實用的房屋合同範文合集8篇

隨着人們對法律的瞭解日益加深，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的房屋合同8篇，歡迎大家分享。

房屋合同 篇1

（）律非購字第號

甲方：

乙方：xx律師事務所

一、乙方接受甲方的委託，就甲方購買房屋所涉法律事宜指派為甲方為承辦律師，為甲方提供房屋買賣律師陪購法律服務。

房屋陪購類別：

1、陪購一類：律師陪購基本服務，主要服務內容有：

1）審查房屋交易的合法性，查驗、核實交易房屋的法定證明文件；

2）審查、修改房屋交易合同文本；

3）協助進行交易談判，並協助簽訂房屋買賣合同；

4）提供簽約後的免費法律諮詢。

2、陪購二類：律師陪購全程服務，主要服務內容有：

1）審查房屋交易的合法性，查驗、核實交易房屋的法定證明文件

2）審查、修改房屋交易合同文本；

3）協助、配合乙方進行交易談判，並協助簽訂發房屋買賣合同、中介合同、房屋認購書；

4）協助審查辦理公積金貸款，商業貸款手續；

5）協助正當行使合同權利，督促交易相對人履行合同義務；

6）審查房屋交付驗收所需的法定文件；

7）接受申請辦理房屋所有權、土地使用權登記和交易過户手續的法律諮詢

8）協助辦理合同公證、委託公證、繼承公證、贈與公證；

9）協助向房屋交易相對人提出法律交涉，主張合同權利．

3、陪購三類：律師陪購“風險承諾”法律服務

二、 該項服務是針對房屋交易合同履行過程中可能產生的交易風險，以及“投資型”委託當事人對風險的主動防範意識而設置。律師在提供“陪購一類，律師陪購基本服務”“陪購二類，律師陪購全過程服務”的基層上，對可能存在的交易風險在一定期限內進行律師“風險承諾”服務。一旦發生爭議，由律師免費提供包括訴訟、仲裁事務的全程代理服務。

三、因房屋買賣過程中律師提供的`服務內容是購房過程相關法律服務，出售方（或買受方）是否具備相應主體資格或其他原因導致買賣合同無法達成等情況，均不影響服務內容的提供完成。甲方無故終止合同依約所收代理費不予退還。

四、有下列情形之一，視為乙方已為甲方完成陪購法律服務：

1、甲方與房屋出售方（或買受方）簽訂涉及房屋買賣的協議（包括但不限於意向書、定金協議、房屋買賣合同）。

2、乙方參與陪同購房談判次數達3次或乙方提供陪同購房服務時間累計滿10個小時。

3、乙方提供購房法律服務後，因甲方自身原因或出售房（或買受方）原因（包括但不限於付款、按揭、公積金貸款或其他原因）而沒有簽訂涉及房屋買賣協議的，亦視為甲方已完成陪購法律服務。

五、因該不同陪購類別涉及服務費用標準不同，甲方可根據自己的不同需求進行陪購類別選擇。甲方現選擇房屋陪購類別為陪購類即

根據《律師業務收費標準》的規定，甲方應向乙方繳納律師陪購服務費元，標的費元，該律師法律服務費用於簽約時即全部支付。

六、合同簽訂後甲方無故終止合同依約所收代理費不予退還。如一方要求變更合同條款，需另行協議。

七、本合同有效期限，自簽訂之日起完成委託事項止。

甲方：乙方：

年月日年月日

房屋合同 篇2

出租方(甲方) 身份證號

承租方(乙方) 身份證號

根據甲乙雙方意願，本着公平，合理的`原則及國家相關規定，經驗雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條：甲方將座落於 續租給乙方。

第二條：租賃期限共 個月，甲方從 年 月 日起將房屋繼續交付乙方使用至 年 月 日止。

第三第：甲乙雙方約定每月租金 元，乙方簽字後即交 個月租金 元。

第四條：乙方已交給甲方保管的押金 元繼續由甲方保管，租期滿後，乙方若不在續租，則無條件將房屋騰空，和鑰匙一起交給甲方。 雙方若要提前解租需提前一個月通知對方並徵得對方同意。 且賠償違約金一千元整。

第五條：本合同未説明之雙方權利義務及有關約定按雙方於20xx年5月7日簽訂的房屋租賃合同執行(後附附件一)

第六條：本合同簽訂人(甲乙雙方)姓名、身份證號碼應和20xx年5月7日簽訂的房屋租租賃合同一致，其他人代簽無效。

第七條本合同雙方應嚴格執行，在履行中如有爭議，雙方協商解決，協商不能解決時可向當地人民法院申請起訴。

本合同一式兩份(每份續租房屋合同，含20xx年5月7日簽訂的房屋租賃合同複印件)，甲乙雙方各執壹份，經甲乙雙方簽字後生效。

出租方： 承租方：

聯繫電話： 聯繫電話：

簽約時間：

房屋合同 篇3

發包方(簡稱甲方)：_________________________

承包方(簡稱乙方)：_________________________

甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行員工文化室裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況

1. 裝飾施工地點：雙流漢能控股生活區員工文化

室

2. 住房結構：施工面積430平方米。

3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4. 承包方式包工包料。

5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付1000元訂金，第二次付款時扣除

(2)第二次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價50% 合計_________元

(3)第三次竣工驗收當天 支付工程總造價40% 合計_________元

(4)第四次竣工後三個月工程無質量問題，剩於10%甲方支付乙方合計_________元

(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，

保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到 現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程執行dbj08 – 62 – 97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，雙方同意後，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要

求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

六、其它事項

1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的'施工圖紙，並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除

合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：

電話：

乙方(簽章)：

電 話：

簽訂地點：

簽訂日期：

年 月 日

房屋合同 篇4

發包人（全稱）：___________________

承包人（全稱）：___________________

發包人、承包人根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，經協商一致，對_____________（工程全稱）簽定工程質量保修書。

一、工程質量保修範圍和內容

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：__________________。

二、質量保修期

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

1。地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的`該工程合理使用年限；

2。屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏為________年；

3。裝修工程為_____年；

4。電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為_______年；

5。供熱與供冷系統為____________個採暖期、供冷期；

6。住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為__________年；

7。其他項目保修期限約定如下：______________。

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、質量保修責任

1。屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理。

2。發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。

3。對於涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，採取安全防範措施；由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

4。質量保修完成後，由發包人組織驗收。

四、保修費用

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

五、其他

雙方約定的其他工程質量保修事項：_____________。

本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發包人（公章）：____________

法定代表人（簽字）：________

_________年_______月______日

承包人（公章）：____________

法定代表人（簽字）：________

_________年_______月______日

房屋合同 篇5

甲方：

乙方：

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就xx漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：

一、費用及付款方式：

甲方委託乙方修補，乙方以包乾價的形式承包，包乾費用xx元，大寫xx，待乙方修補完工後，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：xxxx。

二、施工責任：

乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為js防水材料)和人工費和運輸費及轉運費，並全權負責施工現場工作人員的.施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序，並承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。

三、工期及保質期：

自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為xx日。修補完工後在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，並承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為xx年。

四、人員管理：

乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區進行管理，乙方人員不得損壞小區內公共設施設備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方;

五、施工垃圾：

施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，並堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工後負責清理運走。

六、違約責任：

甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付xxxx元的違約金，並賠償因違約造成的一切經濟損失。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章後生效，均具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

甲方代表：

甲方代表：

聯繫電話：

聯繫電話：

住址：

簽字日期：

房屋合同 篇6

案情：

被告申某與呂某(女)原為夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告經公證簽訂協議一份，約定共同出資購買位於花山區鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告，當時因原告年齡小，未能領辦到身份證，即將產權登記在被告名下，但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。後因被告不肯辦理房屋過户，以致成訴。庭審中，被告辯稱贈與房屋尚未過户，贈與合同並不成立。

裁判：

法院審理認為，被告簽訂的贈與協議系雙方的真實意思表示，贈與房屋雖未過户，但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住，應視為已經交付，贈與合同合法有效，被告應當辦理該房過户手續。法院據此判決被告申某、呂某於判決生效之日起十五日內協助原告辦理贈與房屋的產權過户手續。

評析：

本案是一起因贈與房屋未辦理產權變更登記而引發的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同，當事人一方的意思表示一旦經對方同意即能產生法律效果，即通常所説的“一諾即成”。當然，合同成立並不意味着合同生效，贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據贈與對象的不同，贈與可以分為動產贈與與不動產贈與，動產贈與以贈與物交付為要件，而不動產贈與，因為法律對其產權轉移有特別規定而與前者有所區別。如本案中涉及的房屋贈與，根據法律規定，房屋產權轉移以登記過户為要件，相對應，對房產贈與合同，一般情況下也應以產權登記的辦理為其生效要件。訴訟中，被告正是以此為由提出抗辯。

但事實上，房屋贈與未辦理過户，並不意味着贈與合同必然未生效。根據《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第128條規定：公民之間贈與關係的成立，以贈與物的交付為準。贈與房屋未辦理過户手續，但贈與人根據書面贈與合同已將產權證書交與受贈人，受贈人根據贈與合同已佔有、使用該房屋的，可以認定贈與有效，但應令其補辦過户手續。

有關本案的`相關規定

《中華人民共和國繼承法》第十六條的規定，公民可以立遺囑將個人財產指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產享有共同的權利、承擔共同的義務，雙方享有平等的財產處分權。《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規定：“遺囑人以遺囑處分了屬於國家、集體或他人所有的財產，遺囑的這部分，應認定無效”。因此，配偶中一方將夫妻共有財產贈給子女和朋友，如未經另一方同意，該配偶擅自處分共有財產的遺囑應認定部分無效，依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規定，對該遺囑所涉及的共有財產，應分出一半歸配偶所有，其餘一半由遺囑指定的繼承人繼承。

房屋合同 篇7

甲 方：

乙 方：

經雙方協商，甲方將位於的自住用房的建設工程，承包給乙方實施修建，雙方本着公平、公正、平等自願的原則，就工程承包有關事宜協議如下，並共同遵守執行。

一、承包方式

甲方採用包工包料的方法，承包給乙方實施修建。

二、甲方責任

1、協調處理好周邊鄰里糾紛，確保乙方正常施工；

2、負責並保證乙方施工所需水、電、路的通暢；

3、按期足額支付工程進度款。

三、乙方責任

1、負責組織施工隊建設並自行解決施工所需的所有設備、原材料；

2、負責施工安全防護措施落實工作，因安全措施落實、工地管理、施工操作不到位，造成的一切安全責任和損失由乙方全權負責，甲方不承擔任何責任。

3、負責保證施工中材料質量和技術水平達標；

4、嚴格管理施工人員；

5、按期交付房屋。

四、施工要求

1、基礎工程：基礎為條形基礎，長度為1700cm,入深為900cm(放線時以實際情況確定)。基礎開挖深度為50cm，寬度為140cm（基礎需出地面高度230cm）。地基必須夯實，底層鋪10cm混凝土，震實後鋪16Φ螺紋鋼，再澆築30cm混凝土震實。綁地樑鋼筋，主筋為16Φ螺紋鋼6根，箍筋為0.8Φ鋼筋，高度為50cm,寬度為24cm,混凝土澆築。基礎圈樑和下部相同。

2、主體工程：磚混結構二層，第一層高為360cm,第二層高為340cm,圈樑使用12Φ螺紋鋼4根，規格為24cm×30cm.立柱要求16根，規格為50cm×24cm，箍筋使用0.8Φ鋼筋，間距15cm,混凝土為C30商混澆築製作。牆體必須使用國標優質紅磚，砂漿標號為C10砂漿砌築，要求磚砌平整，紅磚間隙不能大於1.2cm,磚層誤差不能大於2cm。上部圈樑和現澆板一次澆築，主筋為10Φ鋼筋，副筋為8Φ鋼筋，間隙為15cm×15cm，圈樑箍筋間隙不能大於20cm。主樑鋼筋使用25Φ螺紋鋼4根，20Φ螺紋鋼3根，高度為50cm.寬度為24cm，箍筋圈使用10Φ鋼築製作，間隙為10cm。二層圈樑現澆板要求和一層相同，混凝土使用C35商混澆築。欄板使用鋼混結構，高度不低於90cm,頂部欄板與一層相同。以上所用鋼材全部採用酒鋼鋼材。

3、裝飾工程：外牆粉刷使用C20水泥砂漿，分兩次粉刷壓光。前牆使用全瓷小方磚貼面，包括檐柱（瓷磚每塊不低於 元）。樓梯、走廊、台階使用花崗巖貼面。樓梯圍欄使用不鏽鋼材質製作。內牆粉刷使用C20水泥砂漿粉刷，白

灰罩面。地板貼品牌高檔地磚，墊層使用C20混凝土，厚度不低於15cm,每平方造價不低於 元。地腳線貼磚，每片價格不低於元。塗料使用仿瓷塗料刮牆，乳膠漆罩面。上下兩層相同。

4、門窗工程：房門使用國優品牌安全防盜門（每扇門不低於 元），顏色由甲方選擇。窗使用雙層玻璃鋁合金推拉窗和不鏽鋼防盜網製作，鋁合金材料為國優品牌材料，玻璃單層厚度為0.5cm,防盜網使用1.2cm材質製作，間隙不能大於9cm。

5、電路工程：電網工程為埋管暗裝，使用羣邦牌銅線，每間安裝三插一燈，線徑為主線10平方米，副線4平方米。設臵兩個迴路，每層安裝電路控制箱和電錶。燈具使用優質節能燈。

6、外圍工程：磚砌圍牆50米，高不低於2.5米；並修建磚混大門一座。

7、其他事宜：乙方不得私自將該工程轉包第三方進行施工。工程質量必須按國家建築規範執行。

五、施工工期

工程工期為個月，即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。

六、付款方式

工程報價：每平方1，400.00元（壹仟肆百元整），擬建

面積 平方，工程預算約 元（元整），最終以實際建築面積為準。

1、地圈樑完成後，甲方支付乙方首批款萬元；

2、第一層封頂後，甲方支付乙方萬元；

3、第二次封頂後，甲方支付乙方萬元；

4、完成牆面粉刷、貼牆磚、貼地磚、圍牆、大門等收尾工程後，甲方支付乙方 萬元；

5、剩餘尾款約 萬元（不超過1萬元）作為質量保證金，自驗收合格之日起一年後，如房屋未出現任何質量問題，甲方將剩餘款項全部支付給乙方；若出現質量問題，由乙方進行維修或由甲方協調第三方維修，維修金從剩餘款項支付，剩餘款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的'維修金。

七、違約責任：

1、乙方承建的房屋如出現重大質量隱患（自然災害除外），無法居住的，乙方需向甲方進行索賠，索賠金額=全額建房款+全額建房款×20%；

2、因乙方責任導致未按期完工的，逾期超過一月以上，乙方需向甲方支付不低於1.5萬元的違約金；

3、因甲方責任導致乙方不能正常完工的，逾期超過一月以上，甲方應向乙方支付不低於1.5萬元的誤工費、設備租憑費等。

4、本合同經雙方簽署後，即產生法律效應，若乙方單方面終止合同，需賠償甲方全額損失，並支付違約金2萬元；若甲方單方面終止合同，需按工程進度進行結算，並支付違約金2萬元。

八、其他未盡事宜

在施工過程中，如有工程變更或協議未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決，需新定協議事宜的，另行補充。

九、本協議在履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商或協調不成的，任意一方均可向法院提起訴訟。

十、本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

身份證號：身份證號：

簽約時間： 年月日

房屋合同 篇8

甲方：

乙方：

根據《建築法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等自願互惠互利的原則下，經甲乙雙方充分協商，就甲乙委託乙方建造私人住宅樓工程達成以下協議：

一、建築工程項目概況

1、工程名稱： 。

二、建築要求：

主題部分：住宅樓原則上按原二層加層建築到第四層。(注：第四層為半層)

1、嚴格按照經甲乙雙方協商，簽字確定的合同書施工，若有改變須經甲方籤書同意。

2、工程所使用機械、設備、模板、排架等一切施工工具由乙方自理。

3、鋁合金窗的.購買、安裝(鋁材厚為1.2mm 每平方180元)樓梯扶手購買安裝為不鏽鋼(304，1.2mm厚)，污水管安裝接通原污水管。所有門由甲方挑選，乙方安裝。

4、建築材料要求：鋼材一律採用萬鋼牌國際合格產品且經甲方認可使用，混泥土方面可使用天涯牌或同類合作產品的水泥灌裝混泥土，使用前須經甲方同意，牆體砌體材料採用合格的紅磚。樓面十二公分，板面鋼筋雙層雙向，外牆18牆，內牆12牆。

三、裝修要求：

1、外牆裝飾：色澤由甲方定(只能貼前面紙皮磚18元每平米，另外三面水泥光面)。

2、內裝修：衞生間、廚房(包大理石灶台)、地面30*30

二元一片磚及牆磚貼到樑頂處理，貼250*400二元一片瓷磚到牆頂，地面貼60cm*60cm二十元以下一片，另外房內及樓梯全部用地腳線，餘下塗立邦到天面。水電明水、明電、材料購買(電線用68牌，電線主線6平方，房插座2.5-4平方，照明1.5平方標準)，空調插座和廚房插座、衞生間插座皆為4平方。由乙方負責購買安裝至各房內。(排污排水為聯塑管)潔具一樓為坐廁，2-4樓為蹲廁，洗手盆為大理石。燈具由乙方購置。每一層以鐵皮門(單價600元以下)及衞生間門(280元為標準)均由乙方購買。防盜網不包，一層大門不包。(注：廚房、衞生間包防水到1.8米高)

3、一層裝修、修補工料費已經算在 層之內。

4、乙方從一層裝修到四層(四層為半層)一層瓷磚1.8米。

四、承包方式

1、本工程採取包工包料總承包方式承包給乙方施工(除特別註明甲方提供的材料或成品外，其它一切材料由乙方負責購買及提供)。

2、本工程施工前，甲方協助乙方做好通水通電準備，保證乙方順利施工。

3、甲方負責協調住建城管相關各方解決在施工過程出現的各種影響施工或建房的問題，妥善處理鄰里關係，由甲方負責。

五、施工安全

乙方在施工過程要特別注意安全措施，杜絕一切安全事

故。由乙方施工安全措施不到位，管理不當等原因所造成的一切事故，所發生一切費用後果，由乙方全權負責。責任一概與甲方無關。施工人員的工傷保險由乙方負責購買，並承擔其費用。

六、工期：施工日期自20 年 月 日至20 年 月 日止，工期為 天;如遇到下雨，停電或自然災害因素影響施工可順延。

七、工程造價：工程總承包單價為每平方建築面積1200 元(總面積約： 平方米)，竣工後按實際完成建築面積結算。

八、付款方式：

1、 開工後按進度付款。

2、於後5%工程款作為保質金，於 年後付清 (注： )。

九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，本合同經甲乙雙方簽字按手印後生效。

甲方： 乙方：

身份證號： 身份證號：

聯繫電話： 聯繫電話：

簽訂日期： 年 月 日