房屋買賣合同(範例15篇)

隨着人們法律意識的建立，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它可以保護民事法律關係。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編整理的房屋買賣合同，希望能夠幫助到大家。

房屋買賣合同1

賣方(簡稱甲方)：__________

買方(簡稱乙方)：__________

主要負責人：______________

主要負責人：______________

地址：____________________

地址：____________________

聯繫電話：________________

聯繫電話：________________

第一條房屋基本情況

1、甲方將坐落於________________，共有_______層，共有_______間，房屋結構為_______，建築面積_______平方米，(其中實際建築面積_______平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_______平方米)，的房屋賣給乙方。

2、該房屋用途為_______。

3、該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附着設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_______。

第二條土地使用權性質

該房屋相應的土地使用權取得方式為_______;土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號為_______;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第三條甲方保證

1、甲方保證在房子交付時，甲方在該房屋上不設有他項權，如抵押權等。

2、甲方保證上述房屋產權清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛，由甲方承擔全部責任。

3、因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過户需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題，甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的，由甲方負責處理。

4、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時，甲方應予以積極配合，但相關費用由乙方自行負擔。

第四條房屋價格

甲乙雙方約定該房屋價格按總建築面積(實際建築面積)計算，該房屋售價為每平方米_____元人民幣，總金額為_____元人民幣，大寫為____________________。

第五條付款方式

自該合同雙方簽字之日起_____日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號為_____的賬户;如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額_____的違約金，如乙方在合同簽訂之日起_____天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同並享有追究乙方違約責任的權利。

第六條房屋交付

乙方根據第五條將全部房款匯入甲方提供的'賬號之日起_____日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付_____元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂後一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同並追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。

第七條違約責任

1、在接到乙方辦理房產過户的書面通知後______日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過户的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付______元違約金，直至協助乙方辦理完房產過户為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過户的，與甲方無關。

2、該房屋交付給乙方後，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付______元的違約金。

3、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

4、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。

風險告知：明確違約責任，在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，並在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

第八條房屋税收

因本房屋所有權轉移所發生的土地增值税由甲方向國家交納，契税由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的税費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第九條爭議糾紛解決

本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁合同的，可向人民法院起訴。)

風險告知：關於爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁，二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局，約定向法院提起訴訟兩審終審。

第十條、其他約定

1、本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充合同。

2、本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充合同中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

3、甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的，本合同應經該房屋所在地公證機關公證。

4、本合同(經甲、乙雙方簽字)(經_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。

5、本合同連同附表共_____頁，一式_____份，甲、乙雙方各執一份，_____各執一份，均具有同等效力。

甲方(簽章)：_______________

乙方(簽章)：_______________

甲方代理人(簽章)：_________

乙方代理人(簽章)：_________

_______年_______月_______日

_______年_______月_______日

簽約地點：_________________

簽約地點：_________________

房屋買賣合同2

賣方（甲方）：_____________ 身份證號碼：____________________

買房（乙方）：______________身份證號碼： ____________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，誠實守信，協商一致前提下訂立本合同條款如下：

一、甲方自願將其位於的房屋以人民幣 拾 萬 仟元整（ ）的價款出售給乙方（一次性付清，附收款收據，其中含甲方轉交安裝煤層氣2000元在內），甲方將所交村委出具購房款收據一併轉交於乙方，由村委、公證人見證，更正為乙方名下。

二、本合同簽訂後，甲方對該房屋的相關權益（使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等）隨該房屋一併轉讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房屋交接前即存在的.產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

三、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。立字為據，由村委，中證人見證。

四、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

本合同一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。

甲方： 年 月 日

乙方： 年 月 日

見證人： 年 月 日

房屋買賣合同3

賣方： (以下簡稱甲方)

買方： (以下簡稱乙方)

為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂合同如下：

1、甲方自願將下列房屋賣給乙方所有。

1、房屋座落於__市______________________________________________________，房產證號__________________。

2、房屋面積__________________平方米，房屋狀況良好。

二、甲、乙雙方商定成交價格為人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整(￥：__________________元)。

三、乙方在_______年_______月_______日一次性付清，付款方式為現金。

1、甲方自收到乙方房屋款後即上述房屋鑰匙交於乙方。

2、甲方自收到乙方房屋款後即將房屋產權證交於乙方，並協同乙方辦理房產過户手續。

四、出賣的房屋如出現產權糾紛，由甲方承擔全部責任。從甲、乙雙方簽字之日起生效，以前與該房屋產生的債權債務由甲方承擔，以後新發生的債權、債務由乙方承擔。乙方對新購房屋不得隨意改變房屋的主體結構，不得危害公共利益、損害他人的合法權益，發生意外糾紛甲方不承擔任何責任。

五、本合同經雙方簽章並經房管局審查鑑定後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。

六、雙方願按國家規定繳税費及辦理有關手續。該房屋買賣所產後的費用由乙方承擔。

七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

注：交易雙方擔供的'資料屬真實的，如有申報不實，雙方自願承擔一切法律責任和經濟損失。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

房屋買賣合同4

出賣方：_______________________________________________________公司(以下簡稱甲方)

地址：______________________

法定代表人：______________________

購買方：_______________________________________________________公司(以下簡稱乙方)

地址：______________________

法定代表人：______________________

根據國家有關規定，甲乙雙方經協商一致，就_________部分停車場地買賣一事簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條乙方購買甲方擁有合法權益的_____________部分停車場地，上述停車場地出售面積為_____________平方米(建築面積)，具體方位見合同附件。乙方購買上述停車場地僅能作XXX上下客、停放車輛，售賣車票之用。

第二條上述停車場地售價為___________元人民幣________平方米，總售價為____________元人民幣(上述成交價款不包含應向政府交納的各種税費。)

第三條付款時間與辦法：

1.本合同簽訂時乙方即支付定金人民幣___________元給甲方。

2.本合同簽訂後___________個月內，乙方需向甲方提交落實上述款項的銀行資信證明及甲方認可之付款計劃(該認可之付款計劃是本合同的重要組成部分)。

3.本合同

第三條

第二項所稱之付款計劃基本內容為：乙方在本合同簽定後_________個月內付總售價的'_________%(含定金)，________年____月前付總售價的_________%，交付使用時會總售價的_________%.該計劃一經乙方作出、甲方認可，即產生法律效力，乙方必須嚴格遵守。

第四條甲方願於________年____月____日前將本合同所指定之停車場地交付給乙方使用。自甲方將該停車場地交付給乙方使用時起，乙方對該停車場地享有________年使用權。

第五條税費分擔

甲乙雙方按中國法律有關規定各自交納自己應納的税費。

第六條違約責任

1.本合同生效後，如乙方不能按本合同第三條第二項之約定履行則視為乙方違約，乙方已交定金甲方不予退還，且甲方有權將停車場地轉售他人，乙方不得有任何異議，如甲方反悔將停車場地售於乙方，則視為甲方違約，甲方應向乙方雙倍返還定金。

2.本合同第三條第二項所指之付款計劃經甲方認可生效後，乙方如未能按計劃付款，則視為乙方違約，按付款計劃裏所規定的違約條款處理。

3.甲方必須按期將停車場地交付乙方使用，否則，每逾期一天，願按乙方已付款項的_________向乙方支付違金。

第七條甲乙雙方如在履行本合同過程中產生爭議，應首先協商解決，如雙方未能達成一致意見，應提交中國有管轄權的法院依據中國法律解決雙方之爭議。

第八條本合同未盡事宜雙方另行協商解決。

第九條本合同一式四份。甲乙雙方各執兩份，在雙方授權代表簽字蓋章及甲方收到乙方_________元定金後生效。

第十條本合同附件：乙方所購口岸廣場停車場地位置平面圖。

甲方(蓋章)：__________________

乙方(蓋章)：__________________

代表(簽字)：__________________

代表(簽字)：__________________

________年________月________日

________年________月________日

房屋買賣合同5

賣方：(簡稱甲方)

買方：(簡稱乙方)

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條房屋的基本情況：

甲方房屋坐落於;位於小區___幢單元室，房屋結構為__，房產證登記面積____平方米，地下室一間，面積平方米，房屋權屬證書號為。

第二條價格：

以房產證登記面積為依據，每平米元，該房屋售價總金額為元整，大寫：。

第三條付款方式：

乙方於本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整(大寫：)，日內交付元(大寫)，餘款元(大寫)在房屋過户手續辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限：

甲方應於本合同簽訂之日起日內，將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任：

乙方如未按本合同第三條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任：

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。

第七條關於產權過户登記的約定：

甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過户登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的__%賠償乙方損失。

第八條簽訂合同之後，所售房屋室內設施不再變更。

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的'法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理，於乙方無關。

第九條因本房屋所有權

轉移所發生的税費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。

第十條本合同未盡事項

由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。

第十一條本合同在履行中發生爭議

由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意向所在地人民法院起訴。

第十三條本合同一式貳份

甲、乙雙方各執壹份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方：乙方：

______年_______月_______日

房屋買賣合同6

甲方：______

委託代理人：______

日期：______

乙方：______

經紀人及執業證號：______

日期：______

甲方於________年____月____日至____年____月____日委託乙方購買房地產，提供中介服務，達成如下協議：

第一條擬購房地產的基本情況

1.房地產所在區域：____________________________。

2.房屋使用性質：【住宅】【商鋪】【辦公】【其他：________】。

3.【建築面積】【套內建築面積】：____________平方米。

4.擬購價格：￥_________________元以內。

5.付款方式：【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他：________】。

第二條中介服務事項甲方委託乙方提供房屋承購中介服務，乙方提供的中介服務事項包括以下第______________項：

1.書面介紹與交易相關的售房政策、法律、税費標準;

2.核查擬購房地產權屬、出租情況及委託人對房屋的處分權利

3.協助甲方現場察看該房地產

4.向甲方提供影響房屋交易的重要信息;

5.促成房屋買賣，並協助上網簽訂《存量房買賣合同》;

6.協助甲方辦理房屋按揭貸款手續，貸款方式為【商業貸款】【公積金貸款】【商業和公積金貸款組合】;

7.協助辦理交易資金監管手續;

8.代辦房地產權屬轉移及變更登記手續;

9.協助交割交易房屋;

10.其他：_________________________________________________。

第三條中介服務費委託期內，經乙方促成，甲方與賣方達成交易並簽訂存量房買賣合同的，按照________的方式支付中介服務費。

1.由甲方支付。甲方應向乙方支付總房款的________%作為中介服務費，其中：.完成網籤手續時，甲方應向乙方支付中介服務費的________%;.完成交易遞件手續後，甲方應向乙方支付中介服務費的______%;

2.由賣方支付。支付金額由賣方與乙方協商約定，乙方須將賣方支付的中介服務費金額告知甲方。

第四條權利義務

1.甲方取消委託或變更承購條件，應及時書面通知乙方。

2.乙方應當核實房地產權屬情況及委託人對房屋的.處分權利，協助甲方現場察看房屋，如實將交易相關的政策法規、税費標準和出售價格告知甲方。賣方同意出售的房地產符合甲方要求的，乙方應及時告知甲方。

第五條違約責任

1.甲方逾期支付中介服務費的，應當每日按未付款0.05%的標準向乙方支付違約金。

2.乙方未按約定履行義務，導致交易無法進行的，乙方不得收取中介服務費，並按中介服務費的20%向甲方支付違約金，或賠償甲方因交易無法進行而遭受的全部損失。

第六條爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第________種方式解決：

1.提交廣州仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

第七條如乙方通過補充約定或本合同以外的其他約定，設立明確或暗示與本合同內容相沖突的、減輕或免除乙方責任、加重甲方責任或排除甲方權利條款的，該條款無效，以本合同為合法依據。本合同共____頁，一式____份，甲方____份，乙方____份。

第八條其他約定：_____

甲方：______

乙方：______

委託代理人：______

經紀人及執業證號：______

日期：______

日期：____________

房屋買賣合同7

甲方(賣方)：_______________

乙方(買方)：_______________

甲、乙雙方於________年________月________日簽訂了《房屋買賣合同》。甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守：

一、付款時間、方式約定

乙方分三次向甲方用銀行卡轉賬方式支付購房款________________萬元整(即______________元)。

第一次：乙方於《房屋買賣合同》簽訂之日支付房款______________萬元整(即______________元);

第二次：支付甲方用於償還其在______________支行購買該房屋所借住房按揭貸款本息;

第三次：待甲方執行完《房屋買賣合同》及本協議相關條款當日付清全部餘款。

二、甲、乙雙方在望城辦理房屋登記機構房屋產權轉移登記手續，所需税費由乙方全額繳納。

三、甲方轉讓房屋後，該房屋之附屬從權利(如開發商贈與的陽台、花園等)相應轉讓給乙方;乙方即享有該房屋之所有權利，並在全部購房款付清之日，交接鑰匙。

四、甲方保證所轉讓的`房屋無任何糾紛，如物業管理費已交清至______________年__________月等。

五、本協議經甲乙雙方簽字之日起生效。

六、本合同生效後，甲、乙雙方任何一方無正當理由要解除合同的，責任方須按《房屋買賣合同》及本協議的有關條款之規定承擔違約責任，並按實際已付款(已收款)的__________%賠償對方損失。

七、本協議一式四份，甲、乙雙方各執二份，均具有同等效力。

甲方(簽字)：_______________

見證人(簽字)：_______________

乙方(簽字)：_______________

________年_______月_____日

房屋買賣合同8

賣方(以下簡稱甲方)：_______ 身份證號：_______

買方(以下簡稱乙方)：_______ 身份證號：_______

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下協議條款。

一、甲方房屋(如有共有權人，甲方已經取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落於建築面積xxxx平方米，房屋用途為xxx。

二、雙方商定該房屋轉讓價格為：總金額xx萬元

(大寫：拾萬仟佰拾元整)。

三、乙方於xx年xx月xx日向甲方支付首付款xx萬元

(大寫：拾萬仟佰拾元整)。

待房屋過户後公積金貸款支付剩餘房款xx萬元

(大寫：拾萬仟佰拾元整)

乙方保證房屋過户後一個月內付清餘款。

四、甲方應於乙方付清全部房款之時，將上述房屋及全部鑰匙交付乙方，並在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收。接收後房屋的佔有、使用、收益和處分權利歸乙方行使，該房屋所發生的物業管理費、水費、電訊費、網費等相關費用由乙方負責支付。

五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產權時所發生的相關費用由乙方承擔。

六、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、税項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

七、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。

甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，並保證不管以後房價如何上漲，絕不反悔。

八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同規定的時間將房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的'房價款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時，將房屋交付乙方，否則乙方有權追究甲方責任。

九、甲方及配偶共同擁有一套住房，辦理房產證所產生的費用，全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房，所發生的相關費用，全部由甲方承擔。

十、本合同未盡事宜，由雙方另行協商，並簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(簽章)：_______

乙方(簽章)：_______

聯繫電話：_______

聯繫電話：_______

xx年xx月xx日

xx年xx月xx日

房屋買賣合同9

原告：______________，男，_____年_____月_____日出生，户籍地_____________市_____區__________。

被告：_________________、_____________市__________房地產有限公司，住所_____________市__________區__________，組織機構代碼__________。

法定代表人：_________________，董事長。

訴訟請求

一、依法判令解除原被告簽訂的_____________(_____)網預買字(_____________)第__________號《_____________市房地產買賣合同(預售)》。

二、依法判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由

原告於_____________年_____________月_____________日向被告交納_____萬元定金，於_____________年_____________月_____________日向被告交納部分首期款_____萬元。原被告於_____________年_____________月_____________日簽訂《_____________市房地產買賣合同(預售)》，合同號為_____________(_____)網預買字(_____________)第__________號，原告向被告購買位於_____________市__________區__________花園_____號樓_____單元_____層__________號房屋，建築面積__________平方米，總價款為人民幣__________元。合同簽訂並於_____________市房地產權登記中心備案後，原告發現由於看錯房號，涉案房屋並非原告所選定的`朝向，原告協商與被告解除合同並更換房號，現被告已退還所有房款。

原告與_____________年_____________月_____________日與__________銀行股份有限公司_____________、__________支行簽訂編號為(_____________)__________________銀_____借字第__________號《個人一手住房貸款合同》，向該行貸款__________萬元，該行於_____________年_____________月_____________日首次放款，原告經與被告協商後，被告於_____________年_____________月_____________日徑直向該行退回貸款__________萬元，作為原告的提前還款，現原告與該行已解除貸款合同。

現特向貴院提起訴訟，請求貴院判如所請。

此致

_____________市__________區人民法院

具狀人：_________________

_____________年_____________月_____________日

房屋買賣合同10

甲方（賣方）：

身份證號碼：

住址：

聯繫電話：

乙方（買方）：

身份證號碼：

住址：聯繫電話：

共有權人：

甲方與共有權人之間的關係：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定，甲方和乙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議：

第一條房屋狀況

（一）甲方所售房屋（以下稱“該房屋”）為樓房/平房，具體地址為，該房屋所在樓總層數為_______層，該房屋所在樓層為_________層，建築面積共___________平方米，以房屋所有權證登記為準。

（二）該房屋規劃設計用途為___________。該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。

第二條房屋權屬情況

（一）該房屋性質為下列選項中第_______種情形：

1、商品房；

2、已購公有住房；

3、向社會公開銷售的經濟適用住房；

4、按經濟適用住房管理的房屋（危改回遷房、安居房、康居房、綠化隔離地區農民回遷房等房屋）；

5、其他房屋。

（二）該房屋產權證號為：。

（三）該房屋的抵押情況為第____種：

1、該房屋未設定抵押；

2、該房屋已經設定抵押，抵押權人為：_______________，抵押登記日期為：年月日，他項權利證證號為：___________________。賣方應於________年______月______日前辦理抵押注銷手續。

（四）該房屋的出租情況為第_____種：

1、甲方未將該房屋出租。

2、甲方已將該房屋出租，承租人為：，出租時間及租期，甲方應在日內要求承租人騰出該房屋。

第三條成交價格、付款方式

（一）該房屋成交價格為：人民幣___________元（大寫________________元整）。

（二）該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等甲乙雙方選擇

1、甲方贈與乙方；

2、甲乙雙方另行約定，以的價款賣給乙方。

（三）乙方付款方式：

1、全款支付，於合同簽訂之日起日內以（現金或銀行轉賬的方式）向甲方支付

2、分期付款，合同簽訂時支付元（大寫元整）人民幣，年月日前支付（大寫元整）元人民幣，年月日前支付（大寫元整）元人民幣。

第四條房屋產權及具體狀況的承諾

（一）甲方應當保證該房屋沒有產權糾紛，因甲方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由甲方承擔相應責任（訴訟費用、律師代理費等）。

（二）甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係，乙方對甲方出售的該房屋具體狀況充分了解，自願買受該房屋。

（三）甲方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。

（四）在年月日以前房屋使用發生的所有費用，包括但不限於物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信費用，由甲方承擔；年月日以後發生的費用由乙方承擔。

（五）甲方同意其繳納的該房屋專項維修資金（公共維修基金）的賬面餘額轉移至乙方名下。

（六）乙方和甲方對房屋目前的質量狀況表示認可，甲方保證沒有隱瞞房屋潛在的質量問題。

第五條房屋的交付

甲方應當在年月日前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時，應當履行下列手續：

1．甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並交接該附件一中所列物品；

2．甲乙雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字；

3．移交該房屋房門鑰匙。

第六條違約責任

（一）逾期交房責任

除不可抗力外，甲方未按照本合同約定的期限和條件將該房屋交付買方的，按照下列第（1）種方式處理。

1、按照逾期時間，分別處理（（1）和（2）不作累加）。

（1）逾期在______日之內，自本合同約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，賣方按日計算向買方支付已交付房價款萬分之______的違約金，並於該房屋實際交付之日起______日內向買方支付違約金，合同繼續履行；

（2）逾期超過×日後，買方有權退房。買方退房的，賣方應當自退房通知送達之日起×日內退還全部已付款，並按照買方全部已付款的×％向買方支付違約金。

（二）逾期付款責任

買方未按照本合同約定的時間付款的，按照下列第（1）種方式處理。

1、按照逾期時間，分別處理。（（1）和（2）不作累加）

（1）逾期在______日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之______的違約金，並於實際支付應付款之日起______日內向賣方支付違約金，合同繼續履行；

（2）逾期超過×日後，賣方有權解除合同。賣方解除合同的，買方應當自解除合同通知送達之日起×日內按照累計的逾期應付款的×％向賣方支付違約金，並由賣方退還買方全部已付款，賣方在退還款項時，可直接將違約金扣除。

（三）房屋質量狀況發生變化的處理

在雙方正式交接前，如果房屋質量出現明顯變化（如遭受水淹、火災、車輛撞擊等），雙方對合同價格重新協商，協商不成，任何一方均可以解除本合同，雙方互不承擔違約責任。如上述狀況是由於一方故意造成，實施上述行為的一方應當向另一方承擔相當於合同價款10%的違約金，另一方有權解除合同。

第七條甲方將該房屋出賣給第三人，導致乙方不能取得房屋所有權證的，乙方有權解除合同並退房，甲方應當自退房通知送達之日起_10___日內退還乙方全部已付款，並支付合同總價款30%的.違約金。

第八條税、費相關規定

本合同履行過程中，甲乙雙方應按照國家及地方的相關規定繳納各項税、費。因一方不按法律、法規規定繳納相關税費導致交易不能繼續進行的，其應當向對方支付相當於房價款___10_％的違約金。

本合同履行過程中因政策原因須繳納新的税費的，由政策規定的繳納方繳納；政策中未明確繳納方的，由甲方/乙方繳納。

第九條權屬轉移登記

（一）甲乙雙方同意，自本合同簽訂之日起________日內，甲乙共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

（二）乙方未能在房屋交付之日起________日內取得房屋所有權證書的，雙方同意按照下列方式處理。

買方不退房，自買方應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止，賣方按日計算向買方支付全部已付款萬分之二點一的違約金，並於買方實際取得房屋所有權證書之日起10日內向買方支付。

（三）賣方應當在該房屋所有權轉移之日起_______日內，向房屋所在地的户籍管理機關辦理原有户口遷出手續。如因賣方自身原因未如期將與本房屋相關的户口遷出的，應當向買方支付______________元的違約金；逾期超過_______日未遷出的，自逾期超過_______日起，賣方應當按日計算向買方支付全部已付款萬分之二點一的違約金。

第十條不可抗力

1、因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起_______日內向另一方當事人提供證明。

2、雙方確認，國家法律、法規、政策的變化及市場行情的變化均不構成不可抗力。

3、上述房屋風險責任自該房屋所有權轉移/轉移佔有之日起轉移給買方。

第十一條爭議解決方式

本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按照下列第（一）種方式解決。

（一）依法向房屋所在地人民法院起訴；

（二）提交仲裁委員會仲裁。

違約方承擔守約方為維護自身合法權益而支出的一切合理費用，包括但不限於律師費、訴訟（仲裁）費用、差旅費。

第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同內容進行變更或補充，對本合同的解除，應當採用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十三條各方確認，本合同中書寫的聯繫方式作為各方日後聯繫的依據，任何一方變更聯繫方式應當書面通知其他方，否則，他方在按照合同中約定的聯繫方式送達相關文書時，視為送達。

第十四條本合同及附件共_______頁，一式_______份，具有同等法律效力，其中甲方_______份，乙方_______份，房屋權屬登記部門_______份。

賣方：

買方：

共有權人：

年月日

年月日

年月日

房屋買賣合同11

1.房屋出賣方：投資有限公司

2.房屋買入方：

3.房屋買賣標的：甲方同意將上海""大廈內第樓室公寓房屋套賣給乙方。本買賣契約所規定的房屋面積共計平方米。本買賣契約所涉之""大廈地址為上海市路號，該地塊是經上海市土地局批准，甲方以萬美元中標，獲得五十年有償使用權，因此乙方購入的公寓房屋連同相應的平方米的土地使用權一併購入。乙方擁有對本契約所規定的買賣範圍的房產權和平方米的土地使用權截止期限為公元年月日如甲方的土地有償使用權結束時，本合同即行終止。

4.房屋買賣價格：本契約所規定的公寓房買賣價格為美元，甲方已收妥由乙方支付的全部房屋買賣款項。

5.房屋的移交：本房屋買賣契約簽訂後，乙方必須在一個月內按照甲方銷售説明書規定的有關建築和設備標準及室內傢俱用品的清單，對甲方交付的房屋與設備進行驗收。驗收合格雙方交接房屋鑰匙，房屋鑰匙交接完畢，即作為甲乙雙方房屋移交手續辦妥。自房屋移交之日起，房屋在土地有償使用期限內的所有權即歸乙方。不論乙方住進使用與否，均應從移交之日起由乙方承擔該房屋的使用、管理和維修責任。

6.管理、維修和其他費用：""大廈管理維修等項工作，均由甲方負責管轄，並向各用户進行分攤及收取相應費用。甲方暫定每月向乙方收取壹佰美元的大樓管理費。大樓管理費包括公用水費、公用部位環境衞生費、公用部位綠化保養費、安全保衞費、機械保養人員及大樓房管人員費用等。甲方每月向乙方收取大樓公共設施、設備大修、小修儲存費，收費標準另議。大樓大修小修儲存費的用途範圍如下：屬甲方管轄內的公用的室內外綠化園地、道路、給排水系統、供電供氣系統、弱電系統、空調系統、照明系列和消防設備、給排水設備、供電供水設備、空調設備的公用場所的所有的非人為損壞的建築和裝飾的修復。乙方所應負擔的電費、冷暖氣空調費由甲方負責計算、分攤，甲方將總費按住户、用户面積平均分攤，另加%代辦手續費。本買賣契約價格中不含停汽車的位置，乙方若需租用地下停車場車位，請與甲方商議，另簽訂停車場地租用合同。本買賣契約價格中不含室內清潔費，若需清掃室內衞生，乙方請與甲方聯繫，由甲方統一安排人員清掃，費用另議。上述各類費用由甲方按月開出收款單，乙方在接到付款通知單後天內一次付清，逾期按日計收應繳款額的千分之滯納金。

7.房屋維修：本契約簽訂經驗收後，房屋的維修即由乙方負擔。但驗收後一年內，因施工質量造成的房屋維修，由甲方責成施工單位負責解決因設備質量造成的'維修由甲方責成設備供貨單位解決。但如屬人為損壞的房屋、設備，損壞人應承擔其修理費用及賠償損失。

8.房產權和土地使用權轉讓和再轉讓：乙方在購入本契約所規定範圍的房產權和相應的土地使用權是整個大廈的不可分割的組成部分，按上海市人民政府頒佈的《上海市土地使用權有償轉讓辦法》規定："同一建築物所佔的土地使用權整體不可分割"。乙方購入的房產權和相應的土地使用權若需要再轉讓，須按《上海市土地使用權有償轉讓辦法》和政府有關房產買賣管理辦法的規定辦理，其發生的一切費用由乙方負擔。乙方再轉讓的合同簽約，必須將本契約中乙方應承擔的職責無條件地轉移到其買入者，並必須將本契約作為再轉讓合同的附件之一。若在再轉讓中發生經濟等糾紛，一切責任由乙方負擔。

9.《上海中心"用户手冊》是本契約不可分割的組成部分，乙方對其中有關房屋購置户部分的職責條件理解並同意遵守。

10.過户手續辦理：甲、乙方在簽訂本房屋買賣契約後，須經有關部門公證。乙方憑契約、公證書等有效的合法文件向上海市土地局、市房產管理局分別辦理過户手續，繳納過户費和領取房產權證書。未經過户的房產買賣無效。

11.爭議解決條款凡執行本合同或與本合同有關的爭議，由雙方友好協商解決。協商不成，提請中國對外貿易仲裁委員會仲裁。12.本契約所涉各項均受中華人民共和國政府頒佈的有關法規約束，若遇中華人民共和國政府有新規定，則按新法規執行。

附件：立房屋買賣契約人：

甲方：上海投資有限公司

乙方：法人代表簽章：法人代表簽章：

日期：日期：

地址：地址：

電話：電話：

房屋買賣合同12

出賣人：_____________(以下簡稱甲方)

買受人：_____________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落______市________路_______號__________房屋_____間、建築面積_______平方米，賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋陽台、走道、樓梯、衞生間、灶間及其他設備。

三、房屋價款包括附屬設備，雙方議定以人民幣________萬元，由甲方出售給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣________萬元;第二期，在交付房屋之日，付人民幣________萬元;第三期，在房屋產權批准過户登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。

五、甲方應自合同簽訂之日起_____天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交給乙方，由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過户登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方方面處理的，不論何時，甲方應協助。如因甲方的延誤，以致影響主權過户登記而遭受的損失，由甲方負賠償責任。

七、本合同簽訂前，該房屋應繳納的一切捐税、費用，概由甲方負責。本合同發生的過户登記費、契税、估價費、印花税由乙方負擔。其他税費按有關法律規定，各自承擔。

八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額的3‰計算違約金交給與乙方。逾期超過3個月時，乙方可解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，另付給乙方與已收房價款等額的違約金。

九、乙方全部或一部分不按本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應按日加付5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方可解除本合同。解約時，乙方已付的`房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，以致影響乙方權利的行使，概由甲方負責處理，並賠償乙方損失。

十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方可自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方可解除合同。解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本合同第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所佔用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上述房屋佔有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用税及其他有關費用。

十三、本合同的附件與合同有同等效力。

十四、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，另兩份送交房產和土地管理機關，辦理產權過户登記手續。

立約人：

甲方：_____________(簽章)乙方：___________(簽章)

______年_____月______日訂於_________市(縣)

房屋買賣合同13

甲方（賣方）：__，女，一九七二年四月十二日出生，現住___鎮__街__路58號。

乙方（買方）：__，男，一九七三年三月一日出生，現住___鎮__街__路48號。

甲方將坐落於__市__鎮__路B9—18.19的兩透連體房屋中屬於甲方自有的一透（兩透連體房屋的總建築面積596。10平方米）賣給乙方。為了今後無爭議，本着互助互利、自願的原則，經甲、乙雙方共同商討特訂立如下條款：

一、甲方將坐落於__市__鎮__路B9—18.19的兩透連體房屋中屬於甲方自有的.一透（兩透連體房屋的總建築面積596。10平方米）賣給乙方。經雙方議定該房屋賣斷價計摺合人民幣玖拾萬元正（￥：90000000元）。

二、付款方法：乙方先付給甲方購房定金叁拾萬元，本合同簽訂後兩個月內乙方再付給甲方伍拾萬元，餘下壹拾萬由甲方名下移户到乙方名下時乙方即付給甲方。

三、辦理房地產證移户手續的地税由乙方負擔，契税、兩權證工本費由乙方負擔。若需甲方提供辦證相關的證明材料（包括簽字等等），甲方應及時給予無償幫助提供；否則，甲方每拖延一個月，應向甲方支付違約金兩萬元正，並逐月支付。

四、乙方屆時若不能及時支付餘下壹拾萬元購房款，每逾期一個月，乙方應向甲方支付違約金兩萬元正，並逐月支付。

五、乙方自本合同簽訂之日起__年內若未及時申請辦理房地產兩權證，甲方有權解除本合同。

六、甲方保證上述房屋權屬合法，界地清楚，不存在重複轉讓或典當、抵押行為；若發現產權有異議、權界不清等糾紛，概由甲方負責料理並承擔民事責任，不涉及乙方；若由此給乙方造成經濟損失，甲方負責賠償。

七、本合同簽訂前甲方已將上述房屋移交給乙方管理使用。

八、本合同簽訂前甲乙雙方之間所簽訂其他文書與本合同內容有牴觸的，一律以本合同為準。

九、本合同自雙方簽字之日起成立。

本合同一式六份，買賣雙方各執三份。

甲方（賣方）：

乙方（買方）：

二0__年 月 日

房屋買賣合同14

售方：________________（簡稱甲方）

身份證號：________________

買方：________________（簡稱乙方）

身份證號：________________

為了保證甲、乙雙方簽訂的房屋買賣合同的順利履行，經甲、乙雙方協商，訂立此定金合同，以便雙方共同遵守。

第一條：房屋基本情況

甲方自願將坐落在__________________________區的房屋（以下簡稱“該房屋”）出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解並實地看房，對該房屋現狀無異議，願意購買該房屋。

第二條、成交價格

甲、乙雙方協商後的`實際成交價格為人民幣：____________________________元（大寫）￥（小寫）該房屋的配套設施、過户的相關費用由方承擔。

第三條：房款付款約定（本條各款項均不計利息）

乙方向甲方的付款約定：

1、乙方於______年______月______日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣____________元（大寫）￥（小寫）

2、乙方於______年______月______日過户當日交付清該房全款人民幣____________元（大寫）￥（小寫）

第四條：相關事宜

1、甲方承諾於______年______月______日前騰空該房屋，並將該房屋鑰匙交於乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水、電、煤氣、物業管理等過户手續及相關費用的交接事宜。

2、由於賣房人房屋正在住用，房子的買賣現在不能兑現，經甲、乙雙方決定甲方不得再賣他人，乙方不能悔約，如一方違約，除適用定金罰則外，還應當賠償因一方違約給對方造成的所有經濟損失。

第五條：免責條款

如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙雙方互不承擔違約責任。

第六條：約定其他事宜

1、本合同在執行中若發生爭議，甲、乙雙方應協商解決。

2、本合同經甲、乙雙方簽字、按手印後生效，一式兩份，一份三頁，甲、乙雙方各執一份。各種手續交接清楚，本合同自動終止。

賣房人（甲方）簽字：___________

聯繫方式：________________

買房人（乙方）簽字：___________

聯繫方式：________________

______年______月______日

房屋買賣合同15

原告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號碼： ，聯繫電話：

被告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號碼： ，聯繫電話：

訴訟請求：_________________

一、請求貴院判令被告繼續履行合同，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。

二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元，違約金_______________元/天，（由 年 月 日至 年 月 日）逾期 個月，（按銀行同期貸款利率計算）。

三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照 元/月/建築平方米向原告支付補償金，共計人民幣_______________元（大寫：_________________）。

四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_______________元。（按銀行現利率執行）。

五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。

事實與理由

原告與被告系商品房買賣合同關係。原告於_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的`買賣合同》，原告購買被告開發的紅橋區咸陽路南端東側龍悦花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告於_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元，於_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付於被告帳户，合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳户。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應於 年 月 日前驗收合格並交付使用，但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房准許交付使用證》，導致至今 年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

依照《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額；第十七條損失賠償額標準：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公佈的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發佈20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06—05邵公莊新區 元/月/建築平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣_______________元。