關於承包合同模板彙編8篇

現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？以下是小編整理的承包合同9篇，希望對大家有所幫助。

承包合同 篇1

現有 公司(以下簡稱甲方)將廠區白色混凝土路面工程承包給 (以下簡稱乙方)施工，為了明確雙方的權利和義務，特簽定此合同，望雙方共同遵守。合同條款如下：

一，工程位於大慶市大同區新華電廠。

二，總工程量為 平方米。

三，工程承包形式為總承包。

四，工程每平方米造價為 元，工程總造價根據施工結束實測面積確定。

五，工程追加20xx元的設備調遣費。

六，工程自 年 月 日為開工，至 年 月 日為竣工。

七，付款方式，乙方人員、機械、材料進現場後，甲方撥付工程總價的30%工程款;乙方完成總工程量一半時，甲方再撥付工程總價的30%工程款;其餘40%工程款在乙方完工驗收合格後一次撥付給乙方。

八，工程所用的混凝土標號為C30，所用材料必須符合規範要求，

其中工程所用水泥必須為國家免檢的P42.5普通硅酸鹽水泥。

九，乙方進入施工現場，要遵守公司的廠規廠法，愛護公司財物，文明施工，如損壞公司財物，要按價賠償。

十，乙方進入施工現場，要注意安全施工，貫徹落實好安全施工條例，排除不安全的隱患。乙方如在施工中出現安全事故，乙方自行負責，與甲方無任何關係。

十一，本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國建築法》和《道路施工質量驗收規範》執行。

此合同一式三份，自簽訂之日起生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

承包合同 篇2

發包人： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

承包人住址：

承包人身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及相關條例、法律、法規，遵循自願、平等、恪守信用的原則，甲方將 工程土建工程人工費承包給乙方，經甲方雙方協商決定達成以下合同條款，特簽訂本合同。

一、 工程名稱

二、 承包方式、範圍、價格

1、 承包方式：建築工程人工費承包，施工中發生設計變更和建設方提出的變更項目，根據施工圖紙和實際變更工程量合理計算後相應增減人工費(注：增加項目人工費在貳仟元以上給予調整，貳仟元以下不予調整)

2、 承包範圍：本工程涉及圖紙中的全部內容(包括圖紙會審及設計變更的內容)。除採暖安裝工程、給排水安裝工程、電氣安裝工程，內、外牆保温工程、塗料油漆工程、門窗工程、金屬欄杆工程、防水工程的人工費。另包括承擔輔助生產的腳手架搭設、拆除，臨時設施的搭設、拆除、設備材料的轉運、裝卸，塔吊的安裝、拆除及塔吊司機工資，並負責擔任施工期間的施工用具(如：水桶、木抹子、灰鬥、鐵鍬、洋鎬、線繩、墨汁、紅藍鉛筆、毛刷、掃帚等)。

3、 承包價格：以建築面積(建築面積的核定以施工圖紙為依據，按計算規則據實計算)為準，每平方米人工費 元。

三、工程建設工期

1、基礎工程：從 年 月 日開工至 年 月 日完成。

2、主體工程：從 年 月 日開工至 年 月 日完成。

3、裝飾裝修工程：從 年 月 日開工至 年 月 日完成。

4、工程竣工：至 年 月 日全部竣工。

按上述規定工期，如乙方不能按期完成，每延期一天按合同總承包的千分之五進行處罰，依次累計由乙方承擔處罰。如遇不可抗力或停水停電及甲方原因造成工期延誤合理進行工期順延。

三、 人工費的支付與管理

1、每月按工程進度、完成工程量，經甲方項目部計算核實後按當月完成工程量 50% 報項目部審批支付，(注：遇到建設單位工程款撥付不到位，造成甲方不能按時支付乙方時，乙方做到優先墊資;等建設單位撥款到位時，由甲方按約定補撥給乙方)其餘人工費待工程竣工驗收合格後一個月內，除扣留

2、 人工費支付的管理：每月乙方必須將當月的實際考勤表、工資表交甲方項目部項目經理處審核，考勤表、工資表必須由工人、承包人、考勤人簽字，方可有效，否則不予支付工人工資，責任全部由乙方承擔。支付後的工資表簽字手續齊全，交甲方項目部存檔。

五、工程質量

1、按照國家質量標準組織施工，乙方在施工過程中必須執行施工圖紙設計要求和國家現行的施工驗收規範、強制性條文、驗收評定標準等。

2、乙方應嚴格按設計施工圖、及技術交底組織施工，甲方項目部有權對工程質量進行檢查驗收，凡達不到驗收標準，不得進行下道工序，且按甲方項目部的處理意見處理，若造成返工的，返工造成的人工費、材料費由乙方全部承擔。

3、乙方應對工程質量負責。在施工過程中發生事故，該返工的乙方無條件的返工，返工造成的人工費、材料費由乙方全部承擔。

4、乙方應保證工程質量達到合格，若發生分部分項工程質量不合格，有權一切後果由乙方負責。

六、安全生產

1、乙方必須保證進入施工現場的作業人員身體健康，患有高血壓、恐高症、精神分裂症的人員不得進入施工現場，否則所造成的一切責任全部由乙方承擔。

2、乙方應嚴格遵守安全生產的各項規章制度及安全操作規程，不得違章指揮，違章作業。

3、乙方對進入施工現場的人員要進行安全教育並做好每日班前安全教育記錄工作。

4、乙方嚴格要求操作人員按安全規程操作，做到不違章操作，保護好自身安全和他人安全，正確使用勞動保護用品，帶好安全帽、繫好安全帶等保護用品，接受安全員的監督檢查，確保安全生產。

5、乙方必須用專業電工進行接電作業，不得非專業人員接電，若私自接電造成安全事故責任由乙方負責。

6、乙方全權負責施工操作人員的人身安全，加強安全教育，嚴格管理，嚴格遵守安全規程及制度，如果發生由人為因素造成的任何事故一切責任由乙方負責並承擔所造成的經濟責任。

七、甲、乙雙方責任

(一)、甲方責任

1、甲方應按計劃及時向乙方供應施工所需的設備、機具、建築材料，若不及時提供，造成乙方的經濟損失由甲方全部承擔。

2、甲方向乙方提供的材料必須合格，若不合格乙方有權拒絕使用，強制使用造成工程質量、材料浪費由甲方全權負責。

3、甲方按合同約定及時給乙方撥付承包人工費。

4、甲方有權對工程施工進行全方位、全過程的施工管理，對工程質量、施工進度、安全生產、文明施工負責管理。在施工過程中發生質量問題，有權作出處理決定：施工進度達不到施工組織設計方案的要求，有權進行調整;安全生產違章作業有權作出停工整改決定;文明施工不達標有權作出處罰的決定等。

(二)、乙方責任

1、乙方依據施工平面佈置圖和項目部指定的地方堆放設備、材料，乙方不得隨意堆放，保證文明施工。

2、乙方應該規定合理用料，施工所需的各種材料使用時必須辦理領料手續，實行定額用料，材料不得浪費，剩餘材料妥善保管，合理使用。必須做到工完料淨場地清，砌築落架灰及時清理並集中過篩，再次使用。若發現浪費材料、亂截亂用材料，甲方給予乙方500---1000元的經濟處罰。

3、乙方對施工機械設備、機具應有專人(有證件人員)操作並定期進行維修和保養，因維修、保養不及時造成機械設備損壞，所造成的經濟損失由乙方承擔。小型機具、用具要嚴格管理，不得損失，扣件、U型件所用數量在入庫時必須按正常損耗之內入庫，非正常損耗由乙方照價賠償。

4、乙方負責人工費的支付，每月必須將職工考勤及工資表報甲方項目部審核，審核後雙方簽字報公司財務，乙方不論付零工及包工工資，必須按程序留份報項目部存檔。

5、乙方必須配合各工種作業，對各作業班組正常預留的管道洞、槽進行修補，聽從項目部的統一調配，若不配合或不聽從調配所造成損失及違反各種施工規定，由項目部在當日內作出決定，並進行相應的經濟處罰。

6、乙方應派專職技術人員配合甲方項目部的工作，做到定位、定崗並對施工作業技術、質量、安全全過程的管理，發現問題及時向項目部主管人員彙報，進行協調解決，不得擅自隱蔽。

7、乙方負責各結構部位混凝土及砂漿試塊的取樣、留置、養護工作。乙方留置試塊時，必須按照規定留置，若留置的試塊在施壓時，達不到設計抗壓強度標準一切責任由乙方承擔(注：留置試塊時必須報請項目部與監理工程師監督取樣留置)。

8、乙方嚴格管理自己的施工人員，嚴禁在施工現場內打架、鬧事、賭博、酗酒、偷盜。若發生此類事件，由乙方負責承擔全部責任，情節嚴重者交當地司法部門處理，並相應承擔5000----10000元的罰款。

八、專項條款

1、文明施工：

該工程項目部的目標是達到市級文明工地的標準組織施工，做到施工現場整潔，材料堆放整齊，施工場地平整，建築垃圾及時清運，作業面材料堆放有序，職工宿舍、食堂乾淨衞生，證件齊全，防蠅設施到位。必須達到市級文明工地，若達不到此標準處以10000元得罰款。

2、工序交接：

乙方在施工期間每完成一道工序，都要報請甲方項目部進行班組工序交接驗收工作手續，如乙方不通過工序交接驗收工作，造成工程質量事故及安全問題和有關單位對本工程的停工、處罰等現象，根據情節嚴重乙方承擔所有的費用和損失。

3、 材料控制：

乙方應按施工預算提供的材料數量，實行定額用料，合理用料，材料不得浪費。①對損耗材料：如釘子、扎絲、鉛絲，甲方按預算定額用量一次或二次提供給乙方保管使用，乙方在使用過程中出現浪費、超支、節約等責任由乙方全權負責。以每棟樓2張切割片為準，甲方一次性給乙方鋼筋工提供切扎絲用切割片。②對週轉材料：如竹膠板、木撐桶、木方子、槽鋼等的使用要嚴格控制，根據構件部位所用尺寸量材使用，不得隨手亂截亂用，確實需要截用乙方報項目部批准後截用，否則處以200500元的罰款。乙方要嚴格控制工地現場偷盜現象，如發現有偷盜現象，扣除當事人的全部工資並對乙方進行處罰。

4、 乙方的技術負責人到位：

乙方必須派專職技術負責人到位施工現場，保證定人、定崗、定位配合甲方項目部進行技術、質量、安全全過程的管理工作，否則在施工期間出現的質量問題、安全事故一切責任由乙方負責。

5、 乙方違約：

乙方無能力施工，使工程進度、質量、安全無法保障，甲方有權廢除合同，造成的經濟損失全部由乙方承擔，乙方無條件的撤出施工現場，並承擔總承包人工費的30%的違約金。

6、 乙方負責對人員工資的支付。甲方付款到位，乙方若不按時支付或造成支付不到位，責任全部由乙方負責，造成人員上訪等勞動糾紛，每上訪一次乙方應承擔伍仟元的罰款，依次累計從承包費中扣除。

7、 對乙方的獎勵：①乙方在施工期間能夠積極配合項目部調配，合理利用機械、設備、材料，順利完成施工任務，甲方項目部承擔乙方施工工具用具(如：水桶、木抹子、灰鬥、鐵鍬、洋鎬、線繩、墨汁、紅藍鉛筆、毛刷、掃帚等)費用20xx元。②乙方在施工過程中未發生質量事故、材料浪費現象，甲方給予10000元的獎勵。③乙方在施工過程中能夠積極配合項目部消除安全隱患，未發生任何安全事故，甲方給予10000元的獎勵。④本工程若達到市級文明工地，甲方給予8000元的獎勵。

九、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字後生效，結清財務手續後自行失效。

甲方： (簽字、蓋章)

乙方： (簽字、蓋章)

年 月 日

承包合同 篇3

甲方：

乙方：

甲乙雙方經友好協商，就乙方為甲方提供保潔服務達成以下協議：

第一章 : 服務的內容和要求

123整棟樓樓層衞生，廠區內衞生，舊件分類。保證廠區內整潔。

第一款：乙方為甲方提供保潔服務的地址為：

陝縣神泉路中段鑫泰汽車修理廠

第二款：乙方為甲方提供保潔服務的範圍為：

所有廠區內衞生。

第三款：服務標準為

每月支付保潔承包費650元

第四款：工期為 20xx年年 4月15日至 20xx年4月 15日止，為期 365天。

第五款：乙方採取全承包的方式為甲方提供服務。

第二章：甲方的權利和義務

第一款：按約定的時間讓乙方人員準時進入施工現場。

第二款：確保乙方提供服務時，不得有阻礙乙方服務的行為。

第三款：指派專人負責聯繫、協調、監督、檢查、驗收乙方的清洗工作。

第四款：負責免費提供乙方清潔工作所需的水電及清潔用品的正常供應，以保證乙方工作的順利進行。

第三章：乙方的權利和義務

第一款：按本合同的要求，準時到達作業現場，按時完成服務工作。

第二款：負責服務人員各種技能培訓及安全、內保、防火、防盜知識教育，並教育服務人員遵守甲方的各項規章制度。

第三款：積極與甲方協調、配合，並根據甲方的要求，不斷改進、提高清洗服務質量。

第四款：清潔後的結果要達到質量環境體系的相關標準。

第四章：合同金額及付款方式

第一款：金額合計：每年支付人民幣7800元柒仟捌佰元整(月650元)

第二款：付款方式：現金

第三款：付款時間：甲方應於乙方每月15日左右付清乙方工程款。

第五章：違約責任

如因乙方有情況對甲方公司的保潔造成延時沒有進行打掃的，或有其他情況需要離開甲方工作單位的，應有乙方提前3個月通知甲方。不得擅自影響甲方保潔工作。如有違約，支付年承包費的百分之三十。

第一款：因不可抗力導致本合同不能履行時(如下雨等)，雙方互不承擔違約責任。

第二款：在不可抗力消除後，雙方繼續履行本合同。

第七章：未盡事宜及爭議的解決

第一款：本合同必須由雙方法定代表人簽字，並加蓋公章(或摁手印)。

第二款：本合同未盡事宜由雙方協商並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第三款：本合同履行過程中如有爭議，由雙方協商解決，協商未果，均可向甲方所在地人民法院起訴。

第四款：本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：XX鑫泰汽車修理廠

乙方：

蓋章： 蓋章：

日期： 期

承包合同 篇4

甲方（以下簡稱甲方）：瀘水縣婦幼保健院

乙方（以下簡稱乙方）：

為了滿足廣大人民羣眾的需要，更好的為人民的健康提供服務，甲乙雙方本着平等、互惠互利的原則，現將甲方第一診所、第二診所承包給乙方經營，為明確承包期間的權利和義務，甲乙雙方自願訂立協議如下：

第一條：甲方將第一診所、第二診所承包給乙方經營管理，乙方在執業期間嚴格執行《中華人民共和國執業醫師法》、《醫療機構管理條例》和《護士條例》等有關法律、法規，從業人員必須持證上崗。

第二條：本協議簽字之日，乙方向甲方支付人民幣X萬元作為醫療風險抵押金。乙方承包期間如沒有醫療事故和違法違紀事故發生，待承包期滿不再繼續承包時，甲方全額退還乙方醫療風險押金（不計利息）。

第三條：乙方承包期限為年，自 年月日至 年月 日止，乙方每年須向甲方交付管理費用X萬元，該款在本協議簽字之日起15日內交清，逾期不交清，甲方有權終止合同，收回門診部，沒收風險押金，乙方的損失自負。

第四條：雙方權利、責任與義務

一、乙方使用的藥品、一次性耗材必須每月號以前做好計劃，報保健院庫房統一網上集中採購，在保證質量的情況下，項目收費嚴格按物價部門審核標準收費。

二、乙方負責自行找診所門面，自行與房主簽訂租房協 議，並自行承擔房屋出租租金。

三、乙方自行負責承租房屋的水、電費、電視收視費

、廣告牌維護費、辦公用品耗材費，乙方必須按儀表數據按時繳費，若因遲交、不交費用引起的糾紛由乙方負責承擔。

四、乙方在承包期內獨立核算、自主經營、盈虧自負，並承擔其醫療行為的一切責任，如發生重大醫療事故、違法違紀行為所造成的所有經濟損失和法律責任由乙方獨立承擔。

五、乙方對所承包的門診部不得轉租、不得以門診名義借貸、不得用門診部進行債務擔保、抵押。

六、乙方在協議期間必須遵守甲方的規章制度，服從領導的統一管理，不能擴大執業許可經營範圍。

七、乙方在協議期間要遵紀守法和醫德規範，必須做好安全醫療。醫療器械嚴格消毒及一次性衞生用品用後交院方統一處理。 八、收費一律有甲方出納統一收取包括掛號費,診療費,注射費,手術材料費,並出具正規發票，然後門診返回給乙方,

其中治療費及附屬費用______%、普通處方______%、醫保處方______%；按每月1-30日為帳務期,下月的1-3號甲方以現金方式結算給乙方不得拖延期限逾期須按日支付千分之________的滯納金，遇國家法定節假日順延。

九、本協議自甲乙雙方簽字之日起即具有法律效力，甲乙雙方必須認真遵照執行，任何一方不得違約，否則違約方給付對方違約金x萬元。

十、協議的變更、解除及未盡事宜，雙方協商處理。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽訂之日起生效執行。如果有爭議，雙方不能協商不能處理的情況下，交當地人民法院或仲裁機構處理。

十一、本協議如與上級精神及事業單位體制改革精神牴觸時，甲乙雙方無條件服從上級決定，甲方不負經濟責任。

甲方（簽章）：瀘水縣婦幼保健院 乙方： 診所

甲方負責人（簽字）：甲方負責人（簽字）：

身份證號碼：

聯繫號碼：

承包合同 篇5

發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

為了促進經濟發展，完善鄉域內部土地承包體制，充分調動農牧民的積極性，甲乙雙方本着平等、互利、共同發展的原則，經充分協商，現就有關土地承包問題達成如下合同條款，以供雙方遵守。

一、甲方轄區土地權屬為國有，現承包給乙方種植經營，乙方在承包期內享有土地使用權，其承包面積為 畝，(具體位臵：東至 ，南至 ，西至 ，北至 )，合法從事農、林、牧、副業經營。

二、本合同承包期三十年，自 年 月 日至 年 月 日止。

三、承包費及其他費用的交納方式：

1、依照《中華人民共和國土地管理法》及其他國家有關法律法規的規定，乙方承包土地必須向甲方繳納土地承包費及其他國家法律、法規規定的費用。乙方因生產經營發生的一切費用，如水費、電費等由乙方負責承擔，自行向相關部門交納。

2、乙方自 年起開始向甲方交納土地承包費，土地承包費為 年至 年每畝每年 元; 年至 年每畝每年 元; 年至 年每畝每年 元。

3、乙方必須於當年十一月三十日前交清土地承包費，逾期不交者，按所欠承包費每天3加收滯納金。如一年不交納承包費或連續兩年棄荒者，承包合同白行終止，甲方有權無償收回其承包土地，並依據《中華人民共和國土地管理法》、《合同法》及相關法律法規的規定另行發包。

四、由於政府規劃建設需要徵用乙方所承包的土地，乙方應積極配合，徵用土地造成的損失按國家相關政策執行。

五、在履行合同期間，如果國家調整物價及有關指數，甲方有權調整收取乙方繳費標準，由於政策的變動，甲、乙雙方無法履行合同時，必須終止合同。

六、本合同由 負責監督執行，並負責代收本合同規定乙方應繳納的各項費用。

七、甲方在改善農田水利基礎設施及相關項目的實踐中，乙方應承擔部分建設資金，由甲方對人、財、物進行統一管理。

八、甲方的權利義務

(一)甲方的權利

1、甲方有權對承包户進行國家有關法律法規及黨在農村的各項政策進行宣講，並組織實施，乙方應積極配合甲方的工作。

2、甲方計算承包地面積按實有面積計算，扣除主道路、宅基地面積。

3、甲方有權對全鄉農田水利基礎設施，種植業結構、畜牧業發展等進行調整，統一規劃，統一建設，合理開發利用。

4、甲方有權對乙方及僱工違反法律、法規行為(如違反憲法、刑法、土地法、計劃生育政策、綜合治理條例等)進行處理，並按有關法律、法規規定執行。

5、乙方在當年如遇到不可抗拒的自然災害，甲方應實事求是，因地制宜，根據實際情況和乙方申請做出相應緩減措施。

(二)甲方的義務

1、甲方有義務協調乙方與其他相鄰土地承包户的關係。同時協助乙方解決相鄰糾紛。

2、甲方應保障乙方在承包期內的合法生產經營權。

3、甲方應為乙方協調用水，用電等問題，實行統一管理。

4、甲方應以市場為導向，引導或指導乙方的農作物種植及產業結構調整。

九、乙方的權利和義務

(一)乙方的權利

1、乙方有權向甲方諮詢國家有關法律法規及黨在農村的各項政策。

2、乙方在當年如遇到不可抗拒的自然災害，可根據實際情況向甲方申請相應緩減措施。

3、乙方有權對農業生產等事宜進行建議，甲方在具體實施中應

充分考慮其意見。

4、乙方有權監督甲方的管理效能。甲方在處理矛盾糾紛工作中，乙方對不合理現象在尊重事實的情況下，可實事求是的向 甲方提出合理化建議和解決辦法。

5、乙方在承包期間，如果甲方無故終止或變更合同，乙方、有權要求甲方賠償因此造成的一切經濟損失。

(二)乙方的義務

1、乙方及僱工必須依法生產、合理經營，必須遵紀守法、嚴格遵守國家、自治區、自治州的有關法律、法規及條例規定，服從統一管理。

2、乙方必須按時交納國家規定的各項費用和承包費，不得以任何藉口拖欠，否則甲方有權按違約責任第3款執行。

3、乙方在承包期內，不得超越土地經營範圍擅自改變土地農業用途和非法開荒，防止承包土地水土流失、沙化、鹽鹼化等現象發生，必須按照土地開發有關規定在所承包土地範圍內栽種適當比例的防護林，合理保持當地生態平衡。否則甲方有權按違約責任第3款執行。

4、乙方在承包期內不得以任何方式轉讓、出租、抵押，土地。若需轉讓、出租、抵押和繼承的。需報甲方審核批准備案後方可進行，並按程序辦理相關轉讓手續否則轉讓、出租、抵押和繼承手續無效。甲方有權按違約責任第3款執行。

5、乙方應接受甲方對農作物的種植引導或指導工作。甲方 可根據政府宏觀調控種植的任務調整乙方的種植計劃。乙方必須服從。

6、乙方在承包期內所建房屋、栽植的林木、及其他固定設施歸乙方所有，如合同變更，甲、乙雙方可協商解決。

7、在本合同期內，乙方如發生意外死亡或病逝，其家屬和子女有權繼承。在無經濟實力和能力經營的情況下，必須通過甲方同意後方可按程序辦理相關轉讓手續，否則轉讓無效。由此造成的一切責任及損失由乙方承擔。

十、違約責任

1、甲乙雙方必須嚴格履行本合同條款，不得違反、如有一方違反給另一方造成損失的，由過錯方負責賠償。

2、甲乙雙方任何一方不得擅自終止合同，不得隨意變更合同條款，如有違反賠償對方的經濟損失並終止合同。

3、乙方如出現違反本合同第九條所列的款項情形之一，甲方可限期乙方l 5日內改正，逾期不改，甲方有權終止合同，無償收回土地，由此造成的損失及責任，由乙方自負。

十一、本合同不隨雙方人事變動而隨意改變，若遇國家政策、法律、條例等變動造成本合同與之相違背牴觸的，按國家政策、法律、條例規定執行。雙方未盡事宜，經雙方協商取得一致意見後達成書面協議隨本合同附後，作為本合同補充條款，同樣具有法律效力。

十二、本合同一式三份，自以方簽字或蓋章之日起生效。本合同之前甲乙雙方所簽定的所有土地承包合同作廢。

甲方單位公章： 乙方單位公章：

甲方法定代表人簽章： 乙方法定代表人簽章：

簽字時間： 年 月 日 簽字時間： 年 月 日

承包合同 篇6

為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關係，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

一、管理職責

1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

2、建立與企業財務制度相應的二級核算台賬，做到賬目清楚、核算正確，並定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

3、按企業制定的價格目錄，並掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編髮《市場句報》，逐月編髮《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

二、管理權限

1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

3、有權制定承包體內部二次分配方案和包乾費用內控方法，經企業審定後實施。

4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

5、有權合理組織產品的發送運輸工作

6、屬銷售費用管理範圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

三、承包方式；

銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

2、工資發放採取先預支，季度考核兑現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核後多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬

元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其餘季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務後可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。

3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

四、法律效力

1、本案一式兩份雙方簽訂後生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

改制企業內部承包權的保護

在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處於內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對於確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

一、企業內部承包合同的解除方式

企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關係的協議。企業改制如果仍然處於內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由於目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關係，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬於企業經營自主權範疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關係改變為行政經濟關係，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自願、協商一致，發包方不能把自己的意志強加於承包方，對於條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關係。雖然這種對價關係難以用等值來衡量，但對價的特徵之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這裏就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關係和合同關係。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關係的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關係一樣，行政管理關係和合同中的平等主體民事關係並不衝突；四是從保護當事人

的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那麼合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由於既不屬於行政合同又不屬於民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

二、承包期間遺留對外債權債務的處理

改制企業內部承包合同解除後，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔後，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上説，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關於“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬於企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產範圍時，就等於企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔後，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兑現的債權和不可兑現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兑現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兑現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由於存在着消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權範圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

三、承包方承包債權的實現

承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。採取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改製為股份制企業。（2）承包方完全自願，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

一是企業改制後原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，採取不同的處理辦法：1.如果改制後的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制後接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制採取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合併，它的權利和義務由變更後的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓後購買者實行個體經營或私營獨資或合夥經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的.資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的範圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這裏有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件後，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利於平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優於普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高於民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果並不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和佔有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以後案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認並追回財產的權利。比照這一破產製度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業於安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍採取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟後，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛採用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施後的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

一、基本案情

20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鈎的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨後三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委託乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不願意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客户有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得税等事宜進行了約定。

該責任制協議履行一年後，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

上述協議簽定後，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關於產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關係為由，認為董XX在銷售後尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

一審法院受理後，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬於正常商事合同爭議範疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，並支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

董XX不服一審判決，於20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理後，

　　承包合同 篇7

金寧建設有限公司天峽鱘業深加工車間項目部 （以下簡稱甲方）

_______________________________________ (以下簡稱乙方）

經甲乙雙方友好協商，甲方現將天峽鱘業深加工車間工程中的各樓梯扶手及觀光陽台（附有鋼化玻璃）的不鏽鋼製作以包工包料的形式承包給乙方，具體協議如下:

一.單價及材料要求

1.不鏽鋼樓梯扶手：單價為90元/米；採用63徑口圓形面管、50徑口圓形豎管、28徑口圓形拉桿、20徑口圓形水平管；

2.不鏽鋼觀光陽台：單價為220元/米；採用63徑口圓形面管、50徑口圓形豎管、38型方管,並鑲嵌12毫米厚鋼化玻璃（佩304品質不鏽鋼夾）；

以上各不鏽鋼材料均為超越201材質並達到202材質等級的高銅高鎳不鏽鋼優質材料，且壁厚均在1毫米以上。

二.質量

乙方必須保證滿足材質要求及合同、設計、施工規範要求。乙方確保各位置施工用不鏽鋼管材和鋼化玻璃的厚度和規格，乙方在施工中確保各不鏽鋼連接點焊接牢固與美觀，嚴格依照甲方提供的施工圖紙或既定方案按照國家有關不鏽鋼製作《規範》進行施工,乙方必須保證該單項工程順利通過竣工驗收，否則返工費用由乙方自行負則；乙方製作的各不鏽鋼單項工程在質保期內若發生脱焊、變形、生鏽等一切質量問題，其費用均由乙方自己承擔。

三.工期

乙方自_____年____月_____日進場施工，到______年_____月_____日施工結束，期間，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否則，甲方將對乙方採取相應的經濟制裁。

四.安全

本單項工程屬遠地面“帯電作業”工程，乙方務必有自己專業的電焊工，負責接線或斷線或焊接，乙方自行消除場地內“電老虎”隱患。乙方各工種技術人員在施工中不得違規操作，乙方應在各施工危險段（部位）作紅色警示標記，以免發生意外。乙方在施工期間，凡因自身引起的各種安全事故均由乙方自己承擔經濟責任。

五.其他

乙方按要求採購本工程所需材料，所有材料必須達到送檢要求。乙方自行完成各種材料的搬運，並自行攜帶各類施工用電線、機具，自行承擔施工中各項措施費用，甲方主動向乙方提供水源、電源，並主動為乙方做好施工協調工作，乙方至始至終保持文明施工，做到工完場清。

六.付款

______________________________________________________________________________________

七.質保金與税金

乙方工程竣工後交由甲方和監理方檢查，直到本建築工程竣工驗收合格後留下質保金 元，質保期為 月，然後乙方憑_______票據按合同約定結清工程餘款。

本合同一式三份，甲方持兩份，乙雙持一份，雙方簽字有效

甲方簽字： 乙方簽字：**裝飾（未簽字）

電話：15608***58

20xx年 月 日

承包合同 篇8

甲方：(地址)

代表人:

姓名 身份證：

姓名 身份證： (以下簡稱甲方) 乙方：(地址)

姓名： 身份證： (以下簡稱乙方) 甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本着平等互利、自願的原則，經雙方充分協商，達成如下協議，特訂立本合同，以便雙方共同遵守：

一、甲方自願將石頭村小組滑石板山地(四至界限：東起王義華、王義平、楊庭先地埂;南至滑石板大溝;西至王雲飛、王初明、王海正、苟清山地埂;北至路。)合計38畝山地承包給乙方經營管理。

二、承包期限為 25 年，自 20xx年 12 月 31 日起至 20xx年 12 月 31 日止。

三、承包費用為每畝每年400元，每年共計15200元(面積38畝)，25年共計 380000 元(大寫：叁拾捌萬圓整)。

四、包費支付方式：分四次付清：

第一次為2年，包費共計30400元，於20xx年12月31日前，在確認土地無爭議及糾紛時付清(在協議簽訂時支付定金5000.00元)。

第二次為3年，包費共計45600元於20xx年12月31日前付清。 第三次為5年，包費共計76000元，於20xx年12月31日前付清。

第四次為15年，包費共計228000元，於20xx年12月31日付清。

五、在土地承包期限內，如有土地糾紛，有甲、乙雙方共同負責解決。但乙方所承包的土地被依法徵用、使用時，甲方不予負責。

六、乙方取得土地承包經營權後，只能用於國家法律、法規和政策允許的農林用途。

七、在土地期限內，乙方有完全的自主經營權和對土地的管理使用權，並且享受國家林果政策補助(其餘所有補助如退耕還林等屬於甲方享受)。同時一切生產費用和損失均由乙方承擔。

八、在承包期內，乙方有對土地的流轉權，但需經甲方同意方可進行流轉活動。

九、隨同土地的承包，甲方將原鋪設的水管的使用權一併交付乙方管理使用，乙方同時做好對水管維護管理和對水管的更換，費用乙方負擔，如有糾紛由甲方協助解決。

十、土地承包後，乙方要注意安全生產，若出現安全責任事故，一切責任由乙方承擔。

十一、承包期滿後，乙方在承包地上的一切地面附着物、設備(水池、電路等)、生產用房等，無償歸給甲方，乙方不得以任何理由毀壞、拆除。

十二、違約責任：

1、 協議生效後，甲乙雙方均不得違約，如有違約，有違約方支付對方總承包金額(25年承包費)2倍的違約金。

2、 甲方違約造成乙方損失的。除上述規定外，還應承擔造成的損失和支付造成實際損失的當地同期銀行利息3倍的處罰。

十三、協議生效後，如有特殊情況需要變更和解除合同的，由雙方協商解決。

十四、本合同一式三份，簽字手印後生效，並各持一份。

十五、 未盡事宜，甲乙雙方協商解決。 此協議

甲方 (手印)

乙方

中證人：

(手印) (手印) (手印)

年 月 日