包清工協議書
在現在社會,男女老少都可能需要用到協議,簽訂協議可解決或預防不必要的糾紛。那麼什麼樣的協議才是有效的呢?下面是小編收集整理的包清工協議書,希望對大家有所幫助。
甲方:______________(姓名,身份證號碼)
乙方:______________(姓名,身份證號碼)
甲方擬建房屋一座,位置在______縣_____鎮_____村_____組,由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並交付建房成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
⒉乙方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料,所提供建築材料應符合相關國家標準。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
⒋工期從___________年______月______日開始建設,工期為______天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的`安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本着保質保量的原則,按照圖紙施工,加強質量管理。
⒉重要施工過程:如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣______元。
⒉付款時間:第一次付款在施工開始後______天內,第二次付款在______,第三次付款在______,第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後__________天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金______元,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金______元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金______元(或每日承擔違約金__________元)。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時,雙方應友好協商。
⒉如協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:_______________
乙方簽字:_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
-
和同學吵架檢討書(精選17篇)
在學習、工作或生活中出現了問題或過錯後,為了避免再犯,我們要認真地反思檢討,請注意寫檢討書的心態要端正。還是對檢討書一籌莫展嗎?下面是小編幫大家整理的和同學吵架檢討書,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。和同學吵架檢討書篇1尊敬的老師:您好!實在是...
-
軍訓決心書(集錦15篇)
軍訓決心書1軍訓苦,軍訓累,但你永遠也看不到我的淚。軍訓累,軍訓苦,但你永遠也聽不到我叫苦。一上午的軍訓生活實在讓我難以堅持,總令我想半途而廢,前功盡棄。但是我沒有。因為再苦再痛,這一切只為了一個目標:為了自己擁有健壯的身體來為將來的學習打下基礎,為了自己擁...
-
調檔函委託書集錦15篇
如果被委託人沒有做出違背國家法律的任何權益,委託人無權終止委託協議。在發展不斷提速的社會中,接觸並使用委託書的人越來越多,相信很多朋友都對寫委託書感到非常苦惱吧,以下是小編幫大家整理的調檔函委託書,僅供參考,大家一起來看看吧。調檔函委託書1xx省人才流動...
-
綠色環保倡議書範文15篇
在充滿活力,日益開放的今天,我們都可能會用到倡議書,倡議書在寫作上具有一定的格式要求。那麼你有了解過倡議書嗎?以下是小編幫大家整理的綠色環保倡議書範文,僅供參考,大家一起來看看吧。綠色環保倡議書範文1親愛的老師們、同學們:你們好!藍天碧水、陽光明媚、鳥語花...