【精品】承包經營合同三篇

在人們愈發重視契約的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的承包經營合同3篇，歡迎大家分享。

承包經營合同 篇1

為了明確責任，提高企業經濟效益，強化財務管理，確保工程質量，加強安全及文明施工管理，調動工人的積極性，在平等自願的前提下，我自願向公司作出以下承諾：

一、工程承包的經濟責任

1、經本人申請，公司研究決定，將__________________________工程承包給我。工程項目承包人包質量、包安全、包工期、包上交管理費全額；包工地現場文明施工；包《建設工程施工合同》中所有條款及責任，按有關法律法規及縣、局公司規定的獎優罰劣條款執行。

2、工程質量實行承包人終身制，工程經濟責任從工程合同的簽訂至竣工驗收交付使用，結清賬款、償還清所有欠款賬務，按國家規定至工程保修期滿為止。

3、開竣工時間按公司與甲方（建設單位）簽訂的《建築工程施工合同》約定的工期執行。

二、工程質量

本人嚴格按照現行的國家施工規範、驗收規範及施工組織設計要求組織施工，建立質量管理體系和質量管理制度，健全質量保證體系、安全保證體系和落實崗位責任制，確保工程施工質量達到合同要求標準，若造成質量問題願承擔一切責任。

三、安全生產、文明施工

1、本人在工程施工過程中，保證遵守現行國家、地方及行業有關建築施工安全方面的法律、法規、建立健全施工安全管理體系和安

全管理制度，確保施工安全。

2、本人在施工過程中，必須按相關要求採取安全防護措施，承擔由於安全措施不力造成事故的責任和因此發生的全部費用。

3、非施工有關人員嚴禁進入施工現場，一旦進入施工現場併發生任何事故，都由本人承擔事故的責任和所發生的一切費用，及法律責任。

4、本人在施工過程中，嚴格遵守建設行政主管部門有關文明施工的規定，並按此執行搭設雙排鋼管外腳手架必須按文明施工強制性標準《JGJ59—99》執行。確保文明施工。

四、應承擔的責任和義務

1、本人按《建設工程施工合同》的約定施工，保質量、保工期、保安全。杜絕安全事故，爭創文明土地。

2、遵守公司的財務管理制度，承擔本工程一切經濟責任，自負盈虧。不得以公司名義賒欠工程材料，否則視為個人行為，由本人承擔相應的法律責任及損失。本人或工地管理人員的賒欠簽字，屬於個人行為，公司不承擔任何責任。

3、凡以公司的名義與外單位及個人簽訂的所有經濟合同（協議），在履行過程中發生的經濟糾紛、經濟連帶責任、欠款、賠款、罰款等均由本人負責。由此給公司造成的經濟損失，公司可向本人追償。

4、因本人的經濟責任在法律程序中牽涉到公司，公司有權向本人追償經濟責任及經濟損失，本人會主動承擔經濟責任和法律責任，與公司無關。本人向公司承諾：凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的經濟糾紛，本人將主動承擔經濟責任，與公司無關。按時支付人工工資，做到不拖欠，保證工人不鬧事上訪，確保公司良好的社會信譽。

5、凡在工程施工中發生的工程質量事故、返工損失、人員傷亡等安全責任事故，其經濟損失由本人負責承擔經濟責任。

6、本人負責施工，保證遵守合同條款規定，不中途停工或封閉工地。如因工程合同違約等給公司造成的經濟損失，由本人負擔全部經濟責任和損失。本人如不能履行公司於業主簽訂的合同條款及發生重大質量、安全事故，公司有權調換施工隊伍，本人承建的工程收入屬另換施工隊所得，所欠債務由本人償還。

7、本工程的所有債權債務由本人承擔。我願接受領導的監督，服從公司的管理，執行公司各項規章制度，願向公司上繳工程總造價的%為企業管理費，（%税金，合計%，）税及有關規費，按實際發生計算。所有的費用在甲方撥付的工程款中扣除，不得以任何理由拒繳或不繳。如不足額上交，公司不予以開票轉款。同意公司對施工工地的生產經營、財務管理、兩個文明建設實行統一領導、統一管理、統一票據、統一結算賬户，本人承諾不在建設單位轉款、領款、借支，不從建設單位坐支工程款。確保工程款用在工程上，做到專款專用。本人承諾不私自刻制本公司印章，否則願承擔一切經濟損失及法律責任。

8、本人願向各管理部門主動上繳應承擔的一切規費並同意由公司代扣代繳，若因自身經濟責任在法律中牽涉到公司的，本人願承擔一切經濟責任和法律責任，不給公司帶來任何經濟損失，本工程給公司造成不良紀錄的自願接受5萬元的違約處罰，並同意公司從工程款中扣除。

本工程決不出現任何拖欠農民工工資行為，每月如期發放上月工資，如不按要求發放，因拖欠農民工工資給公司造成損失的，一切責任由本人承擔，願接受公司的違約處罰，並同意公司從本人所建的工程款中連同所欠農民工工資一併扣除，優先償還農民工工資及其它債務。

五、如需向建設單位所交納的一切保證金或押金，均屬於個人自願行為，一切責任及經濟損失與公司無關，公司蓋章後上報建設單位的工程決（預）算書，不能做為結算依據，最後以審計部門審核後的結果為準，並按建設單位付款方式及時間付款。

六、本工程所有費用（包括工程款的墊資及所應繳納的農民工工資保證金等）均由我本人承擔。如因甲方工程款撥付不及時造成的損失，亦由本人承擔工切責任及損失。公司不承擔任何責任。

七、公司提供承諾人項目部專用章一枚，僅作為工程技術管理之用，不對外進行任何經濟活動之用，承諾按規定程序辦理業務，承包人不私刻制本公司印章，否則願接受公司5—20萬元的罰款，並承擔由此印章引起的一切經濟損失及法律後果。

八、由本工程所引起的一切債權債務及其它經濟糾紛也均由我本人承擔一切法律及經濟責任，與本公司無關。

九、上級各行政主管部門來工地檢查工作，一切由本人代公司處理好各項事宜，所有費用由本人承擔。

十、工程款必須轉入公司帳户，公司在工程所在地開設專用帳户，工程款到公司帳户後，扣除管理費及規税後，餘款按有關規定專款專用，按公司財務制度執行。

十一、如國家對税金有調整，按當地規定執行。

十二、本人承諾：待建設方第一筆工程款到帳後，留50萬在公司帳户上作為本工程質量、安全、工期等其它事項的保證金，如本人不及時處理好以上相關事宜，公司有權動用上述保證金作為處理事情的費用。

十三、未盡事宜協商解決，本承諾具有法律效率。

擔保人：承諾人：

身份證號碼身份證號碼

年月日

承包經營合同 篇2

甲方（單位或個人名稱）：

乙方（單位或個人名稱）：

因____________________________需要，甲、乙雙方協商，依據農村土地承包合同和《農村土地承包經營權證書》所取得的土地承包經營權的互換及相關事宜達成如下協議：

　　一、互換標的'

1、甲方調換給乙方的地塊

甲方調換給乙方的地塊面積為 畝，坐落於 （地名、面積、等級、四至、土地用途附後）。

2、乙方調換給甲方的地塊

乙方調換給甲方的地塊面積為 畝，坐落於___________（地名、面積、等級、四至、土地用途附後）。

　　二、互換土地期限

甲乙雙方互換地塊的經營期限為 年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　三、互換雙方權利義務關係

土地承包經營權的互換不改變土地的用途及承包義務。土地互換後，互換雙方均取得對方的互換地塊的承包經營權，喪失自己原有的地塊的承包經營權。甲乙雙方仍然要按照發包時確定的該土地的用途使用土地、履行該地塊原來負擔的義務，雙方享有互換前原承包合同規定的權利。如在互換過程中發生經濟補償事項的，可在本合同中明確約定。

土地互換後，甲乙雙方應變更土地承包經營權證書登記，並與發包方簽訂新的土地承包經營合同。

　　四、交付方式和時間

互換土地的交付方式為 或實地一次性全部交付。交付的時間為 年 月 日 。

　　五、違約責任

1、甲乙雙方在合同生效後應本着誠信的原則嚴格履行合同義務。如一方當事人違約，應向守約一方支付違約金。違約金的數額為 。

2、如果違約金尚不足以彌補守約方經濟損失時，違約方應在違約金之外增加支付賠償金。賠償金的數額依具體損失情況，由甲、乙雙方協商，或由農村土地承包糾紛仲裁機構裁定，也可由人民法院判決。

　　六、爭議條款

因本合同的訂立、生效、履行、變更或解除等發生爭議時，甲乙雙方應協商解決，協商不成的按下列第 種方式解決：

1、提請村民委員會、鄉（鎮）人民政府、農村土地承包管理機關調解；

2、提請 仲裁委員會仲裁；

3、向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　七、生效條款

甲乙雙方約定，本合同須經雙方簽字並經 鄉（鎮）政府農村經營管理機構備案（或鑑證）後生效。

　　八、其他條款

1、本合同中未盡事宜，可經甲乙雙方共同協商一致後簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。

2、本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，發包方和鑑證、備案單位各執一份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

住址： 住址：

簽約日期： 年 月 日 鑑證單位（簽章）：

鑑證人：

鑑證日期： 年 月 日

承包經營合同 篇3

甲方：**市外事外語職業高級中學

乙方：元順愛（個體）

為了整頓校園環境，維護教育教學秩序，淨化教育內部市場，規範創收行為，通過公開招標，甲方現有的校園超市一片有乙方承包經營，為明確責任，經雙方協商，訂立合同如下：

一、甲方的權利和義務：

1、甲方提供乙方營業用房一處。

2、協助乙方守法經營，制止其他任何人在校園內開店，如因制止不力，造成乙方損失的，甲方按照每日承包金的三倍罰款。

3、檢查督促乙方的經營活動，維護師生利益，限制乙方經銷的商品不高於市場價格並保質保量，發現乙方有不符合《食品衞生法》的，甲方有權制止。

4、合同期滿，收回提供乙方的營業用房，不負責乙方剩餘商品和營業用具的處理。

5、乙方平時負責護校工作，保證甲方財產不受損失，如因護管不嚴損失由乙方賠償。

二、乙方的權利和義務：

1、乙方交甲方承包金 一年20xx.00（貳仟元） 元整，交款方式為 一次性交款 .交付時間為 每年12月之前 .

2、必須文明、守法經營，確保甲方教育教學秩序不受影響。()不經銷變質食品、餐點和飲料，不設置音響進行廣告宣傳，不通過教職工變相向學生推銷商品，不欠商品給學生，不擾亂學校辦公用品的採購，不強買商品給學生。

3、 經營的商品種類只項為師生學習和生活服務的文具、小百貨、小食品、副食品等。經營小食品、副食品應有衞生防疫部門頒發的健康證，不經營假冒偽劣三無商品，如發生因食用已乙方食品導致的食物中毒事故，乙方承擔全部責任，情節嚴重的由司法機關追究乙方經濟和法律責任。

4、 實行衞生包乾，所賣商品的包裝紙（盒）就地收回處理，不準在校園內另設攤點經營，不準銷售瓜子類食品，因乙方銷售的商品，影響校園衞生的，由乙方負責清掃，情節嚴重的甲方有權終止合同。

5、 乙方承包期間的水電費、工商管理費、各種集資等應繳費用自理，因欠費影響經營的，後果自負。

6、 合同期滿後，乙方當日交還甲方提供的營業用房和物品，繳清所欠款項，不向甲方移交積壓商品衝抵欠款。

7、 乙方經營人員必須是乙方本人或乙方能負責的人，未經甲方批准不得由其他人員進店幫工或夜間看店，如發生被盜、火災等案件責任自負。

三、合同有效期

本承包期三年，自雙方簽字之日起生效，合同期滿款項結清失效。

四、違約責任

雙方應自覺遵守合同條款，如單方違約，必須向對方支付違約金 5000.00（五千元）元整。

本合同一式三份甲、乙雙方各執一份，報主管部門一份。

甲 方：（簽章） 法人代表：（簽章）

乙 方：（簽章） 法人代表：（簽章）

（本協議只是為辦理超市經營手續而制定不生法律效用。）乙方簽字：