關於買賣合同集錦五篇

隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，能夠利用到合同的場合越來越多，合同協調着人與人，人與事之間的關係。你所見過的合同是什麼樣的呢？下面是小編收集整理的買賣合同5篇，僅供參考，歡迎大家閲讀。

買賣合同 篇1

原告：

地址：

法定代表人：

被告：

地址：

法定代表人：

訴訟請求：

1、判令被告向原告返還全部貨款人民幣96000元，利息人民幣 元(截止20xx年 月 日，請求支持至實際支付之日，按照同期銀行貸款利率計算);

2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣 元;

3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。

事實和理由：

20xx年3月7日，原告與被告於南京市六合區簽署了《採購合同》(合同編號：RJCH20130315)，約定原告向被告採購2噸DW萃取劑，合同價款為人民幣96000元，若貨到後經檢驗不合格的，原告有權退貨，被告應在收到原告退貨通知後一週內到原告處自提貨;《採購合同》還約定，被告違反合同約定的，原告有權解除合同，被告應在三日內返還合同價款，並承擔由此給原告造成的損失。

合同簽訂後，原告於20xx年3月21日向被告支付了全部貨款並於20xx年3月29日對被告所供貨物進行了取樣檢驗，檢驗結果顯示貨物質量不合格，原告遂通知被告解除《採購合同》，並要求被告返還全部貨款，被告於20xx年5月23日向原告發函表示願意在20xx年5月29日退還貨款，但此後被告並未按期退款，雖經原告多次催收，被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經嚴重損害了原告的合法權利。根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定，原告依法向貴院提起訴訟，請求貴院查明事實，依法裁判，支持原告的訴訟請求。此致

區人民法院

具狀人： 有限公司20xx年 月 日

買賣合同 篇2

1．本合同文本為簽約使用文本。簽約之前，當事人應當仔細閲讀本合同內容，對合同條款及專業用詞理解不一致的，可向當地房地產行政管理部門或省建設廳政策法規處（0851-5952717）諮詢。

2．本合同所稱存量房，是指已被購買或自建並取得所有權證書的房屋。

3．本合，同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。

4．本合同文本[ ]中選擇內容，由買賣雙方協商確定後在空格部位填寫。

5．本合同相關條款後的空白行，供雙方自行約定或補充約定。

對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定的，應在空白行劃斜線，以示刪除，未刪除的印刷文字視為雙方同意內容。

6．在合同簽訂前，出賣人應當向買受人出示所售房屋的有關證書、證明文件（原件）等資料。

出賣人：____________________________________________________________（以下簡稱甲方）

[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

[身份證][護照][營業執照號]：_____________________________________________________

住址：________________________________________聯繫電話：_________________________

委託代理人：__________________________________聯繫電話：_________________________

[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

[身份證][護照][營業執照號]：_____________________________________________________

買受人：___________________________________________________________（以下簡稱乙方）

[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

[身份證][護照][營業執照號]：_____________________________________________________

住址：________________________________________聯繫電話：_________________________

委託代理人：__________________________________聯繫電話：_________________________

[本人][法定代表人]姓名：______________________________國籍：_____________________

[身份證][護照][營業執照號]：_____________________________________________________

根據《中華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國城市房地產管理法》、 《城市房地產轉讓管理規定》之規定，經甲、乙雙方友好協商，在平等、自願、協商一致的基礎上，訂立本合同：

第一條房屋的基本情況

甲方自願將其所有的座落於__________市__________區__________路（街＼巷）__________號__________棟______單元__________層__________號的房屋出售給乙方，該房屋的《房屋所有權證》證號為____________（《房地產交易市場準入證》證號為__________），房屋建築面積__________平方米，屬__________結構，用途為__________，乙方已對該房屋狀況作了瞭解，願意購買該房。

第二條土地使用權情況

該房屋的土地宗地號為__________，土地使用權初始取得方式為__________[出讓][劃撥]， 《土地使用證》證號為__________，使用面積為__________平方米，土地使用年限自__________至__________止。

第三條計價方式及成交價格

甲、乙雙議定的上述房屋成交價格為：按。__________[套][建築面積]計算，單價為每平方米人民幣__________元；房屋總價款為人民幣大寫____________________元（￥____________________元）。

第四條，付款方式及付款期限

甲、乙雙方約定付款方式為：

（一）一次性付款：乙方應於_______________前將購房款人民幣大寫________元（￥____________________元）一次性支付給甲方。

（二）分期付款：乙方應於_______預付購房款人民幣大寫_____________元（￥____________________元）給甲方，並於__________支付購房款人民幣大寫__________元（￥__________元）給甲方，餘款於__________結清。

（三）其他方式：________________________________________________________________________。

第五條甲方的義務

（一）甲方應保證所提供的上述房屋的權屬證書及相關證明材料的真實、合法、有效。如甲方提供的不是真證件，乙方有權解除合同，甲方應退還乙方全部已付款，並按已付款的__________%支付違約金；給乙方造成損失的，並應支付相應的賠償金。

（二）甲方不得對下列房屋進行交易：

（1）司法機關、行政機關依法裁定、決定或者以其他方式限制房地產權利的；

（2）依法收回土地使用權的；

（3）共有房地產，未經其他共有人書面同意的；

（4）權屬有爭議的；

（5）未依法登記領取權屬證書的；

（6）未經抵押權人同意，轉讓或者出租抵押房地產的：

（7）法律、行政法規禁止轉讓的其他情形。

如出售的房屋有產權糾紛或債務糾紛，由甲方負責處理並承擔相應責任。如出售的房屋有設定抵押、出租等情況，甲方應告知乙方，並自行約定解決。如因甲方原因不能實現本合同目的，乙方有權解除本合同，甲方應按已付款的____％支付違約金給乙方。

（三）甲方在辦理房屋產權轉移登記申請時，應按房地產行政管理部門的規定提供相關證明文件及資料。

（四）如甲方房屋附屬設施（包括煤氣、水管、電線等）老化，存在安全隱患，甲方應在房屋交易前將情況如實告知乙方。

第六條房屋交付使用時間

甲方應於______年______月______日前將上述房屋交付給乙方使用，房屋附屬設施及室內裝飾等（詳見附件二）一併交付。

第七條甲方逾期交房的違約責任

如甲方不能按期交付房屋，每逾期一日，甲方應按日向乙方支付已交付房款萬分之______的違約金；逾期超過______日的，乙方有權解除合同。乙方解除合同時，甲方應在接到解除合同通知之日起___日內退還全部已付款，並按已付款的______%向乙方支付違約金。

第八條乙方逾期付款的違約責任

如乙方不能按期向甲方支付購房款，每逾期一日，乙方應按日向甲方支付逾期應付款萬分之______的違約金；逾期超過______日的，甲方有權解除合同，乙方應按累計應付款的______%向甲方支付違約金。

第九條房屋產權轉移登記

甲、乙雙方應當在本合同簽訂之日起______日（不得超過90日）內向房地產行政管理部門提出申請，並如實申報成交價格，辦理房屋轉讓登記手續；如因甲方原因，導致不能在______日內辦理房屋產權轉移登記手續的，乙方有權解除本合同，並要求甲方退還全部已付款，並支付已付款______%的違約金及賠償損失。

第十條，房屋交易税費及其他費用的承擔

甲、乙雙方應按國家有關房屋交易應納税費的規定，繳納各自應當承擔的税費。

在上述房屋______[權利轉移][交付使用]前，未支付的物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用，按本合同附件四約定支付；

在 [權利轉移][交付使用]後，使用該房屋所發生的費用，按本合同附件四約定支付。

第十一條本合同履行過程中發生爭議的，由當事人協商解決，協商不成，雙方約定：

（一）提交貴陽仲裁委員會仲裁；

（二）______________________________________________________________________________；

（三）______________________________________________________________________________。

第十二條房屋平面圖、房屋四至範圍、房屋附屬設施狀況、物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

第十三條本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。

第十四條本合同一式一份，甲、乙雙方各執--份，辦理房屋產權轉移登記時送房地產行政管理部門--份。

第十五條甲、乙雙方約定的其他事項

（一）________________________________________________________________________；

（二）________________________________________________________________________；

（三）________________________________________________________________________；

（四）________________________________________________________________________。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

[法定代表人]： [法定代表人]：

[委託代理人]： [委託代理人]：

____________年______月______日___________年______月______日

籤於________________________ 籤於________________________

附件一：房屋平面圖及房屋四至範圍(略)

附件二：房屋附屬設施狀況及室內裝飾情況

（1）附屬設施

（2）室內裝飾

（3）其他設備

附件三：租賃、抵押和其他所有權被限制等相關情況房屋共有人意見：

同意出售上述房屋

（簽章）：

（簽章）：

租賃情況：

抵押情況：

其他所有權被限制情況：

附件四：物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況

除下列應由甲、乙方支付的各項費用外，在籤於________________________[權利轉移][交付使用]前未支付、未結算的費用均由甲方承擔；在籤於________________________[權利轉移][交付使用]後，使用該房屋所發生的`費用均由乙方承擔。

（1）由甲方承擔的費用：

（2）由乙方承擔的費用：

買賣合同 篇3

需方（甲方）： 中澤建工集團有限責任公司

供方（乙方）： 山西宏志祥貿易有限公司

需方因工程需要向供方購買黃土，按照《中華人民共和國合同法》，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，同意訂立本合同，以資雙方共同遵守。

一、服務範圍：中澤苑工地現場所缺回填土。

二、交提貨方式及地點：供方送貨到工地，並負責卸車到甲方指定地點。

三、產品質量要求：乙方按照國家頒佈的質量驗收規範要求為甲方提供合格的黃土，黃土送到工地按保管員開具的入庫單驗收為準。

四、供貨單價（包含税金、運費、裝卸費）：黃土 8元/m3（虛方)

五、付款方式：經雙方約定，材料全部進場後一次性付清全部工程款。

六、 雙方責任：

甲方責任：

1、甲方應提前三天提出每次訂貨計劃，並及時通知乙方，以保證正常施工。

2、甲方材料員認真驗收貨物，對不合格貨物乙方應無條件進行退貨或更換，由此造成的一切損失由乙方承擔。

3、甲方材料員負責對送達工地的貨物進行保管。

乙方責任：

1、乙方負責給甲方提供黃土並運送到甲方指定地點。

2、乙方必須保證工程進度，及時向甲方供應所需黃土。

3、如遇甲方有特殊需要，乙方須保證按時供貨，不得影響甲方正常施工。

4、乙方在運輸過程中發生的安全事故與甲方無關。

七、其他

1、雙方在合同履行過程中，如發生爭議或者違約時，按有關法律規定

可向工程所在地人民法院起訴。

2、工程完工後，付清所有工程款項後本協議自行終止。

八、本合同一式伍份，雙方簽字蓋章後生效，甲方執肆份，乙方執壹份。

九、本合同未盡事宜雙方協商解決。

需 方（蓋章）：

供 方（蓋章）：

負責人：

負責人：

聯繫電話：

聯繫電話：

年 月 日年 月 日

買賣合同 篇4

甲方（轉讓方）：乙方（受讓方）：

身份證號碼：身份證號碼：

住址：住址：

電話：電話：

本着誠實信用的原則，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜進行預約，並確認、達成如下條款以資雙方共同遵守：

一、房屋基本情況

甲方擬出售的房屋位於該房屋系甲方於年月日向公司（以下簡稱開發商）購買的商品房，《商品房買賣合同》編號：，合同約定建築面積平方米（其中套內建築面積平方米，公攤平方米），購買總價人民幣元整，房屋用途為住宅，甲方現已向開發商付清全部房款，房屋尚未辦理土地房屋權證。

二、甲方自願將該房屋轉讓給乙方，乙方確認已對房屋的權屬及使用狀況等現狀作充分、必要的瞭解並自願受讓。雙方應依據本預約合同之約定，完成房地產轉讓的相關法律程序，並最終實現雙方房屋買賣之目的。

三、轉讓款項的支付

雙方約定上述房屋的總價款為人民幣（以套計），單價為每平方米人民幣壹萬貳仟玖佰叁拾陸元整，上述轉讓款分次付清。

1、本合同簽定當日，乙方向甲方支付購房定金人民幣

2、乙方於起負責仍以甲方名下的帳户支付按揭款（共計人民幣）及其利息。（以銀行實際對賬單為準）

3、餘款當日支付給甲方。

4。雙方約定於年月日前到公證處辦理全權委託公證

四、房屋相關憑證的保管及交房時間

為確保交易的安全進行，乙方向甲方付清本合同第三條約定的第2筆款項後，甲方應將上述銀行按揭合同及保險單據等有關該套房產的憑證原件交付乙方保管。甲方並委託乙方指定的人員申辦土地房屋權證及今後的轉讓、銀行按揭手續及接收、管理房屋。甲方應於全權委託當日將房產交付乙方使用，並結清水、電、煤氣、有線電視、物業管理，乙方有權對房屋預先裝修、支配使用。

五、過户手續的辦理及税費承擔。

1、甲方承諾在接到開發商辦理權屬證書通知後七日內，備齊相關資料，到廈門市國土資源與房產管理局申辦房地產權屬登記手續，及時辦出甲方名下的土地房屋權證，甲方前手辦理土地房屋權證應繳納的各項税費由承擔。若雙方對甲方應予辦理土地房屋權證的時日發生爭議的，以該商品房項目20%的業主平均開始辦證的時間作為甲方應予辦理的時日。

2、產權登記之房屋座落與原《商品房屋買賣合同》不一致的，以甲方土地房屋權證記載為準。

3、上述房屋面積為合同約定面積，如合同面積與產權登記面積有差異的，雙方對本次交易行為仍予以認可。買受人與開發商之間有關面積差異的補償事宜由與開發商自行處理，並承擔相應的責任，甲方應提供必要協助。

4、甲、乙雙方辦理房地產權屬過户登記手續應繳納的各項税費全部由乙方承擔。若雙方在辦理過户登記時，以實際成交價作為雙方在房地產買賣合同中約定的轉讓價格，因此導致雙方在辦理過户登記過程中產生的個人所得税由乙方支付。

六、甲方的責任與義務

1、甲方保證在簽定預約合同時，對合同項下之房產享有完全處分權，該項房產不存在任何共有情形。

2、甲方保證在合同簽定之前，未曾與任何第三方簽定涉及該房產的轉讓、租賃等協議，該房屋無任何抵押、質押或其他權利限制。

3、自本合同簽定之日起，若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務等，概由甲方負責清理，並承擔民事責任，因此給乙方造成經濟損失，由甲方負責賠償。

4、甲方應督促開發商積極辦理土地房屋權證，以促成買賣合同的生效和履行。因甲方主觀原因導致產權證拖延辦理的，每延遲一日，應向乙方支付賠償金100元，逾期超過30日的，乙方有權解除合同，甲方應承擔違約賠償責任。因開發商原因或其他甲方不可克服的原因導致產權證拖延辦理的，不算甲方違約，但甲方應督促開發商可相關部門及時解決辦理。

5、甲方辦出土地房屋權證後應及時與乙方聯繫辦理買賣合同簽約及房地產權屬過户登記手續，因甲方原因造成拖延的，參照前款約定處理。

七、乙方的責任與義務

1、乙方應嚴格按照本合同第三條約定的時間和方式支付價款，若逾期付款，每逾期一日，按每日100元支付滯納金。逾期在3日內的，視為正常遲延，乙方無須支付滯納金。逾期超出30日的，甲方有權解除合同，乙方應承擔違約賠償責任。

2、甲方辦出土地房屋權證並通知乙方後，乙方應及時備齊相關材料與甲方辦理房地產權屬過户登記手續，因乙方原因造成遲延的，因賠償甲方相應的經濟損失。

八、合同履行及違約賠償

1、雙方應恪守本合同的約定，確定合同條款的充分履行，以促成房屋買賣的實現。

2、一方有充足、正當的理由提出解除本合同的，經雙方同意後可以解除，雙方互不追究違約責任，因此給相對方造成損失的，相對方有權要求予以經濟補償。

3、任何一方違反其在本合同中作出的承諾保證即視為違約，應向對方支付違約賠償金人民幣元整。違約方給對方造成的實際損失超出該賠償數額的，受損失方有權按實際損失額要求賠償。

4、甲方違約，若乙方已對房屋進行預裝修的，乙方的裝修款損失列入實際損失範圍。具體損失額的計算以雙方協商認可的數額或雙方指定的評估公司出具的評估報告為依據。

5、出現一方違約情形，守約方可選擇繼續履行合同（但合同已無實際履行可能或履行必要的除外）或解除合同。

6、合同解除的，甲方應在法律規定或約定的退款責任明確之日起7日內將乙方實際支付的款項（不含利息）全額退還乙方。

九、爭議解決

甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應本着誠信合作的精神協商解決，協議不成，依法向人民法院起訴。

十、其他約定

1、本合同及今後雙方簽定的買賣合同中，甲、乙雙方權利的放棄或義務的增加均須採用明示的方式，不能採用默示或推定的方式。

2、合同履行過程中出現障礙或其他困難，導致履行有困難或不能按期履行的，當事方應及時告知相對方，以便採取相應措施，減少損失。

3、本協議經甲乙雙方簽字後即刻生效。若有未盡事宜，甲乙雙方日後可再行協商，經協商所簽定的補充協議與本協議具有同等法律效力。。

4、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，每份具有同等法律效力。

甲方：乙方：

日期：

買賣合同 篇5

第一條 商品名稱 請您認真閲讀以下內容,確認所填報的規格、材質、顏色後再簽字。對訂購條件，

如有不明之處，務請當面問清，以免發生糾紛。

櫥 櫃 主 體 及 配 件 品 牌

品名 產地 材質 顏色 規格 數量 單價 總價

地櫃

吊櫃

枱面

燃氣灶

抽煙機

水槽

龍頭

配件

其他

備註

合計人民幣(大寫) 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分(小寫) ：￥ 元

第二條 設計及設計更改：

(一)賣方需要實地測量的，測量時間為： ;

(二)賣方設計方案及相關尺寸經買方簽字確認後，作為本合同附件及雙方履行合同的依據;

(三)設計方案確認後不得單方更改，更改方案造成的延期責任和費用由更改方承擔。

第三條 交貨及安裝：交貨方式：(送貨 / 送貨安裝 / 買方自提);送貨時間： ;交貨地點： ;選擇送貨安裝方式的，買方應為賣方提供安裝條件。

第四條 驗收及三包責任：對於商品的數量、規格、顏色與約定不符及有表面瑕疵的，買方應在交貨時當場提出異議，經核實賣方應無條件換貨或補足;對於其他質量問題要求三包的，按國家有關三包規定執行;國家無三包規定的，對於內在質量問題的包修期限為 年，賣方負責免費修理，但經專業檢測機構檢驗不符合(約定質量標準 / 國家標準 / 行業標準)的，自交貨之日起兩年內買方有權要求賣方無條件換、退貨。

第五條 付款方式及時間：雙方約定以第 種方式支付價款。

(一)簽訂本合同時，買方支付(定金 / 預付款) 元(定金不得超過總價款的20%)，設計出圖認可後一次性支付餘款;

(二) 。

第六條 違約責任：

(一)一方遲延交貨或提貨的，每超過一日向對方支付遲延部分價款 %的違約金;

(二)賣方遲延交貨超過 日的，除按前款規定支付違約金外，買方還有權解除合同，賣方已收取的預付款或價款應全額返還;已支付的定金，買方在不收取違約金的情況下可要求賣方雙倍返還;

(三) 買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失，已支付的定金無權要求返還。

第七條 賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會和市場主辦單位先行承擔賠償責任;市場主辦單位承擔責任之後，有權向賣方追償。

第八條 爭議解決方式：

本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴;協商、調解、申訴解決不成的，應向 人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

第九條 其他約定事項： 。

第十條 雙方可以書面形式對本合同予以變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由賣方承擔的責任的，仍以本合同為準。

買方(章)： 賣方(章)： 主辦單位(章)：

住所： 住所： 住所：

聯繫電話： 聯繫電話： 聯繫電話：

委託代理人： 法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

簽訂時間： 簽訂地點：