2018年监理工程师《合同管理》考点:工程合同索赔管理
工程合同索赔管理作为监理工程师《合同管理》的基础知识点,以下是小编跟大家分享2018年监理工程师《合同管理》考点:工程合同索赔管理,希望对大家能有所帮助!
1.索赔的分类
1)按索赔的依据分类:
(1)合同内索赔
(2)合同外索赔
2)按索赔当事人分类:
(1)承包商与发包方间的索赔
(2)承包商与分包商间的索赔
(3)承包商与供货商间的索赔
(4)业主与监理单位间的索赔
3)按索赔的目的分类:
(1)费用索赔
(2)工期索赔
4)按索赔事件的性质分类:
(1)工程延误索赔
(2)工程变更索赔
(3)工程终止索赔
(4)工程加速索赔
(5)意外风险和不可预见因素索赔
(6)其他索赔。
2.施工合同条件中规定的程序
1)当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
2)发包人未能按合同约定履行自己的义务,或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失,承包人可以按以下程序向发包人索赔。
(1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的`索赔报告及有关资料。
(3)当该索赔事件持续进行,承包人应当相应地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复,视为该项索赔已被认可。
3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失,发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。
3.工期索赔值的计算
1)业主及工程师原因引起的延期。主要有:业主拖延交付现场,拖延交付图纸,工程师拖延审批图纸、方案,拖延支付工程款,不按时组织验收造成下道工序受到影响,业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后,影响了工期,工期就应顺延。
2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误,特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误,不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误,工期应顺延。
-
监理工程师考试备考要如何做好笔记
做笔记有各式各样,多彩多姿的方法。以下是几个可以采用的方法,大家可以根据自己的需要参考一下,希望对各位备战的同学有所帮助。(l)画底线——在主要的`重点,或重要又有力量的句子下画线。(2)在画底线处的栏外再加画一道线——把你已经画线的部分再强调一遍,或是某...
-
监理工程师案例分析自测试题带答案
成功是要付出努力的,付出汗水,没有能随随便便成功的,所以我们应该付出不懈努力去学习。应届毕业生小编为大家编辑整理了2017年监理工程师考试《案例分析》自测试题,共3大题。供各位考生分享。案例一背景材料:建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工...
-
关于监理工程师《合同管理》考试试题
一、单项选择题1.建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A.物B.智力成果C.行为D.财2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议3.施工企业的项目...
-
2018年监理工程师《合同管理》核心考点
引导语:《合同管理》是监理工程师必考的重要科目,对于合同的管理是否熟悉是考验一个监理工程师的重点,以下是小编整理的2018年监理工程师《合同管理》核心考点,欢迎参考!合同法律关系的构成(一)、合同法律关系的概念:合同法律关系是指由合同法律规范所调整的在民事...