農村建房鄰居協議書

在社會一步步向前發展的今天，我們都跟協議有着直接或間接的聯繫，協議的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規範。那麼協議的格式，你掌握了嗎以下是小編收集整理的農村建房鄰居協議書，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

農村建房鄰居協議書1

甲方：____________

乙方：____________

甲方在__________擁有________房屋，該房屋位於__________，並擁有其土地證及房屋建設施工規劃許可證，土地證編號_________。該房屋實施改建成___________房屋一幢，佔地面積大約________平方米左右。本着互惠互利，平等自願的'原則，經甲、乙雙方友好協商，由乙方出資改建此房屋，特將甲、乙雙方應盡職責及房屋分配相關事宜，議定如下條款：

一、甲方負責

1、甲方原有房屋及空餘土地(包括房屋前後空地)無償提供給乙方施工建房。

2、甲方原房屋土地使用證、建設施工許可證等該房屋的一切有效證件均分為二份，及改建後房前屋後空餘地由甲、乙各得一半所有權。

3、甲方保證有户水電錶各兩塊，並可使用及協調周邊關係。

4、在建時甲方負責村組、城管方面的協調溝通，以便順利施工。

二、乙方負責

1、該房屋改造一切資金、城管違規罰款等部分費用由乙方負責。

2、乙方負責該房屋設計，並施工建造。

3、該房屋建造其結構為磚混，整板現澆，前面為外牆磚，主水主電進户，室內外均為水泥沙漿抹灰，內外落水下地。

4、嚴格管理，規範操作，做好防範措施，杜絕工程質量和工傷事故的發生，工地安全事故由乙方自行承擔。

5、甲方不得干涉乙方所得房屋買賣，並無條件積極配合乙方賣房，並出具相應手續。

三、改建新房分配如下

1、甲方應拿出門右手邊壹樓及貳樓，合計兩套房。

2、不管此房建至五層或六層，除甲方所得兩套外，其餘均為乙方所有，甲方不得干涉。

未盡事宜，由甲、乙雙方共同協商解決，並訂立協議。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字生效，並具有法律效力。

甲方簽字：_______________乙方簽字：_______________

________年___________月___________日

農村建房鄰居協議書2

甲方：__________

乙方：_____________

由於我家樓房長期無人居住，年久失修，現對房屋進行翻修重做、甲、乙雙方本着公平、誠實和信用的原則，就房屋翻修重做事項協商達成一致，訂立本協議：

一、工程承包範圍、承包形式

本工程以包工包料形式承包給乙方施工、承包範圍：原屋面鑿除、升層、內外牆翻新等、

二、質量要求

嚴格按圖紙及甲方要求施工，質量到達甲方要求、

三、合同工期

本工程總工期為_天，開工日期以甲方通知為準、

四、價款及工程款支付

升層單介每平方米人民幣____元，內外牆翻新及升層建築面積等按實計算、收合格後現金一次性付清。

五、禮貌、安全和消防約定

1、施工期間禮貌、安全、消防、衞生和環境等方面嚴格按本村要求實行。

2、翻修施工期四鄰關係由甲方負責。

3、施工過程中，乙方發生一切安全職責事故，後果由乙方負責。

本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，本協議未盡事宜雙方協商解決，簽字後生效，完工結算後自行失效。

甲方：_________乙方：____________

日期：________日期：___________

農村建房鄰居協議書3

甲方：___________身份證號：___________

乙方：___________身份證號：___________

丙方：___________身份證號：___________

丁方：___________身份證號：___________

戊方：___________身份證號：___________

甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商，就在英山縣陶河鄉英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協議，具體內容約定如下：

一、房屋結構及面積：平房，四合院形式，共建房屋玖聯，每聯面積相同(約6m×4m)，具體以圖紙為準。

二、產權分配：自進院門後右手逆時針算起，第一、二連所有權及使用權歸___________，第三、四聯的所有權及使用權歸___________，第六、七聯的`所有權及使用權歸___________，第八、九的所有權及使用權歸___________，第五聯的所有權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。

三、出資分配：拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。

四、繳資方式：開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成後，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成後，甲、乙、丁、戊再各出資________________萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工後，根據實際情況，多退少補。

五、違約責任(待定)

本協議未盡事宜，各方應持積極態度友好協商解決。

本協議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份，公證方三份，自各方簽字後生效。

甲方：___________

乙方：___________

丙方：___________

丁方：___________

戊方：___________

公證人：___________

___________年___________月___________日

農村建房鄰居協議書4

開發商（甲方）:______________________

單位購房人（乙方）:______________________

聯繫電話:______________________

為充分保證甲、乙雙方的合法權益，明確雙方的權利、義務，根據相關法律法規的規定，雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就甲乙雙方合作建房訂立如下協議。

一、項目情況

1、根據______市______區管委會關於企業退城進園的工作要求（濰高管發【20__】14號），甲方以招拍掛形式取得______有限公司位於____________區_________街____________路以東土地（金茂大酒店東500米、濰坊學院東校區對面），該項目暫定規劃住宅面積18.9萬平方米左右（一期推出7萬平方米，二期、三期各6萬平方米左右），本次建房的住宅為高層建築，樓層18至30層，20__年元月份全部開工建設。

2、甲方將在上述地塊上開發建設“高鑫麗苑”小區（暫定名）；內設高檔物業會所及幼兒園，並已與相關教育單位及台灣方面達成合作辦園協議。

二、合作建房的基本情況

1、合作建房的樓號區域由雙方協商確定，原則上必須集中樓宇（合作建房户不足100户或一個單元時甲方不予受理）。

2、合作建房的單套建築面積為94㎡、119.27㎡、124.42㎡，個人可根據自身情況選擇房屋面積。

3、為確保合作建房的。順利進行，乙方到單位報名時須交納2000元誠信金並同時選擇房號，誠信金交首付款時頂合作建房款。

4、乙方接甲方通知後，須在三日內按甲方給乙方提供的銀行賬號付款，並持付款憑證到甲方所在地開具交合作建房款收據，逾期交款不留房號。

5、交房標準:

（1）建築標準為“毛坯房”，外牆為釉性面磚；

（2）入户防盜門（高檔名牌）；

（3）塑鋼平開窗，中空玻璃；

（4）室內水泥拉毛地面（含廚房、衞生間、陽台）；

（5）廚房、衞生間及陽台牆面水泥拉毛（若需安裝牆面瓷瓦，甲方按照材料及人工成本價向乙方收取費用）；

（6）不安裝面盆及坐便器，陽台安裝給排水；

（7）房間內牆刮膩子；

（8）水、電、暖、煤氣、有線電視入户；

（9）單元對講門；

（10）電梯樓面為高檔面磚，樓梯間水泥出光地面，走梯安裝不鏽鋼扶手；

（11）國產名牌電梯（每單元一大一小兩部電梯，直通地下室）。

6、交房時間:自交首付款之日起2.5年+3個月內交房。

三、房屋價格及付款方式

1、一期合作建房起價2700元/㎡，最高價3190元/㎡（每套房屋價格見表），地下室1800元/㎡。

2、二期、三期房價及地下室價格另定。

3、付款方式:

（1）一次性付清合作建房款，其價格優惠5%，地下室款主體封頂時付清。

（2）首付合作建房款總價的60%，剩餘房款及地下室款待主體封頂時付清，但價格不享受優惠。

4、達到貸款條件時，甲方通知乙方提供相關貸款材料，負責為其辦理貸款手續。

5、乙方有意購買地下停車位者，若與首付款一併交款，每個車位為6.9萬元。若樓房竣工後購買，則每個車位9萬元。

6、代收繳的房屋維修基金和税金等收費標準按國家政策規定執行，且在房屋交鑰匙前一併交清。

7、房屋交鑰匙前，可免費更名（已交60%的合作建房户需交足剩餘房款，方可更名）；交鑰匙後、辦理房產證時若需更名，甲方收取更名費每套2萬元。

四、乙方現選房位置

___號___樓___單元___層___室，建築面積為房協議時的面積為準)。

五、房屋交接及房產證的辦理

1、房屋及地下室的建築面積，最終以政府房管部門測定為準（多退少補）。

2、甲方負責在交房後365個工作日內辦理房產證，屆時乙方積極配合，辦理房產證所產生的費用，按照國家政策規定執行。

六、物業管理及費用

1、甲方委託有資質的、服務質量好且講信譽的'物業管理公司對該小區進行管理。

2、物業管理公司在甲方交房二個月後即第三個月開始按政府主管部門核准的物業管理收費標準收取物業管理費（無論住否）。

3、房屋交接後房屋質量存在的維修問題，物業公司要做好保修及維修工作。

七、違約責任

1、甲方確保按規定時間交房。逾期後甲方按每天萬分之二支付乙方實交金額的違約金。

2、遭遇不可抗力（地震、洪水、暴雨等自然災害），甲方15日內通知乙方，除雙方協商同意解除或變更合同外，甲方可據實予以順延交房時間。

3、主體完工後，甲方按乙方提供的通信方式通知乙方七天內交齊餘款。逾期後乙方按每天萬分之二支付應付甲方餘款的違約金。若一個月之內仍未交齊總房款時，則視為乙方自動放棄，已付的合作建房款無息退回（乙方通信方式變更後要及時通知甲方，否則後果自負）。

4、未經對方的書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的條款及因履行本合同而獲知的對方的商業祕密。一經發現，披露方應承擔相應的賠償責任。

八、本協議在履行過程中如有爭議，雙方友好協商解決，協商不成，任何一方可在項目所在地人民法院訴訟解決。

甲方（簽章）:______________________

乙方（簽章）:______________________

____年____月____日

農村建房鄰居協議書5

甲方：__________

乙方：___________

甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的專業水平和知名度，甲方現將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同：

一、房屋結構及承攬範圍：

甲方擬建磚混結構一層平房，甲方已完成打地基及底圈樑，現將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬範圍包括砌牆修建主體、打上圈樑、上屋面、房屋內粉刷、貼瓷(門前牆面外貼瓷、客廳牆面內貼瓷、廚房及衞生間內貼衞生瓷)、地面水泥壓光、房屋東側水泥外粉牆;

二、房屋計價面積及工價支付方式：

1、面積計算方式：房屋修建完後雙方先丈量所建房屋長度與寬度，是從一側房屋滴檐水起到另一側房屋滴檐水止，相乘得到的面積減去院內亮天面積後為房屋計價面積。房屋計價面積為______平方米;

2、價格：雙方約定單工價為______元/平方米(大寫______元/平方米)，總工價(房屋計價面積乘以單工價)為_________元;

3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付______元(大寫______元)作為定金，在主體修建打上圈樑上屋面後甲方向乙方支付___元(大寫___元)，在粉刷完畢甲方驗收質量合格後，向乙方支付___元(大寫___元)，下剩款項在20____年___月___前付清。

三、合同期限：

本合同的期限從20____年___月___日起到20____年___月___日止。其中砌牆修建主體、打樑上屋面在20____年___月___日前完成，房屋內粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側水泥粉外牆在20____年___月___日前完成;

四、雙方的權利與義務

1、甲方根據約定向乙方支付價款，並根據乙方施工進度其提供建房所需的水泥、沙子、鋼筋等建築材料;

2、甲方應當提供乙方使用的`水、電，並保證水電能正常使用;

3、乙方根據甲方修建房屋設計意圖保證按期完成工程，且房屋質量符合行業要求及一般要求，所需的專業設備如攪拌機、架板及架管等由乙方提供;

4、乙方施工中自行指揮所僱人員各負其責，組織施工並進行監督，對房屋質量負責，乙方積極採取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監督，如發現乙方修建房屋存在出現質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格後雙方簽字，乙方完成交付義務。

五、違約責任：

1、甲方應當按約定期限內向乙方支付工價，如果違約，每逾期一日，甲方按向乙方支付違約金;

2、乙方應當按約定期限內保質完成施工，如果違約，每逾期一日，乙方按向甲方方支付違約金;

3、如房屋質量存在問題，甲方有權讓乙方及時重作或者修理，如甲方通知乙方後三天未到，甲方有權讓他人進行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等費用由乙方承擔;

六、施工過程中，本合同未盡事宜或者變更承攬內容由雙方及中間人友好協商解決，可簽訂補充合同，與本合同具有同等法律效力;

七、本合同經甲、乙雙方簽字後生效，一式三份，由甲乙各執一份，中間人執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

農村建房鄰居協議書6

甲方：___________

身份證號：______

住址：___________

乙方：_________

身份證號：_____________

住址：________________

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關規定，經雙方友好協商，就甲方請乙方到甲方處從事農村宅基地房屋修建工作，達成以下協議。

一、幫工期間

乙方自____年____月____日到____年____月____日為甲方提供勞動服務。

二、幫工報酬

甲方應按照法律規定為乙方支付勞動報酬，計薪標準是______元/天。

支付週期：

（1）每日現結；

（2）周結/月結。

三、幫工時間

幫工時間由甲方安排，根據實際情況，提前通知乙方。

四、勞動標準

4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護條件，可選在開工前為乙方購買相應的保險，切實貫徹：高温或下雨不開工的.原則；

4.2乙方保證認真努力工作，杜絕偷懶、偷工、偷料。

五、違約責任

雙方應按照該協議內容如實履行該協議內容。如任何一方違約應依法向另一方支付違約金5000元，並賠償守約方實際損失。

六、協議解除

6.1有以下情形之一的，守約方可直接通知違約方解除合同：

1、甲方未按合同約定及時支付乙方幫工報酬；

2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護條件的；

3、乙方提供的勞動幫工達不到工程進度要求的。

6.2任何一方如需單方解除合同，則應提前30日通知對方；或者雙方協商一致後，直接解除合同。

七、爭議解決

雙方如發生爭議應當協商解決，如協商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。

八、其他

8.1該協議一式兩份，甲乙雙方各持一份；

8.2本協議未盡事項，由雙方另行口頭或書面約定；

8.3本協議自雙方簽字後即生效。

甲方（簽字）：____________乙方（簽字）：____________

合同簽訂日：________年___________月___________日

合同簽訂地：_________

農村建房鄰居協議書7

甲方:___________身份證號碼___________聯繫方式(手機號)___________

乙方:___________身份證號碼___________聯繫方式(手機號)___________

甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本承攬建築協議。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前通知甲方購買所需材料。

2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

4、工期從___________年___________月___________日開始建設，工期為___________天。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的`故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

1、乙方應當本着保質保量的原則，按質按量，按照協定工期施工，加強質量管理。

2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣___________元(大寫_________元整)。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後___________天內，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後天內給付。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使協議無法履行的，乙方應承擔違約金人民幣___________元(大寫___________元整)，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。

甲方簽字：___________

乙方簽字：___________

___________年___________月___________日

農村建房鄰居協議書8

房主（甲方）：________

承建方（乙方）：__________

甲方委託乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；

一、私人住宅主體工程。

二、承建方式：甲方將其住宅主體工程以包工包料的`方式承包給乙方承建。

三、建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。

四、工程價格：按平方米320元計算。

五、施工安全要求及質量問題責任：

1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。

2、乙方要根據建築操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑樑斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。

六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。

1、因停電、下雨等造成停工；

2、不可抗力；

3、甲方同意給予順延的其它情況。

七、付款方式：

1、乙方地基完工後，甲方將付清地基所用的費用，並預付工程款貳萬元整。

2、底層屋面完工後，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。

3、頂層屋面澆注完工後，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。

4、外牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。

5、內牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。

6、餘款待整個工程竣工後，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。

甲方（簽名）：____________乙方（簽名）：____________

________年___________月___________日

農村建房鄰居協議書9

發包人（甲方）：____________

證件號碼：____________

聯繫方式：____________

承包人（乙方）：____________

證件號碼：____________

聯繫方式：____________

1、嚴禁違章操作、違反勞動紀律。

2、施工現場嚴禁亂拋亂灑，施工物品要按規定存放，應嚴格注意防火，對公共設施要愛護，杜絕偷拿搶要，保持作業面潔淨衞生，做到活完腳下清，並把移動過的東西恢復原位。

3、遵守文明公約，搞好周邊關係，嚴禁擾民，如發生任何不良行為及鄰里糾紛，造成的.後果由乙方自負全責。

4、作業過程中必須服從發包人的指派，否則產生的一切不良後果由乙方自行承擔。

5、使用高凳、梯子要採取防滑措施，保證作業時穩固。

6、如果出現工傷及安全事故，甲方不負任何責任。

甲方簽字：____________乙方簽字：____________

________年___________月___________日

農村建房鄰居協議書10

甲方姓名（或名稱）：_________

住址：_______

身份證號：________

電話：_______

乙方姓名（或名稱）：_____

住址：________

身份證號：_____________

電話：___________

甲方將位於________________________________________的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量後同意。

二、被建房屋的建築面積為_________平方米，甲方將包括地樑在內的的房屋建築工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外牆的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衞生間地板磚、廚房操作枱、木工、水電管線安裝等）。乙方的施工承包單價為每平方米______元，工程總價款為_________元。

三、施工要求

①地工基礎：深度70公分寬度60公分裏面寬度40公分

②牆體外牆3．7內牆2．4砌築時內外錯縫一般採用水泥沙漿，強度要達到（150號）,四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌築法（一快磚一鏟灰一擠揉）並使用前必須把磚潛水濕潤。

③圈過樑：過樑高度不低於12公分，鋼筋直徑不宜小於10毫米，剛箍直徑不低於6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈樑高度不低於200毫米上下圈樑。

④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，後面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹牆裏外水泥沙漿抹廣1/3。

⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衞生間牆磚，不低於1．8元，牆內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房一隻熱光燈插座一隻開關一隻。

⑥門窗：內門用實木門，窗户。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商

⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：____年____月____日—____年____月____日，按日曆工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的'原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。

⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工後，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。

四、付款方式

開工付40%，土牆砌好付40%，刷塗料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽%一年維修給清。

五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。

經雙方協議如下：

甲方簽字（簽章）：___________

乙方簽字（簽章）：___________

見證人簽字（簽章）：_________

簽約時間：________年___________月___________日（公曆/農曆）

簽約地點：______

農村建房鄰居協議書11

房主人：(簡稱甲方)__________

承包負責人：(簡稱乙方)________________

甲方位於______縣____區修建私人房一座，現將建設樓房的主體工程包給乙方負責施工，為確保工程質量按時完工，分清雙方責任，經雙方協議商量同意，特簽訂如下協議：

1、承包方式：工程採取包工不包料形式，甲方建房所用的`鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、攪漿機、捲揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。

2、工程內容：從±0.00以上連續完成甲方要求的主體框架結構，室內的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，按城建設計圖紙施工，室內按甲方設計要求建築，包括廚房、衞生間佈置制板。

3、工程質量：施工中要按規定進行，質量要求牆面平直，磚頭縫滿漿，樑柱要求垂直平整，強度夠，鋼筋兩頭彎角、筋一律彎夠135角。

4、雙方責任：施工過程中，如果甲方指導失誤造成的一切損失，由甲方自理並賠償乙方勞動損失，如乙方在施工過程中自己失誤或安模支撐不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方賠償所有材料損失，工程結算時從工程款扣除。

5、結算付款方式：工程結算按國家規定標準的實際建築面積計算，甲方按每平方米建築面積____元計結算給乙方，全部工程結束驗收合格後，全部結算付完工錢。

6、安全施工：乙方施工隊伍的技術素質必須講究，要安全文明施工，按規範施工，如在施工過程中出現質量事故、人身安全事故等均由乙方負責。

7、施工期：施工期間，要求在個月內完成主體全部承包工程。

8、本協議如有不盡事宜，雙方共同協商解決或按合同法處理。

9、本協議一式兩份，甲方、乙方各執一份，雙方簽字生效。工程結束驗收合格，結清工程款後自行終止。

甲方簽字：____________乙方簽字：____________

________年___________月___________日

農村建房鄰居協議書12

甲方：（建築方）姓名性別出生現住址。

乙方：（鄰居方）姓名性別出生現住址。

（東西南北四鄰依次同上並列排名）。

為正確處理相鄰關係，根據《民法通則》第八十三條之規定，特簽定如下協議：

1、建房四至邊界、長寬及面積。

2、通風、採光、排水辦法。

3、建房期間不影響四鄰的施工方式。

4、運料通行。

5、紅白喜事的通行道路。

6、其他事項

當事人簽名指印

落款日期

農村建房鄰居協議書13

甲方：__________

身份證：_______

住址：___________

乙方：________

身份證：__________

住址：___________

甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現乙方新建樓房位於______，為相鄰宅基的使用、採光、通風、流水等相關事宜，經雙方自願協商達成如下協議條款以共同遵守。

一、乙方新建樓房整體面向西，共計____層，乙方新建樓房後牆體（東牆體）至甲方宅基地預留____米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。

二、今後乙方在現址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必須無條件拆除，後甲方造成損失的'應予賠償。

三、乙方後牆（東牆）必須安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衞生間髒水不得向後排放，否則甲方有權封堵。

四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應繼續履行此協議，如造成損失，由乙方負責賠償。

五、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

六、本協議甲乙雙方簽字生效。

甲方：__________

乙方：____________

證明人：______________

________年___________月___________日