投標單位保密承諾書

漢台區武鄉鎮人民政府：

根據已收到的貴單位的招標文件、設計圖紙和有關技術資料，我公司決定參加你單位組織的 項目的招標。我公司鄭重承諾：一旦中標，將組織強有力高效的項目經理部，調遣專業精幹的施工隊伍和精良的機械設備，科學組織、文明施工，保安全、保質量、保進度按期完成合同規定的各項任務，並承諾以下條款：

一、我公司願以貴單位所列單價完成各標段在本次招標範圍內的全部施工任務。

二、保證本工程 標段按要求，於 年 月開工，合同工期為 個月。若因我方原因造成工期延誤，按延誤工期的天數乘以 計算，但最終累計總金額不超過合同價格的5%接受處罰。

三、保證本工程質量均按國家現行規範和標準達合格工程，並創 級優良工程，若因我方原因達不到質量要求，我方願承擔一切經濟損失和法律責任。

四、我公司願接受你方在招標文件中提出的如下工程款支付方式 餘下5%工程款作質量保證金，待質量保證期過後支付。

五、在施工過程中，我公司保證嚴格按現行安全規範標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，確保本工程無重大安全事故的發生，因我單位原因造成一切安全事故由我單位承擔一切經濟損失和法律責任。

六、在施工過程中我公司保證擬派的項目主要管理人員及施工人員（項目經理、技術負責人、六大員、特種作業工）自始自 1

終到崗到位，如果擬派本工程項目經理不到位，我方將向發包人支付合同價2%賠償金；擬派項目經理常駐施工現場，項目開工後，若由招標人組成巡查組抽查，發現項目經理不在施工現場，每次罰款500元。

七、經過認真研究你方的招標文件，我公司充分理解承認並嚴格遵守招標文件中的所有條款，發揮自己企業的綜合優勢，最大限度地滿足業主的期望。貴單位的招標文件、設計圖紙、中標通知書和本承諾將構成約束我們雙方的合同。

八、堅持誠實守則的原則參與市場競爭，嚴格按照資質等級和核定的業務範圍承攬工程，不掛靠、轉包、違法分包工程，不轉借企業資質證書和營業執照及項目經理職業資格、職稱和獲獎證書，否則，願接受有關職能單位的行政處罰。

九、不以買標、賣標、圍標、串通投標，請人投標和代人投標以及行賄，回扣等不正當參與投標，不以弄虛作假，竊取商業祕密和詆譭同行等手段承攬工程，如有上述行為被各級職能部門查處，願依法接受處罰。

十、如我公司發生買標、賣標、圍標、串標、請人投標、代人投標等違法行為或申報項目主要管理人員不到位願接受有關行政主管部門如下處罰：

（一） 出現買標、賣標、圍標、串標、請人投標、代人投標等違法行為，上報相關建設管理部門，依法作出處罰，並取消在漢中市境內3年的投標資格。

（二） 項目正經理不到位的，作不良行為記錄，在網上公示，並上報省、市招投標管理辦公室備案，取消在漢中市境內3年投標資格。

（三） 除項目正經理外，申報項目部主要管理人員不到位的，2年內不準在漢台區建築行業投標。

十一、我公司將嚴格遵守本承諾和相關法律法規，如出現問題，經調查屬實，承擔相應責任。

十二、本承諾書一式四份，招標單位一份、招標代理單位一份、投標單位一份，招投標管理辦公室備案一份。

注：

一、有下列情形之一的，屬於投標人相互串通投標：

（一）投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容；

（二）投標人之間約定中標人；

（三）投標人之間約定部門投標人放棄投標或者中標；

（四）屬於同一集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標；

（五）投標人之間為謀取中標或者排斥特定投標人而採取的其他聯合行動。

二、投標人有下列情形之一的.，屬於招標投標法第三十三條規定的以其他方式弄虛作假的行為：

（一）使用偽造、變造的許可證件；

（二）提供虛假的財務狀況或者業績；

（三）提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關係證明；

（四）提供虛假的信用狀況；

（五）其他弄虛作假的行為。

投標單位 （蓋章）：

法定代表人 （簽字）：

項 目 經 理（簽字）：

年 月 日

投標保密承諾書

致：_________(招標人)

在我單位的服務工作過程中，我們將嚴格執行國家的有關法律法規，尊重並貫徹甲方的意見，維護甲方的利益，嚴把質量關，把向甲方提供優質服務，作為我們工作目標。

我單位本着想甲方之所想，急甲方之所急。在項目服務過程中與甲方密切配合，隨時隨地提供全過程、全方位的服務，保證各項工作的順利進行。具體措施如下：

(一)、成立專項設計組，專人專職負責此項工程。

(二)、嚴格執行國家制訂的規範和地方法規，貫徹設計終生責任制的質量要求。

承諾單位(蓋章)：

法定代表人(蓋章或簽字)：

日期：xx-xx年xx月xx日

投標保密承諾書三篇

致：_____控股集團_____項目部

為參與_____科技有限公司__________工程安裝項目系統工程項目的招投標，_____控股集團_____項目部同意向我公司提供有關_____科技有限公司_____工程安裝項目系統工程的相關信息和資料，前提是我公司必須根據本承諾書的規定對所提供的信息和資料嚴格履行保密責任，並且僅為對本項目的招投標及項目實施之目的而使用。我公司同意並進一步做出以下承諾:

1、我公司同意嚴格保密本次項目招投標所提供的工程相關信息和資料。

2、我公司保證採取所有必要的方法對本次項目招投標所提供的工程相關信息和資料進行保密，嚴禁非授權透露、使用、複製本次項目招投標所提供的工程相關信息和資料。

3、未經_____控股集團_____項目部書面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次項目招投標所提供的工程相關信息和資料。由於法律、法規、判決、裁定的要求，或者審核審批的需要，我公司必須透露的，我公司應當事先儘快通知_____控股集團_____項目部擬進行透露及擬透露的內容，其透露內容必須經_____控股集團_____項目部事先認可。同時，我公司應當盡最大的努力幫助_____控股集團_____項目部有效地防止或限制該等透露帶來的不利影響。

三、使用方式和不使用的義務n

2、除我公司參與招投標的人員和直接參與本次項目實施的員工外，我公司不能將本次項目招投標所提供的工程相關信息和資料透露給其它任何人；未經_____控股集團_____項目部的事先書面同意，我公司不得將本次項目招投標所提供的工程相關信息和資料向新聞媒體予以公開披露或者發表聲明。

3、我公司應當告知參與本次招投標的員工或我公司聘請的相關人員遵守本保密協議書的約定，並應採取必要措施，確保其參與本次招投標和項目實施的員工和外聘人員履行保密義務。若參與本項工作之員工或外聘人員違反本保密協議的約定，泄露了_____控股集團_____項目部所提供的工程相關信息和資料，依據本承諾書約定，我公司應與泄密員工或外聘人員承擔連帶責任。

四、相關信息和資料的交回

2、除非_____控股集團_____項目部通過書面通知明確説明

本承諾書所涉及的某項信息和資料可以不用保密，我公司必須按照本承諾書所承擔的保密義務在所接受的信息和資料被社會公知前對所收到的相關信息和資料進行保密，保密期限不受本承諾書有效期限的限制。

七、其他

1、本承諾書受中華人民共和國法律管轄，並在所有方面依其進行解釋。

2、由本承諾書產生的一切爭議由雙方友好協商解決。協商不成，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

投標保密承諾書範本

致：_____局

為參加_____局的__________項目招投標，_____局向我公司提供有關_____相關信息和資料，前提是我公司必須根據本承諾書的規定對所提供的信息和資料嚴格履行保密責任，並且僅對本項目的招投標項目之實施之目的而使用，我公司同意進一步做出以下承諾：

本承諾書所稱的“相關信息和資料”是指基於_____局_____招投標向我公司提供的招標文件內容以及有關實施本項目過程中涉及的全部未向社會公開的信息。

一、保密義務

1、我公司同意嚴格保密本次項目招投標所提供的工程相關信息和資料。

2、我公司保證採取所有必要的方法對本次項目招投標提供的工程相關信息和資料進行保密，嚴格非授權透露、使用、複製本次項目招投標所提供的相關信息和資料。

3、未經_____局書面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次項目招投標提供的工程相關信息和資料，在服務期間，因特殊情況_____局需收回本次項目招投標提供的工程相關信息和資料時，我公司應立即交回所有書面的或其他有形的相關信息和資料以及所有描述和概括該相關信息和資料的文件，我公司在交回以上有關材料前未經_____局的允許不得采取抄寫、複印、拷貝等方式留存相關信息和資料。

4、沒有_____局書面許可，我公司不得丟棄和處理任何書面的或其他有形的相關信息和資料。

二、 相關信息和資料的交回

當貴局以書面形式要求我公司交回本次項目招投標所提供的相關信息和技術資料時，我公司應立即交回所有書面的或其他有形的相關信息和資料以及所有描述和概括該相關信息和資料的文件。我公司在交回以上有關資料前未經貴局的允許不得采取抄寫、複印、拷貝等任何方式留存相關信息和資料。

沒有貴局的書面許可，我公司不得丟棄和處理任何書面的或其他有形的相關信息和資料。

三、違約責任

1、我公司如違約泄露本次項目招投標提供的工程相關信息和資料，應當按照_____局的指示採取一切必要措施對違約行為予以補救，包括採取一切方法對該專有信息進行保密，所需費用由我公司承擔。

2、我公司應當賠償_____局因我公司違約而造成的所有損失。

四、保密期限

1、自本承諾書生效之日起，雙方的合作交流都要符合本承諾書的約定。

2、除非_____局書面通知明確説明本承諾書所涉及的某項信息和資料可以不用保密，我公司必須按照本承諾書所承擔的保密義務在所接受的信息和資料被社會公知前對所收到的相關信息和資料進行保密，保密期限不受本承諾書有限期限的限制。

五、其他

1、本承諾書受中華人民共和國法律管轄，並在所有方面依其進行解釋。

2、由本承諾書產生的一切爭議由雙方友好協商解決，協商不成，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

3、本承諾書自我公司加蓋公章之日起生效。

法定代表人或委託代理人簽字：__________

單位公章

日期：__________