精選房屋合同彙編7篇

在人民愈發重視法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。你所見過的合同是什麼樣的呢？下面是小編幫大家整理的房屋合同7篇，希望對大家有所幫助。

房屋合同 篇1

甲方： 乙方：

聯繫電話： 聯繫電話：

經雙方友好協商，簽定本協議：

1、乙方向甲方承租z新區八號 樓 號房作為 之用，租期由 年 月 日至 年 月 日，每月租金為人民幣 元（包含水、電費用）。

2、乙方在入住時向甲方交人民幣 元作為按金（期滿後房屋無破壞、不欠租金即全額退還），每月租期滿前支付下月租金，否則甲方有權收回房屋。

3、甲、乙雙方在租期滿前因故解約，都必須提前一個星期通知對方，違者方須支付與按金相同的金額作為賠償。

4、乙方在租期內可對該房作非結構性的修改，如：裝空調、打孔``````等。

5、乙方在租期內必須遵紀守法，違者後果自負。

6、室內外交接清單：

⑴交房時清潔乾淨，下水道暢通。

⑵門鎖鑰匙齊全

⑶門窗玻璃、窗簾、衞生潔具、瓷洗手盆完好。

⑷水電路完好。

7、租約到期，如乙方續租有優先權，價格另議。

8、此合約一式兩份，甲乙雙方各執一份。

日期： 年 月 日

房屋合同 篇2

房屋續租退租合同

出租方(以下簡稱“甲方”)：

甲方代理人：

承租方(以下簡稱“乙方” )：

乙方代理人：

見證方：南京XX房地產經紀有限公司

見證人：

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方在自願、平等、互利的基礎上，經協商一致，為明確雙方之間的權利義務關係，就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，訂立本合同。

房屋的坐落、面積、裝修、設施情況

甲方將其擁有的坐落於南京市 區(縣) 的房屋出租給乙方使用。

出租房屋建築面積共 平方米。

該房屋現有裝修及設施情況，由雙方在《物業驗收單》中加以説明。除雙方另有約定外，該《物業驗收單》作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。

甲、乙雙方提供證件

甲方提供：□身份證 □房產證 □户口本

乙方提供：□身份證 □暫住證 □工作證

租賃期限、用途

該房屋租賃期共 個月。自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。

乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為 使用。

3、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前一個月內通知甲方，經甲方同意後，重新簽訂租賃合同。

租金及支付方式

該房屋每月租金共 元。

(大寫： 萬 仟 佰 拾 元整)

該房屋租金支付方式為： 。

房屋修繕與使用

在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如乙方因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應負責修復或給予經濟賠償。

該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中約定外，均由甲方負責(但乙方使用不當除外)。甲方進行維修須提前七天通知乙方，乙方應積極協助配合。

乙方因使用需要，在不影響房屋結構的前提下，可以對房屋進行裝修裝飾，但其設計規模、範圍、工藝、用料等方案應事先徵得甲方的同意後方可施工。租賃期滿後，依附於房屋的裝修歸甲方所有。

對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。

房屋的轉讓與轉租

租賃期間，甲方有權依照法定程序轉讓該出租的房屋，轉讓後，本合同對新的房屋所有人和乙方繼續有效。

未經甲方書面同意，乙方不得擅自轉租、轉借承租房屋。

甲方同意乙方轉租房屋的，應當單獨訂立補充協議，乙方應當依據與甲方的書面協議轉租房屋。

乙方違約的處理規定

在租賃期內，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應向甲方支付合同總租金xx20xx年xx月xx日籤於南京

附件：

物 業 驗 收 單

.裝修情況：

※地面：木地板 地磚 水泥地 其他：

※牆面：木牆裙 壁紙 立邦漆 (轉載自範文大全，請保留此標記。)彩噴 其他：

※窗： 鋁合金 塑鋼 鐵窗

※門： 防盜門 品牌：

2.固定設施

抽油煙機 品牌： 新 較新 舊

燃氣灶 品牌： 新 較新 舊

坐便 新 較新 舊

3.電器傢俱：

電視 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

冰箱 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

洗衣機 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

空調 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

熱水器 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

微波爐 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

VCD 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

DVD 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

音響 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

電腦 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

飲水機 數量： 品牌型號： 新 較新 舊

電話 電話號碼： 有話機 無話機

牀 數量： 新 較新 舊

牀墊 數量： 新 較新 舊

衣櫃 數量： 新 較新 舊

書桌 數量： 新 較新 舊

餐桌 數量： 新 較新 舊

沙發 數量： 新 較新 舊

茶几 數量： 新 較新 舊

梳粧枱 數量： 新 較新 舊

椅子 數量： 新 較新 舊

其他：

4.鑰匙：共 套，每套 把

5.表數：

水錶： 個 表數：

2個 表數(廚房)： 表數(衞生間)：

電錶： 電卡 剩餘字數：

查表 表數：

煤氣: 煤氣卡 剩餘字數：

查表 表數：

煤氣罐： 有煤氣本 無煤氣本

甲方簽字： 乙方簽字：

見證方：南京XX房地產經紀有限公司

經辦人：

簽約日期： 20xx年xx月xx日

房屋合同 篇3

甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

經甲乙雙方商定，由甲方委託乙方對石巖頭供所辦公樓進行加固維修，有關事宜商議如下：

1、房屋加固維修設計方案由甲方負責提供。乙方按照甲方提供加固維修設計方案和國家規範進行施工加固。

2、甲方有權隨時監督抽查，對未按圖施工不合格規範提出整改意見，乙方應改正。

3、結算方式，本工程屬加固維修工程，乙方施工費用結算由甲方驗收，簽證後進行決算。

4、施工工期，本工程施工工期自20xx年11月10日起至20xx年3月10日結束，(人力不可抗拒情況下，順延工期)。

5、質量保證，乙方必須按照甲方要求和國家規範標準完成工程項目。

6、安全保證。在施工作業期間，乙方應做足安全措施，必須對乙方施工人員加強安全教育和管理，按照高空作業規定做好防禦措施。

7、以上條款經甲乙雙方簽字生效，未盡事宜協商解決。

甲方：

乙方：

年月日

房屋合同 篇4

出賣人： ________________________________________________________

買受人： _________________________________________________________

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協議：

第一條 房屋基本情況

(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【獨立成套樓房】【平房】，坐落為： ________________________________________________________，該房屋所在層次為___/___層，建築面積共 ___________ 平方米。

(二)該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【 】： ___________。房屋結構為___________。

該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。

第二條 房屋權屬情況

(一)出賣人於______年____月____日與該房屋開發建設單位_____________________簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:__________)，開發建設單位應於______年____月____日前交付該房屋，______年____月____日前取得該房屋產權證明。出賣人應告知買受人其與開發建設單位約定的付款方式，並確認房款已付清。

(二)該房屋的抵押情況為：_________________________________________。 (三)該房屋的租賃情況為：買受人承租。

第三條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式

(一)經雙方協商一致，同意該房屋成交價款為：人民幣 元(小寫)， __________________(大寫)。

甲乙雙方在簽訂本合同的同時簽訂《房屋租賃合同》，合同編號 。

甲方將該房屋產權過户於乙方時，租賃合同的全部租金人民幣________元(大寫 )、房屋租賃保證金 ________元(大寫 )自動轉化為購房款，甲方不得就租賃合同簽訂至該房屋產權過户於乙方期間向乙方要求支付租金。

(二)買賣雙方對於房款自行交割，並簽訂《存量房交易結算資金自行劃轉聲明》。

(三)具體付款方式及期限

1、出賣人取得房產證當日，買受人支付房款______________元;

2、_________________________________________;

3、_________________________________________。

具體付款方式及期限的約定見附件二。

(三)關於貸款的約定

在出賣人取得房產證後_______日內，買受人向 銀行(公積金

管理中心)申辦抵押貸款，買受人因自身原因未獲銀行批准的，雙方同意按照第 種方式解決：

(1)買受人自行籌齊剩餘房款，以現金形式支付出賣人;

(2)買受人繼續申請其他銀行貸款，至貸款批准，其間已發生的及要產

生的各項費用由買受人自行負擔;

(3)終止本合同的進行，買賣雙方相互清退各種款項，互不承擔違約責任，由買受人承擔其辦理過程中已發生的各項費用。

第四條 房屋相關費用

在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】【 】： 費用由出賣人承擔，交付日以後(含當日)發生的費用由買受人承擔。出賣人繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額，出賣人同意轉移至買受人名下。

第五條 房屋的交付

出賣人同意在出賣人取得房產證之時將該房屋交付給買受人。該房屋交付時，出賣人應該將該房屋鑰匙交付與買受人。若該房屋在交付時已為買受人佔有的，視為出賣人已交付。

第六條 違約責任

(一)逾期交房責任

除不可抗力外，出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的，按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間，分別處理。((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之內，自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金，並於該房屋實際交付之日起______日內向買受人支付違約金，合同繼續履行;

(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款，並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。

2、______________________________________________________________。

(二)逾期付款責任

買受人未按照約定的時間付款的，按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間，分別處理。((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金，並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金，合同繼續履行;

(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金，並由出賣人退還買受人全部已付款。

2、______________________________________________________________。

第七條 税、費相關規定

税費分擔經雙方協商，決定按照如下方式進行分擔：

出賣人承擔： ; 買受人承諾： 。

雙方對前述税費未約定、約定不明或遇政策調整的，雙方應在權屬過户之日前___日內協商並達成一致，否則，按國家相關法律規定繳納;

第八條 權屬轉移登記

(一)當事人雙方確認，自本合同生效之日起 日內，雙方共同向房屋權屬登記部

門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

(二)買受人未能在出賣人取得房產證之日起_______日內取得房屋所有權證書的，雙方同意按照下列方式處理。

1、如因出賣人的責任，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起

日內退還買受人全部已付款，並按照銀行同期貸款利率付給利息。買受人不退房的，自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止，出賣人按日計算向買受人支付全部已付

款萬分之_____的違約金，並於買受人實際取得房屋所有權證書之日起____日內向買受人支付。

2、

(三)出賣人應當在該房屋權利轉移之日起 日內，向房屋所在地的公安

派出機構辦

理原有户口遷出手續。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的户口遷出的，應當向買受人支付_________元的違約金;逾期超過___日未遷出的，自逾期超過___日起，出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。

第九條 爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，按照下列第______種方式解決。

(一)提交____________仲裁委員會仲裁。 (二)依法向人民法院起訴。

第十條 本合同自雙方簽字蓋章且出賣人取得該房屋產權證之日起自動生效。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同及附件共______頁，一式______份，具有同等法律效力，其中出賣人______份，買受人______份，備份______份。

出賣人(簽章)： 買受人(簽章)：

【法定代表人】： 【法定代表人】：

【委託代理人】

(簽章)： 【委託代理人】(簽章)：日

簽訂地點： 簽訂地點：

附件一：房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況

附件二：付款方式及期限的具體約定

附件三： 補充協議及其他約定

房屋合同 篇5

(______)___字第___號

申請人：_______________

甲方(出售方)：______(全稱)，營業執照/社團登記證號碼：_________，住所：_________

法定代表人：_________，職務：_________。

委託代理人：_________，職務：_________。

乙方(購買方)：_________，男/女，______年______月______日出生，住址：______或身份證件編號：______。

公證事項：商品房出售合同

甲、乙雙方於______年______月______日向本處申請辦理前面的《商品房出售合同》公證。

經查，甲乙雙方經協商一致訂立了前面的《商品房出售合同》。甲、乙雙方在訂立合同時具有法律規定的民事權利能力和民事行為能力(注①：如有代理人，還應寫明：代理人具有相應的代理權)。

甲方轉讓的房屋坐落於______，建築面積為______平方米，相應占用的土地使用面積為______平方米。該房屋系甲方經政府批准投資、開發的《______》(注②：商品房的冠名)外銷/內銷商品房。甲方對該房屋持有______(房屋土地管理部門全稱)頒發的(房地產權證)(編號： ______)(注③：如合同根據預售合同約定簽訂的還應當據實表述以下證詞：此前，甲、乙雙方已就該房屋期權簽訂《商品房預售合同》[(如該合同已經公證，還應寫明：並經公證處公證，公證書編號：______)]，該房屋至______年______月______日在______(房地產登記部門全稱)查無預售、抵押及其他權利受限制的登記記錄。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》的規定，該房屋可依法轉讓(注⑤：該房屋在轉讓時設有抵押權或其他權利受限制的，證詞應據實視情表述)。

甲、乙雙方簽訂《商品房出售合同》意思表示真實。雙方在合同中約定，甲方以(幣種)______ (大寫)______元整將上述房屋轉讓給乙方，合同中約定的付款方式、房屋交付日期及違約責任等條款具體、明確(若房價款在訂立合同時已付清及房屋已實際交付使用的`，應當據實表述;其他情況，證詞視情表述)。

依據上述事實，茲證明______(甲方全稱)的法定代表人(或法定代表人的代理人)

與______(乙方自然人姓名)於______年______月______日在______(合同簽訂地點)簽訂了前面的《商品房出售合同》，雙方當事人的簽約行為符合《中華人民共和國民法通則》第五十五條的規定，合同內容符合《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》的規定，合同上雙方當事人的簽字、印鑑屬實(注⑥：若合同在本處、本公證員或其他公證員面前簽訂的，證詞應視情表述;若合同經境外公證、認證的，合同當事人的簽約行為不予證明。)

該合同自雙方當事人簽字、蓋章(或公證)之日起生效。

(注⑦：合同的生效證詞應視情表述。若根據《預售合同》約定簽訂《出售合同》的，證詞應當加述自該出售合同生效之日起，甲乙雙方簽訂的《預售合同》即行終止。)

中華人民共和國___省___(縣)公證處

公證員：__________________(簽名)

__________年_________月_________日

房屋合同 篇6

房屋贈與合同怎麼才能撤銷

原告劉老漢與被告劉某均認可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》，但該合同並未約定具體付款時間，且20xx年4月劉老漢將房屋過户至劉某名下，劉老漢及其他子女在長達5年的時間內並未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定，“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定，因此，簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同，實際系附義務的贈與合同，合法有效。

那麼，劉老漢能否行使撤銷權呢?

劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務，請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定，受贈人有下列三種情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。

根據《最高人民法院<關於民事訴訟證據的若干規定>》，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實，或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利後果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據，且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之後原被告雖因生活瑣事發生矛盾，但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據，法院對其訴訟請求不予支持。

贈與合同撤銷的條件

原告張某、李某系夫妻，生育有四個子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今後的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸説之下，於20xx年5月將自己座落於縣城的房屋贈與被告並進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知後去醫院探望原告。後因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。為此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由於被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此，原告向公證處，請求依法撤銷所公證的房產贈與合同，被告立即返還原告所贈的房屋產權。

本案雙方爭議的焦點是：贈與合同公證可否撤銷?

第一種觀點認為，本案的被告在得知原告生病住院後，專門趕回探望原告;應當説被告在原告的幾個子女中是最盡義務的，並非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為，是原告經過慎重考慮後作出的，並且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同，因為訂立的合同經過公證，表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的，對贈與人來説，有充分的時間和條件，來決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒衝動等原因。從公證的效力來説，合同經過國家公證機關的公證。所以，這種贈與合同公證不得撤銷。這對於嚴肅國家公證機關的公證力，維護合同的嚴肅性，保證財產權利關係的相對穩定是必要的。第二種觀點認為，兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證，經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷，贈與人要行使撤銷權，須以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定的撤銷事由，贈與人即可以撤銷贈與合同。由於本案的贈與合同系附義務的贈與合同，被告對原告有扶養義務而沒有履行，並且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規定，原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此，原告的申請予以撤銷，是合適的。

我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程序，故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定事由，贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務，符合《合同法》第192條第1款第3項的規定，屬於行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求，符合法律之規定，應當予以支持。

房屋合同 篇7

甲 方：

乙 方：

甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過雙方協商，達成如下協議。

一、工程概況：

1、甲方準備在黃顙口鎮太陽堖新建一間三層帶斜屋頂的房屋一棟，建築面積480㎡,經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋建築工程(房屋從主體結構開始到粉刷以及外牆裝修完畢)承包給乙方進行施工建設，工程從20xx年 月 日開始動工到20xx年 月 日竣工;房屋建設採用包工不包料的方式承包;乙方按照甲方的圖紙保質保期進行施工。

2、乙方負責房屋建築時所需的設施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負責材料的供應;工程開工，從協議簽定之日開始，歷時 天內完成;房屋建築總面積 平方米，按每平方 元計算，費用金額共計 元整。建築用模板，按照展開實際面積計算，按照每平方 計算;

3、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)： 元;待工程完工後，經甲方驗收合格，付清工程的餘下款項。

二、質量要求：

1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。

2、施工中，乙方應按照甲方的要求照圖紙進行施工，主體結構建設時，牆體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻，無裂縫，內牆面達到整體水平平整、無裂縫，門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門牆體及衞生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與牆體成一條線，與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束後，甲方進行竣工驗收。

3、乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括基礎、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內室外粗粉刷、室外瓷磚的裝修，頂層層面加漿蓋瓦，同時做好頂層的防水防滲工作。

三、安全問題：

工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。

四、情況説明

1.乙方伙食自備，甲方每層完工後給乙方加餐一次;

2.甲方每層給乙方香煙一條，手套若干。

五、本合同一式二份，雙方各執一份。本合同自20xx年 月 日簽定之日起生效。

甲 方

乙 方

雙方證明人

年 月 日