房屋贈與孫女李C系擅自處分共有財產的部分有效、部分無效的行為，即對李A應繼承部分的贈與是有效的合法處分，對其他人應繼承部分的贈與是無效的無權處分。20xx年8月，法院依法對被告李A之妻的遺產北房、東房、西房進行了分割，但未對南房1間做出處理，可見訴爭的南房並未確權。李B以財產權屬為由起訴，並非以遺產繼承為由，故不應支持李B的.訴訟請求，對此只能另案解決。

綜上，贈與合同成立，不必然就生效，贈與的生效要件是贈與物的實際給付，就本案而言就是不動產所有權的要式轉移。本案原告所根據的贈與因不具備實際給付要件而未生效，故其訴訟請求不能成立，法院的判決是正確的。原告本應以其父無權處分其母遺產份額，要求繼續分割其母部分遺產即南房1間為訴因，維護自己的合法權益。

【案情結果】

法院審理後認為，57號院內的南房1間雖登記在李A的名下，但系李A與其妻婚姻存續期間的共同財產。1996年，李A夫婦自願將南房贈與李B，李B也表示接受贈與並辦理了公證，但李B未依法辦理產權過户手續，也沒有實際佔有、使用該房，故該贈與合同無效。

1997年，李A之妻病故後，李A將57號院內的全部房屋包括南房1間贈與李D之女李C，但李A之妻病故後，因家庭成員未對57號院內的南房1間析產繼承，該南房1間仍處於共有狀態，李A自行處分共有財產的行為系部分有效部分無效的民事行為。李B要求確認該南房1間屬自己所有的訴訟請求沒有事實和法律依據，法院不予支持。根據《中華人民共和國民法通則》第五條、第七十二條之規定，判決駁回原告李B的訴訟請求。

以上就是房產兩次贈送處理的一起具體案例分析，相信會給讀者朋友一些幫助，讓大家可以瞭解清楚這方面的法律知識。

　　贈與合同的效力

有關贈與合同的效力問題，對於很多人來講都是不太瞭解的，有的人也為贈與是單方面的，只要贈與人答應要贈與，贈與合同就成立。那事實是不是這樣的呢？贈與合同又有怎樣的效力呢？

一、贈與合同成立，贈與人有交付受贈人財物的義務。商是指贈與人按照贈與合同約定的地點、期限、交付的方法等將財產交付給受贈人，並由此而發生物權的轉移，但是，法律規定必須經過登記才發生轉移的財物，如不動產，應在登記後才發生轉移法。

二、贈與合同成立，贈與人已將贈與財物交付受贈人，物權發生轉移，應視為受贈人合法享有受贈財物的佔有、使用、處分權，贈與人不得撤銷贈與合同法。

三、贈與合同成立，但贈與人未將合同約定的財物交付受贈人，受贈人可以不履行贈與義務，可以撤銷贈與合同，但贈與是具有救災、扶貧等社會公益、道德義務的贈與合同或者是經過公證的贈與合同，贈與人不得撤銷贈與合同，對不履行這類贈與合同的贈與人、受贈與人享有要求贈與人交付的權利，贈與人故意或重大過失造成贈與物毀損、滅失的，應承擔民事賠償責任法。

四、贈與合同是贈與人的無償贈送，不承擔贈與物的瑕疵責任，但是附義務的贈與，贈與人應在附義務的範圍內承擔贈與物的瑕疵責任；贈與人明知贈與物有瑕疵，故意隱瞞或者作贈與物無瑕疵的虛假保證，造成受贈人損失的。

　　最新房屋贈與協議的範本

房屋可以作為贈與協議中的標的物，但必須要在辦理的房屋過户手續之後，房屋才會真正屬於受贈人。通常，房屋贈與的雙方當事人都會選擇簽訂一份房屋贈與協議，這是為了避免日後出現不必然的糾紛。接下來，小編為大家帶來一份房屋贈與協議的範本，僅供學習參考。

房屋贈與協議範本

甲方(贈與人)：_____(寫明姓名、住址)住所：_____

有效證件號碼：_____

乙方(受贈人)：_____(寫明姓名、住址)

住所：_____

有效證件號碼：_____

甲方自願將其下所有的不動產房產贈與乙方。按照合同法等有關法律規定，雙方自願達成贈與房產協議如下：

第一條：甲方自願將其房產贈與給乙方，乙方自願接受該房屋。該房屋具體狀況如下：

(一)座落於_____，建築面積_____平方米;

(二)贈與房屋的所有權證證號為_____;

(三)房屋平面圖及其四至範圍見附件一

(四)土地使用權取得的方式

該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。

該房屋的相關權益隨該房屋一併贈與。

第二條：因甲方_____，此房產所購的所有房款和税費均已有乙方代甲方支付，由甲方所購該房產並取得該房產房產所有權證。經協商一致甲方願將該房屋贈與乙方，並在乙方能辦理過户手續時積極協助辦理。

第三條：甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過户完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整，並保證房屋不受他人合法追索。

第四條：甲方沒經乙方同意不得將此房產抵押、轉賣或出租給他人，否則抵押、轉賣或出租行為無效。如因上述行為造成乙方不能取得贈與房產的，甲方應如數補償或退還乙方代為支付的所有房款和代交的其他等所有税費。

第五條：甲方贈與乙方房產，本合同在雙方簽訂經公證處公正後不可撤銷。

第六條：在乙方能辦理該房屋過户手續時，甲方應按約定積極協助乙方轉移辦理過户手續。

第七條：甲、乙雙方定於_____時正式辦理過户該房屋,雙方定於_____前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。甲方未按規定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任：

第八條：甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。

第九條：本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十條：本合同自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。

第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，提交北京仲裁委員會仲裁。

第十二條：本合同一式_____份。其中甲方留執_____份，乙方留執_____份，為公正留執公證處_____份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。

第十三條：甲、乙雙方約定補充條款如下：

附件一

文本：房屋平面圖。

甲方(簽章)：_____乙方(簽章)：_____

證件身份證號碼：_____證件身份證號碼：_____

地址：_____地址：_____

聯繫電話：_____聯繫電話:_____

簽約日期：_____簽約日期：_____

看完上文的介紹後您是否對房屋贈與協議的內容有所掌握呢？如果您急需一份房屋贈與協議的話，可以適當參考小編整理的範本，在結合自己的實情來寫一份房屋贈與協議。必要的時候，也可以委託的資深律師幫助你寫一份房屋贈與協議。

　　最新贈與協議書範本

贈與協議也可以叫做贈與合同，是一方將自己所有的東西以轉移所有權的方式送給另一方的行為。贈與協議是一種雙務合同，大家知道贈與協議書該如何寫嗎？小編帶來一份贈與協議書範本，供大家學習參考。

贈與協議書範本

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人(委託代理人)：法定代表人(委託代理人)：

開户行：開户行：

帳户：帳户：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

甲乙雙方就贈送(贈與的標的物)事宜達成協議如下：

一、甲方將其所有的(標的物)贈送給乙方，其所有權證明為：(寫明證明甲方擁有所有權的證據名稱，如贈與房屋，就應有房產所有權證，贈與微機應有購買該微機的發票等)

二、贈與物的交付

(寫明交付的條件，在什麼時間、什麼地方交付，辦理什麼手續等等)

三、乙方應在期限內辦理所有權轉移的手續，逾期不辦的，視為拒絕贈與(也可以約定其它條件)。

四、本合同自日起生效(可以寫自分證之日起生效)。

五、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：(簽字、蓋章)乙方：(簽字、蓋章)

簽約日期：年月日

房屋合同 篇6

鑑於買受人在簽訂本合同時對房屋的具體情況尚無明確知情，為充分保護雙方的合法權益，雙方根據我國《合同法》、《擔保法》等法律的有關規定，本着平等、自願、公平、誠實信用的原則，就買受人支付___________元定金一事達成協議如下：

一、銷售許可

根據建設部《城市商品預售管理辦法》第五條規定，買受人進行房屋預售應當具

備並且已經具備如下條件：

1.交付全部土地使用權出讓金，取得土地使用權證書，號碼為：

___________________;

2.出賣人已經辦理持有建設工程規劃許可證和施工許可證，號碼分別為：

________________;

3.經過房屋銷售許可機構______________，的批准，取得房屋預售(銷售)許可證

號碼為_______ 。

二、廣告承諾

1.買受人根據出賣人於________年________月________日刊登在________報第________版的廣告，參考出賣人提供廣告(包括文字、圖片、音像資料、電子出版物、

網絡)，與出賣人就購買商品房一事進行協商;

2.出賣人承諾商品房及周邊環境符合廣告所描述之內容，雙方就可預見的內容進行約定，如雙方沒有在涉及房屋質量、裝修、周邊環境等細節作出説明時，則出賣人提供或發佈的廣告及宣傳品可作為合同的組成部分，出賣人承諾提供房屋符合廣告宣

傳品中文字及圖案的描述。

3.廣告平面圖中所列面積如無特別説明均為套內使用面積，廣告中關於綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例;如實際情況與廣告數量誤差超過3%，如果此等誤

差顯然不利於買受人，則買受人有權解除合同。

三、合同標的

本房屋位於________市________區(縣)________路________號________樓________層_______室，目前處於正在施工(或已經完工)的狀態，施工進度情況參照由出賣人提供的照片;房屋所在樓房共有________單元________層，買受人所購房屋以自然習慣

計數處於_______單元________層，朝向為________。

四、購買過程

出賣人承諾買受人希望購買的第________樓________户已經與其他買受人簽訂了買賣合同，致使買受人重新選擇了目前本合同所約定的房屋;如果買受人發現原選住宅的認購合同晚於本認購合同簽訂的日期，則視為受到出賣人的歧視與欺詐，出賣人應當向支付買受人的違約賠償責任為每平方米支付1000元違約金，或總額不低於10萬元的補償款。

五、房屋面積

房屋總建築面積為________平方米，其中套內建築面積為________平方米，陽台建築面積________平方米，室內牆體面積為______平方米，分攤的共用面積為________平方米。

六、房屋價格與交付

1.基本價格：買受人所購房屋價格為人民幣________(大寫：________元);按套內使用面積計算為每平方米______________元，按建築面積計算為每平方米________元;

2.價格穩定：出賣人承諾在認購合同簽訂後半年內相同户型的價格不得降低，同時亦不得將同幢的其他房屋以明顯優於買受人的價格出售給其他買受人(差額應在合理範圍內)，否則將認為是對買受人的歧視或價格欺詐，出賣人承諾並承認買受人有要求同等優待的權利，以多種價格中最低的價格結算價款。

3.交付時間：商品房交付時間為_______年______月______日，廣告所承諾的社區設施環境交付時間為________年______月_____日。

七、簽訂《商品房買賣合同》

1.協商時間：雙方承諾將於________年______月______日就《商品房買賣合同》的內容進行協商，並將於_______年______月_____日前簽訂《商品房買賣合同》;

2.合同內容：《商品房買賣合同》的具體內容包括建設部示範文本的內容、出賣人提出的附加條款、買受人提出的附加條款、雙方認為應當簽訂的其他條款;

3.買受人義務：如果出賣人有證據證明買受人未在本合同約定的時間內到達銷售現場並就《商品房買賣合同》的內容進行協商，則視為買受人違約;

4.出賣人義務：如果買受人有證據證明買受人或者代理人已經在本合同約定的時間內到達銷售現場，但出賣人未就《商品房買賣合同》的內容進行協商，則視為出賣人違約;

5.無過錯：如果雙方均未同意對方提出的關於《商品房買賣合同》的內容，導致《商品房買賣合同》最終未能簽訂，或者雙方協商解除本合同，則雙方均不承擔違約責任。

八、履約責任

1.權利瑕疵：如出賣人在本認購合同簽訂前或者《商品房買賣合同》簽訂前，將房屋出售或者抵押給其他第三人，則出賣人除返還雙倍定金外，還應當賠償買受人的1萬元損失;

2.買受人違約：如果發生買受人違約的行為，買受人已經支付的________元定金

將歸出賣人所有;

3.出賣人違約：如果發生出賣人違約行為，出賣人承諾將在三天內將買受人支付的雙倍定金______元以現金形式支付給買受人，否則每延遲一天將支付300元違約金;

4.雙方均未違約：如果雙方未就《商品房買賣合同》的內容達成最終協議，則出賣人承諾將在三天內將買受人已經支付的定金____元以現金形式支付給買受人，否則每延遲一天將支付500元違約金。

九、合同生效及其他：本合同壹式陸份，雙方各執叁份;雙方簽字蓋章且買受人

支付定金後生效;如雙方發生爭議，由北京仲裁委員會仲裁。

出賣人：________________

出賣人代表：____________

買受人：________________

買受人代表：____________

______年______月______日

房屋合同 篇7

賣方：__________________

身份證號碼：____________

聯繫電話：______________

買方：__________________

身份證號碼：____________

聯繫電話：______________

依據國家有關法律、法規和本市有關規定，雙方在自願、平等和協商一致的基礎上，就房屋買賣一事達成協議，訂立本合同。

第一條 交易房產情況。

賣方所擁有的房地產座落於深圳市__________區_______路_______小區_____房（以下簡稱該物業），建築面積為______平方米（具體面積以政府有關主管部門的確認為準），房地產證號碼為________，其他情況_________________。買方對該房地產情況已充分了解。房地產內附着設施見附表。

第二條 成交價格。

該物業之轉讓成交價為人民幣/港幣_______元（￥_______）。

第三條 付款方式。

1、買方在簽署本合約時向賣方支付人民幣_______元（￥_______）作為購房定金，賣方在收取定金後向買方出具收據。

2、人民幣_______元作為第二部分樓款，付款方式如下（買方只可選擇一種）：

（1）一次性付款（ ）

①上述第二部分樓款民幣____________元（￥_______）須在簽署《深圳市房地產買賣合同（現售）》時或之前全部付清，且該合同須於_______年_______月_______日或之前簽署。

②買賣雙方同意，上述第二部分樓款由買方先交予銀行做資金監管。

③國土局正式受理由買賣雙方簽署的《深圳市房地產買賣合同（現售）》，且過户轉讓手續全部辦理完畢並領取新房產證後，監管銀行將第二部分樓款付清給賣方。

（2）銀行按揭付款（ ）

①買方須於交納定金後_______天內首期款人民幣_______元（￥_______）（注；具體的首期款金額以銀行按揭承諾書為準）在指定銀行做資金監管帳；並前往銀行、律師樓等地簽署有關按揭的文件；依時交納由按揭而產生的律師、保險、公證、評估、登記費等，買方不得藉故推託，否則視為違約。

②在銀行承諾貸款並出具承諾書後的三天內，買方須和銀行落實計清首期房款（補交或多退），即上述第二部分樓款總額減去銀行承諾貸款之金額，同時買賣雙方簽署《深圳市房地產買賣合同（現售）》並且辦理過户手續。

③過户轉讓手續全部辦理完並且買方領取到新房產證後，銀行將監管的房款付清給賣方。

第四條 繳納相關税費

按政府有關規定，買賣雙方需付税費：①營業税；②增值税；③印花税；④城建維護税；⑤產權登記税；⑥契税；⑦所得税；⑧公證費；⑨查證費；⑩其它：______________。

其中買方支付上述_______項費用，賣方支付上述 _______項費用。

第五條 交樓時間

買賣雙方同意交樓時間為______________

房屋合同 篇8

甲方：

乙方：

丙方：

因樓下住户餐廳處有水滲漏現象，疑是因樓上住户房屋餐廳處地板水管發生滲漏所致。為查出並維修好滲漏處，甲、乙、丙三方經協商，達成維修協議如下：

1、甲方請維修人員檢查維修乙方房內原佈設的水管管道，乙方負責配合並提供其房內原佈設的水管管道設計圖。檢查維修時間由乙方決定（本次檢查、維修工作必須在本協議簽訂日起一個月內完成）。

2、檢查維修期間，甲乙丙三方均派人在施工現場查看維修動態，瞭解問題出因。

3、維修要求及費用承擔：經查看核實，如屬乙方在安裝水管或自行改變排污管道等方面操作不當而造成滲漏問題的，乙方負責對發生滲漏的水管進行維修，且此次排查、維修費用由乙方負責；如屬甲方在房屋建築施工等方面不按要求施工而造成滲漏問題的，甲方負責對發生滲漏的水管進行維修，且此次排查、維修費用由甲方負責。

4、經過這次檢查、維修，如丙方餐廳處（原位）再有滲漏現象，乙方不再承擔連帶責任，由甲方全權負責處理，丙方不得以任何理由自行要求乙方進行檢查、維修。

6、本協議經甲、乙、丙三方代表簽字後生效，具有同等法律效力。

7、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。本協議自簽訂日起生效。

本協議未盡事宜，由甲、乙、丙三方協商補充確定。

甲方：

代表：

身份證號碼：

乙方：

代表：

身份證號碼：

丙方：

代表：

身份證號碼：

20xx年月日

房屋合同 篇9

甲方：內蒙古XX建築安裝工程有限公司

乙方：XXX，身份證號：

XXX，身份證號：

丙方：XXX，身份證號：

甲乙丙三方依據《合同法》的相關規定，在自願、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協議：

一、本協議中的甲方系烏蘭察布市集寧區“XXX”B—33＃樓項目的施工單位，XX系“XXX”B—33＃樓的重包方，和內蒙古XX建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方XXX和XXX系集寧區“XXX”B—33＃樓的勞務大清包，丙方系集寧區“XXX”B—33＃樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“XXX”B—33＃樓的勞務（大清包），丙方又從乙方處承包了木工勞務。

二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自願以其自有的“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層（均户100平米）四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承諾在20xx年7月6日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“XXX”B—33＃樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款叁拾萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還，甲丙之間的抵押擔保關係解除。

五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。

六、如果在“XXX”B—33＃樓主體十一層澆築完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋（“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層）私自出售。如果澆築完工十日後，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。

六：本協議的抵押物四套房屋（“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層）僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關係，互不牽涉。

七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

八、本協議一式三份，自協議各方簽字或按手印之日起生效，協議各方各執一份。

甲方：

乙方： 丙方：

年月日

房屋合同 篇10

甲方：

乙方：

根據《建築法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等自願互惠互利的原則下，經甲乙雙方充分協商，就甲乙委託乙方建造私人住宅樓工程達成以下協議：

一、建築工程項目概況

1、工程名稱： 。

二、建築要求：

主題部分：住宅樓原則上按原二層加層建築到第四層。(注：第四層為半層)

1、嚴格按照經甲乙雙方協商，簽字確定的合同書施工，若有改變須經甲方籤書同意。

2、工程所使用機械、設備、模板、排架等一切施工工具由乙方自理。

3、鋁合金窗的購買、安裝(鋁材厚為1.2mm 每平方180元)樓梯扶手購買安裝為不鏽鋼(304，1.2mm厚)，污水管安裝接通原污水管。所有門由甲方挑選，乙方安裝。

4、建築材料要求：鋼材一律採用萬鋼牌國際合格產品且經甲方認可使用，混泥土方面可使用天涯牌或同類合作產品的水泥灌裝混泥土，使用前須經甲方同意，牆體砌體材料採用合格的紅磚。樓面十二公分，板面鋼筋雙層雙向，外牆18牆，內牆12牆。

三、裝修要求：

1、外牆裝飾：色澤由甲方定(只能貼前面紙皮磚18元每平米，另外三面水泥光面)。

2、內裝修：衞生間、廚房(包大理石灶台)、地面30*30

二元一片磚及牆磚貼到樑頂處理，貼250*400二元一片瓷磚到牆頂，地面貼60cm*60cm二十元以下一片，另外房內及樓梯全部用地腳線，餘下塗立邦到天面。水電明水、明電、材料購買(電線用68牌，電線主線6平方，房插座2.5-4平方，照明1.5平方標準)，空調插座和廚房插座、衞生間插座皆為4平方。由乙方負責購買安裝至各房內。(排污排水為聯塑管)潔具一樓為坐廁，2-4樓為蹲廁，洗手盆為大理石。燈具由乙方購置。每一層以鐵皮門(單價600元以下)及衞生間門(280元為標準)均由乙方購買。防盜網不包，一層大門不包。(注：廚房、衞生間包防水到1.8米高)

3、一層裝修、修補工料費已經算在 層之內。

4、乙方從一層裝修到四層(四層為半層)一層瓷磚1.8米。

四、承包方式

1、本工程採取包工包料總承包方式承包給乙方施工(除特別註明甲方提供的材料或成品外，其它一切材料由乙方負責購買及提供)。

2、本工程施工前，甲方協助乙方做好通水通電準備，保證乙方順利施工。

3、甲方負責協調住建城管相關各方解決在施工過程出現的各種影響施工或建房的問題，妥善處理鄰里關係，由甲方負責。

五、施工安全

乙方在施工過程要特別注意安全措施，杜絕一切安全事

故。由乙方施工安全措施不到位，管理不當等原因所造成的一切事故，所發生一切費用後果，由乙方全權負責。責任一概與甲方無關。施工人員的工傷保險由乙方負責購買，並承擔其費用。

六、工期：施工日期自20 年 月 日至20 年 月 日止，工期為 天;如遇到下雨，停電或自然災害因素影響施工可順延。

七、工程造價：工程總承包單價為每平方建築面積1200 元(總面積約： 平方米)，竣工後按實際完成建築面積結算。

八、付款方式：

1、 開工後按進度付款。

2、於後5%工程款作為保質金，於 年後付清 (注： )。

九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，本合同經甲乙雙方簽字按手印後生效。

甲方： 乙方：

身份證號： 身份證號：

聯繫電話： 聯繫電話：

簽訂日期： 年 月 日