農村合作建房協議書
在充滿活力,日益開放的今天,越來越多地方需要用到協議書,協議書對雙方的事務履行起到積極作用。協議書的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編幫大家整理的農村合作建房協議書,歡迎閲讀與收藏。
農村合作建房協議書
甲方:________________(姓名,身份證號碼)
乙方:________________(姓名,身份證號碼)
甲方擬建房屋一座,位置在___縣__鎮__村__組,由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度,乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並交付建房成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本着保質保量的原則,按照圖紙施工,加強質量管理。
⒉重要施工過程:如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣___元。
⒉付款時間:第一次付款在施工開始後___天內,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的`,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金___元,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時,雙方應友好協商。
⒉如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:________________
乙方簽字:________________
年 月 日
-
酒店離職申請書(優秀15篇)
在當今不斷髮展的世界,申請書與我們的生活息息相關,申請書是我們平時提出請求的一種書信。那麼相關的申請書到底怎麼寫呢?以下是小編為大家整理的酒店離職申請書,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。酒店離職申請書1尊敬的酒店及部門領導:首先感謝在百忙之...
-
業主支付保函試行
承包商:______________________鑑於貴方與__________________________(以下簡稱“業主”)就__________________________項目於_______年_______月_______日簽訂編號為_____________________的《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同),應業主的申請,我方願就業主履行主合...
-
給老師認錯檢討書500字(精選12篇)
在學習、工作或生活中出現了過錯後,為了表明自己悔改的決心,為此要寫檢討書來自我悔過,請注意寫檢討書的心態要端正。你還在為寫檢討書而苦惱嗎?下面是小編收集整理的給老師認錯檢討書500字,僅供參考,希望能夠幫助到大家。給老師認錯檢討書篇1尊敬的老師:您好!向您遞交...
-
國中生打架檢討書(15篇)
在有過錯的情況下,為了避免今後再出現此類事件,為此要寫檢討書來自我悔過,做事不能馬虎,寫檢討書也應如此。什麼樣的檢討書才是好的檢討書呢?下面是小編幫大家整理的國中生打架檢討書,歡迎閲讀與收藏。國中生打架檢討書1尊敬的老師:您好!沒有團結好同學,反而由於一些小...