【實用】房屋合同集錦9篇
隨着人們法律意識的建立,合同的用途越來越廣泛,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那麼相關的合同到底怎麼寫呢?下面是小編整理的房屋合同9篇,希望對大家有所幫助。
房屋合同 篇1房主人(甲方):_____________
承建人(乙方):_____________
根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》的有關規定,結合本房屋修建工程的具體狀況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建設地點:
二、承建方式及施工準備
1。甲方將其住宅工程以包工的方式承包給乙方承建。
2。甲方應及時帶給工程所需全部材料。
3。乙方自帶泥工、木工、鋼筋工、內外粉刷、蓋瓦等建築活動所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量
三、承建工程價格及付款方式
1。工程總人工造價為人民幣 壹拾萬五千元整(¥105000。00) 。
2。付款方式: 基礎施工先付壹萬,主體過半再付貳萬,屋面蓋瓦再付貳萬,拆腳線再付貳萬,餘款作為質量保證金,驗收合格交房三個月後無質量問題全部付清 。
四、施工安全要求
1。乙方施工人員務必具備必須的房屋建築施工經驗,以確保乙方所承攬建設的工程貼合建設施工所要求的質量和技術要求。
2。乙方務必重點抓好工程的質量和安全施工,嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房,在施工期間,以確保工程質量和安全,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3。乙方務必按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要個性注意安全施工,杜絕一切事故,並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的職責和因此發生的一切費用。如有此類狀況出現,職責與甲方無關。
五、工程質量。
1。乙方按甲方帶給的圖紙(要求)施工,若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。
2。工程質量應到達抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房後的牆體、窗户安裝、門等要做到平整、光滑,牆磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,貼合相關標準。牆面、屋頂、窗沿口等不得出現開裂、滲水等現象。
3。因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改後仍不能到達約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約職責。
六、違約職責和爭議的解決辦法
1。乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2。甲乙雙方因履行本合同發生爭議,應耐心協商解決。如經協商仍無法解決的,雙方同意提請勞動仲裁委員會進行仲裁。
七、合同的生效與終止。
1、本合同一式貳份,甲乙雙方當事人各執壹份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
以上合同,雙方務必共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印): 乙方簽字(手印):
簽字日期: 簽字日期:
房屋合同 篇2發包人(甲方):________________________
住所:______________________ 電話:____________ 傳真:____________
委託代理人:________________________電話:____________ 傳真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________ 電話:____________ 傳真:____________
法定代表人:________________________ 電話:____________
本工程設計人:________________________ 電話:____________
施工隊負責人:________________________電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協議:
第一條 工程概況
1. 工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________ 。
3、承包範圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定採取下列第____________ 種承包方式:
1)承包人包工、包料;
2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
3)承包人包工、發包人包料。
(附件即經雙方當事人籤確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖採取下列第____________ 種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
房屋合同 篇3_________(以下簡稱甲方)
立協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12),經________(以下簡稱乙方)
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩卧室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料,客廳、卧室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽台的門窗處打一吧枱,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃,包陽台、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶台。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門後一多用途櫃(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○一五年八月二十日至二○一五年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
房屋合同 篇4合同編號:錫蟻預合同(_________)第_________號
甲方(委託方):_________
聯繫地址:_________ 電話:_________
乙方(受託方):_________
聯繫地址:_________ 電話:_________
無錫市屬白蟻危害地區。依據《城市房屋白蟻防治管理規定》(建設部令第130號)和《無錫市城市房屋白蟻防治管理規定》(無錫市人民政府令第59號)等相關規定,為保證甲、乙各方共同履行職責,認真做好房屋白蟻預防工作,切實加強房屋白蟻危害安全管理,保護房屋免遭白蟻侵害,確保房屋住用安全及消費者權益,特簽訂本合同。
第一條 委託白蟻預防房屋工程項目基本情況
┌─────────┬───────────────────────────┐
│房屋工程名稱 │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│工程坐落 │ │
├─────────┼─────┬───┬─────┬───┬───────┤
│建築總面積 │ │層 次 │ │幢 數 │ │
├─────────┼─────┴───┴─────┴───┴───────┤
│計劃開竣工日期 │ 自 年 月至 年 月 │
├─────────┼───────────────────────────┤
│項目批准單位及文號│ │
├─────────┼───────────┬──────┬────────┤
│建築結構 │ │計劃投資金額│ │
├─────────┼───────────┴──────┴────────┤
│房屋主要用途 │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│其他 │ │
└─────────┴───────────────────────────┘
第二條 預防施工基本要求、範圍及質量標準
1、預防施工基本要求及範圍:採用噴灑藥物處理的預防施工方法對新建房屋建築的地基、地坪墊層、木構件和部分牆體等部位進行預防處理,以達到防止白蟻危害房屋主體的目的,確保房屋使用安全。
2、包治期限:上述房屋主體自白蟻預防施工工程完工之日起十五年內不發生白蟻危害(合同另有約定的除外)。
第三條 甲方(委託方)負責的主要事項
1、提供相關圖紙和施工説明書等反映房屋情況的資料,主要包括:
(1)項目批准文件;
(2)施工總平面圖;
(3)建築平面圖、立面圖、剖面圖;
(4)基礎平面圖、剖面圖、詳圖;
(5)其它:_________
2、為確保銜接施工,房屋破土前一週,通知乙方,以便乙方做好計劃準備。下列分部(項)工程實際施工日期前三天,應通知乙方:基礎至±0基槽回填土前;地下室底板墊層和(或)底層室內地坪墊層夯實澆築砼前;其它:_________
3、為乙方提供水、電等必要的施工條件,督促並協調施工單位做好施工過程中的配合協調工作
4、督促土建等施工單位作好建築場地廢舊木料、建築木模板等的清除工作,防止產生新的白蟻侵染源。
5、督促土建等施工單位和房屋使用人保護經過白蟻預防藥物處理的藥劑層。
6、包治期限內及時向乙方提供蟻害發生情況,配合乙方作好預防工程的回訪複查。
第四條 乙方(受託方)負責的主要事項
1、按《無錫市房屋白蟻預防施工操作技術規程》進行白蟻預防施工。根據土建施工進度組織做好白蟻預防施工銜接,不得影響土建施工進度。
2、經過白蟻預防施工的房屋(不包括後期裝飾裝修等不屬於本合同防治施工範圍內的構件、人為攜入白蟻造成的危害以及甲方或房屋使用人原因使預防效果受到的影響),保證在十五年內(合同另有約定的除外)不發生白蟻危害。包治期內若發生白蟻危害應給予無償滅治。
3、白蟻預防施工工程結束後,向甲方提交經市白蟻防治管理機構確認的《房屋白蟻預防驗收合格證明》,交甲方存檔,作為房屋產權登記的依據之一。
第五條 安全
1、白蟻預防施工期間,甲方應協調土建等施工單位協助做好白蟻預防施工安全工作,防止發生安全事故。
2、白蟻預防施工期間,乙方若認為施工現場存在不安全隱患,而又無法避免時,可向甲方提出暫停和調整原定施工方案及步驟的具體建議。但新建議應保證預防施工質量。
第六條 付款方式
甲方按省物價、財政主管部門核定的標準向乙方支付白蟻預防工程施工費,合計金額(大寫)_________元,於合同簽定時一次付清。
第七條 其他約定事項
1、甲方若未按本合同約定結清白蟻預防工程施工費或申報的建築總面積與實際不符,乙方將不承擔本合同第四條第2、3款規定的內容。
2、_________
第八條 雙方發生爭議時由無錫市仲裁委員會仲裁解決。
第九條 本合同一式柒份,其中甲方執叁份,乙方執叁份(其中一份報備案機構備案)。
第十條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方(委託方)(簽章):_________ 乙方(受託方)(簽章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委 託 人(簽字):_________ 委 託 人(簽字):_________
開户銀行:_________ 開户銀行:_________
帳 號:_________ 帳 號:_________
簽訂日期:_________年___月___日 簽訂日期:_________年___月___日
附件
房屋白蟻滅治登記表
登記日期_________年_________月_________日
┌──────────┬─────────┬─────┬────────────┐
│住 户 姓 名 │ │地 址 │ │
├──────────┼─────────┼─────┼────────────┤
│廠 休 日 │ │工作單位 │ │
├──────────┼─────────┼─────┼────────────┤
│聯 系 人 │ │電 話 │ │
├──────────┼─────────┴─────┴────────────┤
│房屋性質 │ □私房 □單位房屋 │
├──────────┼────────────────────────────┤
│是否進行過白蟻滅治 │ □ 有 □無 │
│ │ 時間: 年 月 日 │
├──────────┼────────────────────────────┤
│備 注 │ │
└──────────┴────────────────────────────┘
房屋合同 篇5用人單位:
勞動者姓名: 性別:身份證號碼:
因以下第 項
1、勞動者辭職或自動離職;
2、用人單位提出解除合同;
3、勞動合同到期終止合同;
4、勞動者享受養老保險待遇;
5、其他原因勞動合同終止的(辭退、開除、除名) 。
雙方合同期限 年 月日至 年 月 日,工作崗位: 勞動者在用人單位工作年限 年 ,本人本單位繳納失業保險年限 年 月,自年 月 日解除或終止勞動合同,現報去備案。
職工:(簽字)
單位:(蓋章)
勞動人事局(蓋章)
年 月 日
説明:
1、解除或終止合同均應填寫本備案書,備案時單位應持《勞動合同》文本作為審查依據。
2、本備案書一式五份,單位二份,本人檔案一份,社會保險處、勞動就業辦公室各一份。
3、此備案書不影響勞動關係雙方發生勞動爭議時的申訴權利。
4、解除合同書備案後,按照《勞動合同法》規定,向勞動者履行告知義務,告知其檔案轉移和保險手續的辦理情況及進行失業登記的事宜。
房屋合同 篇6賣方: (以下簡稱甲方) 現住址: 身份證號:
買方: (以下簡稱乙方) 現住址: 身份證號:
甲方位於開陽縣城關鎮六塊碑建有五層磚混結構私房一棟,其四至界線為東至劉和平界,南至胡仕明界,西至吳老七界,北至劉和平界,房屋建築面積約90平方米,經甲乙雙方友好協商,甲方將該房屋一樓面積的使用權及所有權出售給乙方永久性所有權。現就相關事宜達成以下個人房屋轉讓合同條款。
第一條
1、甲方還未取得國家正式頒發的規定房屋所有權證書,若甲方有備件辦理該房的《房屋所有權證書》,甲方應為乙方一併辦理,乙方應負責相應的費用。
2、乙方現暫未開辦水、電户頭,水、電均搭用甲方户頭,但相應的費用由乙方負責,直到乙方開辦好水、電户頭為止。
3、該房屋有人行通道,乙方不能干涉。
4、甲方已徵得該房權利共有人的一至同意後轉讓該房。
5、該房屋化糞池上間房屋由甲方可以使用,但所有權屬乙方。
第二條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價總價款全計人民幣60800.00元(大寫:陸萬零捌佰元整)。
第三條 付款方式
本合同甲乙雙方簽字,款已付清。
第四條 個人房屋轉讓合同的違約責任
甲乙雙方合同簽定後,不許悔約(如有悔約,由悔約方按該房屋總價的30%支付另一方違約金)。
第五條 本合同自簽字之日起生效,具有法律效益。
第六條 如有拆遷,補償金屬乙方所得。
第七條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
賣方(簽字): 賣方權利共有人簽字:
買方(簽字): 買方權利共有人簽字:
合同簽字時在場人簽字:
合同簽定時間:二0XX年 月 日
房屋合同 篇7甲方:(房屋修建者,以下簡稱“甲方”)
乙方:(房屋承建者,以下簡稱“乙方”)
為了明確責任,按質、按量、按時完成建築承建任務,依據《中華人民共和國合同法》及《建築法》和國家有關法律、法規規定,結合本工程具體體情況 ,經雙方自願協商,本着公平公正的原則,簽訂本房屋承建合同,條款如下,共同遵守。
甲方於年月日委託乙方承建其位於的房屋(新建、改建或擴建),房屋共計層(簽訂合同後層數變更,需重新簽訂合同並將已簽訂的原承建合同同時作廢)。
具體合同條款如下:
第一 條工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程範圍和內容:
四、工程總造價:
五、質量等級:
六、施工過程中的水費、電費(含因澆灌及封頂等發電需要而產生的費用)、建築材料費(特殊情況除外)、因甲方在施工期間變更設計而對乙方產生額外費用等由甲方承擔;
七、施工人員的日常食宿費用自理(根基開挖和每層澆頂除外),施工中所用的機器設備、模板、腳手架等費用由乙方承擔。
八、開工日期:承建工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工驗收。
第 二 條承包方式
本工程採用下列第 項方式承包。
1.按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算;
2.包工不包料;
3.包工包料;
4.按實結算;
5.其他。
如採取全部包乾,金額一般不得調整。但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價格的調整及人力不可抗拒的自然災害,可調整合同工程價格。
第 三 條承包價格構成
截至合同簽訂之日協商承建單價為 元/㎡,如需其他施工,如地面磚、室內牆面磚、樓梯磚、房面領條方水工需乙方施工請在工程結頂前告知乙方並寫上施工價格。
第 四 條付款節點及方式
乙方承建甲方的房屋概況如下:承建單價為 元/㎡(此價格勿向外透露),建築面積為 ㎡(建築面積按每層樓外牆範圍計算、樓梯建築計雙倍建築面積),工程款共計人民幣 元,大寫金額為 : (壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬)。
一、待乙方進入現場施工後,甲方應按約定預付合同款項的 %,即 元;若為包工包料工程,須在開工前,甲方應按合同款項的 %,即 元作為工程備料預付款;
二、施工款按層支付,每層澆頂前須支付合同總款項的 %,即 元;
三、房屋結頂前施工款須支付合同總款項的 %,即 元;
四、土建完成後,在進行外牆、內牆粉刷及地面澆築前,需支付合同總款項的 %,即 元;
五、乙方在完成建設工程交付驗收使用時,甲方須按工程款總款項的 95 %完成支付。剩餘 5 %的尾款,自修建完成3個月內無質量問題,一次付清。
備註:乙方每次收到貨款後需開具收據給甲方並自己留檔。
第 五 條工程變更
本工程在施工中,任何一方不得任意變更設計。如確需變更設計時,必須在該工程施工前進行。在施工期間,若因甲方提出變更設計而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況,由甲方全權負責;若因乙方未按照施工要求進行施工建設,而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況,由乙方全權負責。
第 六 條雙方責任
甲方:
一、負責提供修建場地,保證施工區域的三通一平(水通、電通,路通、場地平)及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作;
二、依照城市規劃及有關規定辦理施工相應的手續,如因手續問題而造成的後果,由甲方負責;
三、按雙方商定的分工範圍和要求供應材料、設備:
1.包工不包料工程。甲方應負責把材料、設備運至場地,按乙方指定位置堆放、佈置。如施工材料供應不及時,應在天前通知乙方,否則應承擔停工待料損失,並須延工期;如因提供的材料本身存在問題,而導致事故或其他情況由甲方負責。
2.包工包料工程。經雙方協議商定應由甲方提供的材料、設備,根據具體項目的需求,由雙方協定。
四、施工期間,在修建工程全過程有監督和指導義務,有義務糾正乙方不符合要求的施工行為;有義務按照乙方有關工程的安排,及時採取相應措施;有義務保管好乙方的建築施工工具、器材、管線等物品的完好,如有遺失損壞等,視情況確定應由甲方賠償的額度。
乙方:
一、嚴格按照甲方房屋設計圖紙規定的施工(如有圖紙),自覺接受甲方監督和指導,未經甲方許可,不得隨意變更施工內容和降價施工質量要求;
二、負責施工現場佈置、指定電源、水源、道路和材料堆放位置;有義務及時得當的處理施工期間可能出現的情況,並及時告知甲方;
三、施工期間,乙方應合理使用材料,不得隨意破壞浪費,嚴把工程質量關,所有施工內容必須達到合格標準,如出現施工疏忽和質量問題,乙方必須承擔全部責任,並負責由此造成的全部經濟損失;
四、核定工期為 天,從雙方約定開工日起,乙方須在合同期內保質保量完成全部工程,並儘可能提前完成。
第 七條安全、文明施工
乙方按照有關規定,採取嚴格的安全防護措施,承擔由自身安全措施不力造成事故的責任和因此產生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
第 八條附則
一、雙方協商同意的有關修改建築設計變更的文件、洽商記錄、會議紀要、以及資料圖表等,也是本合同的組成部分;
二、甲方指定為工地代表;
乙方指定為工地代表;
三、本合同未盡事宜,如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力;
四、合同爭議的解決方式:本合同在履行的過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政主管部門調解;協商或調解不成的,應按下列第種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
五、本合同自簽訂之日起生效,嚴禁塗改,一經塗改,合同失效;
六、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
簽訂時間: 年 月 日
房屋合同 篇8甲方:____________________
乙方:____________________
為確保工程質量,圓滿完成施工任務,明確雙方責任,經甲乙雙方共同協商,特制定本合同,雙方必須共同遵守。
一、建築工程概況:4樓加層,面積大約為180平方米左右。
二、承包方式:包工包料。
1、按實際建築面積甲方每平方米付乙方人民幣760元(大寫:柒佰陸拾元整)
三、施工概況:
1樓挖四個井樁深度為3米,4個柱子為14毫米鋼筋,4個柱子之間拉樑鋼筋為12毫米的鋼筋,圈樑為12毫米鋼筋。四樓上口圈樑為14毫米的鋼筋。樓梯天井為18毫米的鋼筋,三樓懸樑下底為三根18毫米鋼筋,上層為二根16毫米鋼筋,一個門按照300元標準計,鋁合金窗子每平方按140元計,地板磚每平方按25元標準計,廚房衞生間磚按每平方18元,天井現澆按照每平方800元,電線眾邦線,主線為4平方,副線2.5平方,4樓扎筋之間15公分,主筋為12毫米的鋼筋,副筋為8毫米的鋼筋,四樓加兩道以上鋼筋均為18毫米的主筋。
四、工程工期:
1、甲方規定動工時間為20xx年___月___日至20xx年___月___日完成,工期為2個月,不得延期。
五、施工安全責任:
文明施工,如果乙方施工人員出現工傷或因施工造成他人損傷的事故,一切由乙方負責,甲方不負任何責任和發生此類的一切費用。此類情況出現,責任一概與甲方無關。
六、付款方式:
挖井樁挖到三樓付壹萬元,三樓封頂付壹萬元,四樓進磚付貳萬元,四樓樓面支鋼筋付貳萬元,四樓封頂現澆好付貳萬元,粉牆付1.5萬元,買地磚、廚房衞生間牆磚付1.5萬元,整個加層完工後,甲方留壹萬元驗收。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字後生效,其他未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日
房屋合同 篇9一、房屋贈與合同書主要內容包括:
1、贈與人與受贈人的姓名、性別、出生日期和家庭住址;
2、贈與人與受贈人的關係;
3、贈與的理由;
4、贈與不動產的名稱、數量和不動產的坐落位置及其他自然情況
5、贈與人對贈與行為的意思表示;
6、贈與人在贈與書上簽名或蓋章、簽名日期。
二、房屋贈與合同的法律特徵
(1)房屋贈與合同是單務合同、無償合同。
贈與人自願單方承擔將房屋無償贈與對方的義務,但不享受對等的權利;受贈人則享有無償接受對方所贈房屋的權利,一般不承擔法律上的義務,即使受贈人在接受贈與時附有一些義務,但這些義務並非與所取得的權利互為代價。
(2)房屋贈與合同是實踐性合同。
贈與人必須把贈與房屋實際交付給受贈人,受贈人接受贈與房屋後,房屋贈與的民事法律行為才完成,合同才算生效。但在實物交付後,則不得再行撤回贈與。如果因贈與人撤回贈與而發生糾紛,受贈方可請求人民法院裁決。
(3)房屋贈與合同是要式合同
房屋贈與同房屋買賣一樣,都屬於所有權的轉移。按照《城市私有房屋管理條例》的規定,應提交各項證明辦理登記過户手續。如果當事人未辦理過户手續,根據《合同法》第44條、1999年12月19日最高人民法院《關於適用(合同法)若干問題的解釋(一)》第9條的規定,贈與合同仍然有效,但贈與的房屋所有權不能轉移。
三、房屋贈與合同的公證
如果需要辦理房產贈與合同公證,當事人需親自到公證處提出公證申請,填寫房產贈與公證申請表。並須提供下列證件:
1、贈與人與受贈人的身份證件(如居民户口本、居民身份證、護照等其他身份證明原件及複印件);
2、贈與人的房產所有權證原件;
3、贈與人必須提供贈與書或與受贈人簽訂的贈與合同,贈與書和贈與合同,必須詳列贈與人和受贈人是何種關係,以及雙方的姓名、性別、出生時間、住址以及贈與物等。贈與物要寫的具體明確,如應寫明坐落、結構、面積、產權證登記號碼等;
4、贈與的房產屬夫妻共有財產的,夫妻雙方應親自到公證處申辦,或提供經公證的同意配偶贈與房產的聲明書;
5、受贈人不滿法定年齡的,應當由受贈人的法定監護人代為其辦理;
6、公證員要求與其相關並應當提供的其他材料。
贈與人可以自由撤銷贈與嗎
在特定情況下,贈與人可以撤銷贈與。贈與的撤銷包括任意撤銷和法定撤銷。
一、贈與的任意撤銷
贈與的任意撤銷,是指贈與合同成立後,贈與財產的權利轉移之前,贈與人可以根據自己的意思不再為贈與行為。法律規定贈與的任意撤銷,源於贈與是無償行為。即便贈與合同已經成立,也還可以允許贈與人因自身的某種事由撤銷贈與,這也是贈與合同與其他有償合同的顯著區別。尤其是有的贈與合同的訂立,是因一時情感因素而欠於考慮,如果絕對不允許贈與人撤銷,則對贈與人太過苛刻,也有失公允。
當然,對於任意性不加限制,則等同於贈與合同無任何約束力,既對受贈人不公平,也違背誠實信用原則,對社會道德也是一種衝擊。因此對贈與的撤銷應當有所限制,主要是以下幾個方面:
1.贈與的財產已轉移其權利的,贈與人不得任意撤銷贈與。如果贈與的財產一部分已交付並已轉移其權利,任意撤銷贈與僅限於未交付並未轉移其權利的部分,以維護贈與合同當事人雙方權利義務關係的穩定。
2.贈與合同訂立後經公證證明的,贈與人不得任意撤銷。贈與合同訂立後,當事人交由公證部門公證,表明其贈與意願的表達已十分慎重,因此,經過公證證明的贈與合同,贈與人不得任意撤銷。
3.具有社會公益、道德義務性質的贈與合同,不論當事人以何種形式訂立,不論是否經過公證,也不問贈與的財產是否已轉移其權利,贈與人均不得任意撤銷。具有社會公益性質的贈與,主要是指為了救災、扶貧、助學等目的或為了資助公共設施建設、環境保護等公共事業所為的贈與。此類贈與的公益性質,決定了贈與人不得任意撤銷贈與。履行道德義務的贈與,由於當事人之間有着道義上的因素,如果允許贈與人任意撤銷,則與道義不符。因此,此類的贈與也不得由贈與人任意撤銷。
二、贈與的法定撤銷
贈與的法定撤銷,是指贈與合同成立後,在具備法律規定的情形時,贈與人或者贈與人的繼承人、法定代理人可以撤銷贈與。贈與的法定撤銷與任意撤銷的不同點在於:第一,撤銷贈與須依法律規定的事由;第二,只要具備法定事由,不論贈與合同以何種形式訂立以至經過公證證明,不論贈與的財產是否已交付,也不論贈與是否屬於社會公益和道德義務性質,享有撤銷權的人均可以撤銷贈與。
贈與本是使受贈人取得利益的行為,如果受贈人對贈與人有加害行為或者其他忘恩負義行為的,法律應賦予贈與人有撤銷贈與的權利。贈與合同的法定撤銷情形,均為受贈人的違法行為或者違反贈與合同約定的行為。贈與人依法撤銷贈與的權利,是法律對贈與人加以保護的必要內容。
1.贈與人的法定撤銷情形
贈與人可以撤銷贈與的法定情形有如下三項:
第一,受贈人嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬。其要點,一是受贈人實施的是嚴重侵害行為,而不是輕微的、一般的侵害行為;二是受贈人侵害的是贈與人本人或其近親屬,包括配偶,直系親屬(父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女等),兄弟姐妹。如果侵害的是其他親友則不在此列。
第二,受贈人對贈與人有扶養義務而不履行的。其要點在於:一是受贈人對贈與人有扶養義務。二是受贈人對贈與人有扶養能力,而不履行對贈與人的扶養義務。如果受贈人沒有扶養能力或者喪失了扶養能力的,不產生贈與人撤銷贈與的權利。
第三,受贈人不履行贈與合同約定的義務。其要點在於:一是贈與合同約定了受贈人負有一定的義務。二是贈與人已將贈與的財產交付於受贈人。三是受贈人不履行贈與合同約定的義務。在附義務的贈與中,受贈人應當依約定履行其所負義務。在贈與人向受贈人交付了贈與的財產後,受贈人如不依約履行其義務,贈與人可以撤銷贈與。
2.贈與人的繼承人和法定代理人的法定撤銷條件
贈與的撤銷權本應屬於贈與人,但因受贈人的違法行為致贈與人死亡或使其喪失民事行為能力時,贈與人的撤銷權事實上已無法行使。而由贈與人的繼承人或法定代理人行使撤銷權,才能實現贈與人撤銷贈與的權利與意願。同時,也只有在贈與人不能行使其撤銷權時,贈與人的繼承人或法定代理人才有撤銷贈與的權利。因而贈與人的繼承人或法定代理人撤銷贈與必須基於贈與人因受贈人的違法行為而致死亡或者喪失民事行為能力這一法定情形。
3.撤銷權的行使
贈與人的撤銷權,應當自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。贈與人的繼承人或者法定代理人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起六個月內行使。為了儘早確定贈與關係的去留,贈與人或者其繼承人、法定代理人應當依法及時行使撤銷權。贈與人行使撤銷權的期間為一年;贈與人的繼承人或法定代理人行使撤銷權的期間為六個月,自知道或者應當知道撤銷原因之日起計算。這一期間屬於除斥期間,即法律對某種權利所預定的行使期間,不存在中止、中斷和延長的問題。撤銷權人如在法律規定的期間內不行使撤銷權的,其撤銷權即歸於消滅。
一處房屋兩次贈與,效力應該如何認定房屋贈與是指一方(贈與人)自願把自己所有的.房屋無償贈與他人(受贈人),他人願意接受的民事法律行為。房屋贈與的雙方當事人應訂立書面合同。
現實生活中可能很少會出現一處房產贈與兩人的情況,但是並不代表沒有,那麼當出現一處房產贈與了兩人的情況,贈送效力要如何認定呢?下面的文章中整理了一宗案例,詳細分析了一房兩贈情況的處理。
【案情】
被告李A、原告李B系父女,被告李A、李D系父子。被告李A與其妻原有坐落於北京市通州區糧食市*號院內(以下簡稱*號院內)北房4間、東房3間、西房1間。期間,承租人王A在承租期間建南房1間,因拖欠租金,王A以折抵租金的形式將南房折給李A夫婦。1996年7月15日,有關部門將57號院內的北房4間、東房3間、西房1間及南房1間的產權登記在李A的名下。
1996年7月16日,經通縣公證處公證,被告李A與其妻自願將南房1間贈與原告李B。但李B沒有實際佔有使用該房,也沒有到國家有關房屋管理機關辦理產權過户手續。1997年4月,被告李A之妻病故。1997年7月14日,被告李A將57號院內的北房4間、東房3間、西房1間、南房1間贈與被告李寶丰之女李C,經通縣公證處公證並辦理了產權過户手續。20xx年,被告李A的其他子女起訴被告李A、李D,要求依法繼承母親的遺產。
20xx年8月,法院依法對被告李A與其妻的共有財產北房、東房、西房進行了分割,但未對南房1間做出處理,理由是原告未能提供南房系李A夫妻共同財產的證據。
【案情分析】
本案在審理過程中,有兩種不同意見:
第一種意見認為,1996年,李A夫婦自願將南房贈與女兒李B的贈與行為合法有效。理由是,李A與其妻在夫妻關係存續期間,經合意和公證,自願將南房贈與李B,是對夫妻共同財產的合法處分,故贈與是有效的。1997年,李A又將全部房屋(含南房)贈與給孫女李C,是在妻子病故後,家庭成員析產繼承前的贈與。因李A擅自處分其妻的遺產,故贈與系違法的無效贈與。綜上,應依法支持李B的訴訟請求。
第二種意見認為:1997年,李A將全部房屋(含南房)贈與孫女李C行為部分有效部分無效。理由是李A將全部房屋贈與孫女李C,是在家庭成員未析產繼承的情況下實施的贈與行為,李A不僅處分自己應得的份額,同時也處分家庭成員的遺產份額,故此贈與行為部分有效部分無效,應駁回原告李B的訴訟請求。
筆者同意第二種意見,理由如下:
1、第一份贈與合同雖成立但未生效。我國法律規定,贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是單務、無償合同,同時也是實踐合同,即必須實際給予贈與物,贈與才生效。
在本案中,李A對李B、李C的贈與合同都經過公證,這兩個贈與合同都符合贈與合同成立的要素,故二合同均成立。但合同成立並不一定生效。贈與合同的生效要以實際給付為要件。不動產的給付,系法律規定的要式行為,即要到國家有關機關辦理產權過户登記手續,否則,所有權不發生轉移,贈予合同不生效。本案中李A對李B的贈與,雖經公證成立,但因未實際交付使用及未辦理房產的過户手續,故贈與並未生效,房屋的所有權一直未發生轉移。所以,該贈與合同雖成立但未生效,贈與標的物南房1間仍為李A夫婦共有財產。而李A對李C的贈與則已經實際交付、使用,並及時辦理了房產的過户手續,房屋的所有權已經轉移,故該贈予合同在形式上是成立且生效的。
2、第二份贈與合同,雖生效但其效力不能及於全部房產。1997年,李A將全部房屋贈與孫女李C,形式上合同成立且生效,但法院同樣不能支持。本案爭議的房屋是李A夫妻的共同財產。在李A妻子去世後,全部房屋未進行家庭析產繼承,一直處於共有狀態。所以,李A只能處分自己的財產,無權處分其妻的遺產,李A將全部房屋贈與孫女李C系擅自處分共有財產的部分有效、部分無效的行為,即對李A應繼承部分的贈與是有效的合法處分,對其他人應繼承部分的贈與是無效的無權處分。20xx年8月,法院依法對被告李A之妻的遺產北房、東房、西房進行了分割,但未對南房1間做出處理,可見訴爭的南房並未確權。李B以財產權屬為由起訴,並非以遺產繼承為由,故不應支持李B的訴訟請求,對此只能另案解決。
綜上,贈與合同成立,不必然就生效,贈與的生效要件是贈與物的實際給付,就本案而言就是不動產所有權的要式轉移。本案原告所根據的贈與因不具備實際給付要件而未生效,故其訴訟請求不能成立,法院的判決是正確的。原告本應以其父無權處分其母遺產份額,要求繼續分割其母部分遺產即南房1間為訴因,維護自己的合法權益。
【案情結果】
法院審理後認為,57號院內的南房1間雖登記在李A的名下,但系李A與其妻婚姻存續期間的共同財產。1996年,李A夫婦自願將南房贈與李B,李B也表示接受贈與並辦理了公證,但李B未依法辦理產權過户手續,也沒有實際佔有、使用該房,故該贈與合同無效。
1997年,李A之妻病故後,李A將57號院內的全部房屋包括南房1間贈與李D之女李C,但李A之妻病故後,因家庭成員未對57號院內的南房1間析產繼承,該南房1間仍處於共有狀態,李A自行處分共有財產的行為系部分有效部分無效的民事行為。李B要求確認該南房1間屬自己所有的訴訟請求沒有事實和法律依據,法院不予支持。根據《中華人民共和國民法通則》第五條、第七十二條之規定,判決駁回原告李B的訴訟請求。
以上就是房產兩次贈送處理的一起具體案例分析,相信會給讀者朋友一些幫助,讓大家可以瞭解清楚這方面的法律知識。
贈與合同的效力有關贈與合同的效力問題,對於很多人來講都是不太瞭解的,有的人也為贈與是單方面的,只要贈與人答應要贈與,贈與合同就成立。那事實是不是這樣的呢?贈與合同又有怎樣的效力呢?
一、贈與合同成立,贈與人有交付受贈人財物的義務。商是指贈與人按照贈與合同約定的地點、期限、交付的方法等將財產交付給受贈人,並由此而發生物權的轉移,但是,法律規定必須經過登記才發生轉移的財物,如不動產,應在登記後才發生轉移法。
二、贈與合同成立,贈與人已將贈與財物交付受贈人,物權發生轉移,應視為受贈人合法享有受贈財物的佔有、使用、處分權,贈與人不得撤銷贈與合同法。
三、贈與合同成立,但贈與人未將合同約定的財物交付受贈人,受贈人可以不履行贈與義務,可以撤銷贈與合同,但贈與是具有救災、扶貧等社會公益、道德義務的贈與合同或者是經過公證的贈與合同,贈與人不得撤銷贈與合同,對不履行這類贈與合同的贈與人、受贈與人享有要求贈與人交付的權利,贈與人故意或重大過失造成贈與物毀損、滅失的,應承擔民事賠償責任法。
四、贈與合同是贈與人的無償贈送,不承擔贈與物的瑕疵責任,但是附義務的贈與,贈與人應在附義務的範圍內承擔贈與物的瑕疵責任;贈與人明知贈與物有瑕疵,故意隱瞞或者作贈與物無瑕疵的虛假保證,造成受贈人損失的。
最新房屋贈與協議的範本房屋可以作為贈與協議中的標的物,但必須要在辦理的房屋過户手續之後,房屋才會真正屬於受贈人。通常,房屋贈與的雙方當事人都會選擇簽訂一份房屋贈與協議,這是為了避免日後出現不必然的糾紛。接下來,小編為大家帶來一份房屋贈與協議的範本,僅供學習參考。
房屋贈與協議範本
甲方(贈與人):_____(寫明姓名、住址)住所:_____
有效證件號碼:_____
乙方(受贈人):_____(寫明姓名、住址)
住所:_____
有效證件號碼:_____
甲方自願將其下所有的不動產房產贈與乙方。按照合同法等有關法律規定,雙方自願達成贈與房產協議如下:
第一條:甲方自願將其房產贈與給乙方,乙方自願接受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落於_____,建築面積_____平方米;
(二)贈與房屋的所有權證證號為_____;
(三)房屋平面圖及其四至範圍見附件一
(四)土地使用權取得的方式
該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。
該房屋的相關權益隨該房屋一併贈與。
第二條:因甲方_____,此房產所購的所有房款和税費均已有乙方代甲方支付,由甲方所購該房產並取得該房產房產所有權證。經協商一致甲方願將該房屋贈與乙方,並在乙方能辦理過户手續時積極協助辦理。
第三條:甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過户完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整,並保證房屋不受他人合法追索。
第四條:甲方沒經乙方同意不得將此房產抵押、轉賣或出租給他人,否則抵押、轉賣或出租行為無效。如因上述行為造成乙方不能取得贈與房產的,甲方應如數補償或退還乙方代為支付的所有房款和代交的其他等所有税費。
第五條:甲方贈與乙方房產,本合同在雙方簽訂經公證處公正後不可撤銷。
第六條:在乙方能辦理該房屋過户手續時,甲方應按約定積極協助乙方轉移辦理過户手續。
第七條:甲、乙雙方定於_____時正式辦理過户該房屋,雙方定於_____前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第八條:甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。
第九條:本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十條:本合同自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。
第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,提交北京仲裁委員會仲裁。
第十二條:本合同一式_____份。其中甲方留執_____份,乙方留執_____份,為公正留執公證處_____份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。
第十三條:甲、乙雙方約定補充條款如下:
附件一
文本:房屋平面圖。
甲方(簽章):_____乙方(簽章):_____
證件身份證號碼:_____證件身份證號碼:_____
地址:_____地址:_____
聯繫電話:_____聯繫電話:_____
簽約日期:_____簽約日期:_____
看完上文的介紹後您是否對房屋贈與協議的內容有所掌握呢?如果您急需一份房屋贈與協議的話,可以適當參考小編整理的範本,在結合自己的實情來寫一份房屋贈與協議。必要的時候,也可以委託的資深律師幫助你寫一份房屋贈與協議。
最新贈與協議書範本贈與協議也可以叫做贈與合同,是一方將自己所有的東西以轉移所有權的方式送給另一方的行為。贈與協議是一種雙務合同,大家知道贈與協議書該如何寫嗎?小編帶來一份贈與協議書範本,供大家學習參考。
贈與協議書範本
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委託代理人):法定代表人(委託代理人):
開户行:開户行:
帳户:帳户:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
甲乙雙方就贈送(贈與的標的物)事宜達成協議如下:
一、甲方將其所有的(標的物)贈送給乙方,其所有權證明為:(寫明證明甲方擁有所有權的證據名稱,如贈與房屋,就應有房產所有權證,贈與微機應有購買該微機的發票等)
二、贈與物的交付
(寫明交付的條件,在什麼時間、什麼地方交付,辦理什麼手續等等)
三、乙方應在期限內辦理所有權轉移的手續,逾期不辦的,視為拒絕贈與(也可以約定其它條件)。
四、本合同自日起生效(可以寫自分證之日起生效)。
五、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:(簽字、蓋章)乙方:(簽字、蓋章)
簽約日期:年月日
-
車輛轉讓合同彙編5篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強,我們用到合同的地方越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編精心整理的車輛轉讓合同5篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。車輛轉讓合同篇1售車方(甲方):購車方(乙方):為了明確舊機動車車...
-
裝載機租賃簡單合同範本(精選10篇)
隨着法律觀念的深入人心,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。你知道合同的主要內容是什麼嗎?下面是小編整理的裝載機租賃簡單合同範本,僅供參考,歡迎大家閲讀。裝載機租賃簡單合同篇1甲方(出租方)___________身份證號:__________...
-
最新車位租賃合同範本(精選13篇)
隨着法律觀念的深入人心,能夠利用到合同的場合越來越多,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編整理的最新車位租賃合同,僅供參考,歡迎大家閲讀。最新車位租賃合同篇1甲方:______________住址:______________電話:_____________...
-
廠房轉讓合同範文彙總九篇
在人們的法律意識不斷增強的社會,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢?下面是小編為大家整理的廠房轉讓合同9篇,僅供參考,歡迎大家閲讀。廠房轉讓合同篇1轉讓方(以下簡稱甲方):地址:受讓方(以下簡稱乙...