【精】和解協議書

在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了協議，協議對雙方的事務履行起到積極作用。寫協議需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的和解協議書，僅供參考，歡迎大家閲讀。

和解協議書1

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱甲方)

乙方於20xx年XX月XX日與“ xxxx 房地產有限公司” 簽訂了《xxx工程承包合同及其補充協議》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件(以下統稱為“原合同”)，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，達成以下協議。

一、乙方自願同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。

二、乙方的關聯文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執行中甲方所擔保的責任項目同時解除。

三、乙方在本項目中所發生的債權債務均由乙方負責自行解決、並承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。

四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時採取相關措施、至到驗收合格為準。

五、乙方必須按照甲方、監理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包範圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監理和職能部門審核簽章後、 於 年 月 日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。

六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現場實測後以文書形式雙方簽字確認為準。

七、工程結算按原合同所議定的條款執行、以造價諮詢有限公司的審計結果，作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。

八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同後、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協議書、確定還款時間。

九、工程款支付：甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用，包括甲方擔保費用、按財務要求對帳並予以確認、並按要求開具正規税務發票、否則，甲方有權不支付有關工程款項。

十、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認並完成本協議約定內容後，與工程結算款一併返還。

十一、解除合同簽訂後，施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。

十二、解除合同簽訂後，甲方重新安排施工單位進行本項目繼續施工、乙方不得以任何理由進入施工現場干擾、否則、造成一切後果均由乙方負責。

十三、解除合同後並不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。

十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協商解除，甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切後果。

十五、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

十六、本協議書一式五份，甲方兩份，乙方兩份，監理公司一份。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)：

年 月 日簽訂

和解協議書2

申請人：__________ ，性別 ____， ________年 ________月 ________日出生，民族：__________ ，工作單位：__________ ,住址：__________ 。聯繫方式：__________ 。

申請人：__________ ，性別 ____， ________年 ________月 ________日出生，民族：__________，工作單位：__________ ,住址：__________ 。聯繫方式：__________ 。

請求事項：

確認申請人_______與______________於 ________年 ________月 ________日達成的和解協議有效。

事實和理由：__________

________年 ________月 ________日，申請人 與 經友好協商，一致決定私下和解處理，現達成如下和解協議：

一、 兩位申請人協商一致，由被告一次性向原告指定賬户支付人民幣共計______________元(大寫：_________________元整)，其中包括：工程款______________元和訴訟費用______________元。

二、被告在本協議簽訂後 ________個自然日內向原告付款。

三、被告通過□現金/□銀行轉賬方式支付賠償款，原告收到該筆款項之後，向被告出具收條。

(一)如採用銀行轉賬方式支付，則轉入的銀行户名是原、被告雙方共同指定或認可的銀行卡。銀行卡信息如下：

户名：__________ ;

開户行：__________ ;

卡號：__________ 。

(二) 如採用支付寶/微信轉賬，則轉入原、被告雙方共同指定或認可的如下賬户：__________ 。

四、本和解協議自達成之日起生效。

五、雙方申請人方就(_______)______________民初______________號，建設工程合同糾紛一案，再無其它糾紛。

申請人出於解決糾紛的目的自願達成協議，沒有惡意串通、規避法律的行為;如果因為該協議內容而給國家、集體、或他人造成損害的，願意承擔相應的民事責任和其他法律責任。

此致

______________人民法院

申請人(簽字捺印)：__________

申請人(簽字捺印)：__________

________年 ________月 ________日

和解協議書3

甲方：_________性別_________民族__________________年_________月出生，住址_________身份證號碼_________聯繫電話：_________

乙方：_________性別_________民族__________________年_________月出生，住址_________身份證號碼_________聯繫電話：_________

________年________月________日________點，甲方因________，致使乙方________，後在________市中心醫院治療。現甲、乙雙方根據各自的過錯程度，經充分協商，自願達成如下協議：

一、甲方同意支付醫療費及各種人身損害賠償費用人民幣________元（大寫：________元整）給乙方。

二、乙方今後出現其他問題，甲方再不再承擔任何的責任。

三、甲方在付款之時起，乙方xxx不再因此事追究甲方的任何責任。

四、本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

甲方：________

乙方：________

________年________月________日

意外傷害和解的協議書4

協議當事人（甲方）______，男性，____年______月__日出生，住：____縣____鎮____村，身份證號：________

協議當事人（乙方）______，男性，____年______月__日出生，住：____縣____鎮____村，身份證號：________

協議事項：

____年__月__日__時許，天氣雨天，甲乙雙方位於____公路，____路段發生意外事故，甲方______駕駛摩托車與皮卡車______乙方發生____事故，造成雙方均不同程度受傷，雙方都在______，及__由__方負責。甲方就乙方____等事項賠償一次性給付。現甲乙雙方在交警部門的監督下，經甲乙雙方協商，自願達成如下賠償協議條款。

1、甲乙雙方就本次事故____________等相關費用由__方負責。

2、__方自願一次性賠償__方______費：包括______已付的人民幣______元，總共合計人民幣________元。

3、__方一次性現金付給上述費用，由__方自行____，__方不再承擔餘後責任。

4、本協議內容甲乙雙方經全文閲讀並理解無誤，雙方簽字後，甲乙雙方意思表示真實，絕不後悔。

5、__方一次性給付__方上述款項，__方簽字收款後，本交通事故的民事賠償糾紛終結。

6、本協議壹式叁份，簽字後生效，甲乙雙方各執壹份，呈報本案經辦交警部門存檔壹份。

甲方：簽字______

乙方：簽字______

______年__月__日

和解協議書4

甲方：，性別:，出生年月日:，身份證號:

乙方：，性別:，出生年月日:，身份證號：

年月日,雙方因工作瑣事致使甲方受到傷害，事後經乙方及其家屬經的賠禮道歉，雙方就此事達成和解。乙方自願賠償甲方的各項損失，甲方鑑於乙方的悔過表現，對乙方的行為表示諒解，雙方在自願友好的氛圍下達成如下和解協議：

第一條乙方自願賠償甲方醫療費、誤工費、護理費、殘疾賠償金、精神撫慰金等各項經濟損失共計萬元（大寫：），該賠償自本協議簽訂之日一次性支付給甲方。

第二條鑑於乙方事後能夠及時賠禮道歉並積極賠償甲方的各項損失，屬於有悔過表現，甲方對乙方的行為表示諒解，同意不再追究乙方的刑事責任，並向有關機關出具不追究刑事責任的書面諒解書。

第三條乙方支付賠償款給甲方後，甲方亦不再追究乙方的民事賠償等責任，雙方就此事一次性結清，再無其他任何經濟糾紛。

第四條本協議一式三份，甲乙各執一份，一份交相關機關留存備案，自雙方簽字後生效。

甲方：

乙方：

簽訂日期：

和解協議書5

甲 方： 號：

甲方委託代理人： 號：

乙 方 ： 號：

乙方委託代理人： 號：

年 月 日5時左右，甲方駕駛摩托車在哈拉木頭與張家營子路段與乙方發生刮碰，事後，甲方及時送乙方去醫院進行了CT，X光機及B超檢查，經診斷為軟組織損傷，沒有造成器官損傷及其他身體傷害。甲乙雙方經平等協商，就乙方損失自願達成一次性賠償協議，現依據國家法律和相關規定，對具體的賠償事項和雙方權利義務明確如下，雙方須謹遵恪守：

一、甲方自願賠償給乙方各項損失共計 3000 元人民幣大寫：叁仟圓整不包括已經支付的醫藥費，交通費等_____元。

二、損失賠償包括乙方的交通費、護理費、誤工費、伙食住宿費、後續治療費、精神損失費等各項損失賠償。

三、本協議簽定時，甲方支付乙方3000元。甲方在收取乙方一次性損害賠償金時，必須同時將所有的醫療費用票據、病案材料、其他費用票據等全部交付給乙方，並保證票據材料的真實性。並出具收條。

四、本協議所涉及的賠償是一次性終結賠償，甲方支付乙方費用後，今後乙方不得以任何理由向甲方主張任何權利，甲方不再負有任何賠償責任。

五、本協議簽訂時，雙方均是在自願的情形下籤訂的，不存在任何重大誤解或顯示公平的情形，甲、乙雙方不得以任何理由對於協議提出反悔。

六、本協議自雙方當事人簽字後生效。

七、本協議一式四份，每份共兩頁，甲乙雙方各執一份，雙方委託人各一份。四份均是協議正本，具有同等法律效力。

甲方簽字手印： 乙方簽字手印：

甲方委託代理人： 乙方委託代理人：

簽約時間： 年 月 日

和解協議書6

甲方：_________________

乙方：_________________

事件經過簡述：

甲乙雙方於_________年_________月_________日，本着友好協商的原則，達成以下協議：

1、經甲乙雙方協商一致，甲方一次性退還乙方購買電視機款項金額_________元(大寫：_________元)，同時補償乙方要求的損失費_________元(大寫：_________元);

2、本協議為一攬子解決方案，乙方不得就本次糾紛事件再向甲方、甲方總公司及子公司、__________________有限公司及其子公司提出任何賠償要求;

3、用户購買的_________型號電視機及其購機發票、使用説明書等附件全部交給甲方;

4、甲、乙雙方必須遵守協議的各項約定，任何一方違反本協議約定，給對方造成損失的，須向受損方另行支付違約金_________元(大寫：_________元);

5、凡因執行本協議過程中，發生與本協議有關的任何糾紛，甲、乙雙方同意提交__________________仲裁委員會進行仲裁;

6、本協議一式兩份，經雙方簽字後生效。

甲方：_________________有限公司分公司

甲方代表：_________________

甲方身份證號：_________________

乙方：_________________

乙方身份證號：_________________

證明人：_________________

證明人身份證號：_________________

___________年___________月_________日

和解協議書7

甲方（申請執行人）：

乙方（被執行人）：

訴糾紛一案，經審理並作出了號判決。經申請執行，甲乙雙方在誠實信用、公平自願、協商一致的基礎上，就本案的賠償事宜達成以下協議。

一、甲乙雙方一致同意以號判決書為基礎協商處理本案賠償事宜；

二、關於上述案件款項，雙方同意一次性支付元（含本金、利息、訴訟費、執行費、保全費等全部款項），本案即執行終結。

完全同意，並自願放棄不足部分。其中確認在簽訂本協議前已經收到還款元，剩餘款項自向執行法院提交撤回執行申請書和解除查封申請書之後3日內支付。放棄其他應當賠償給的部分。

申請執行人指定的收款賬户：

户名：

賬號：

開户行：

三、因本案產生的訴訟費、執行費、財產保全費由承擔。

收到上述款項後立即向法院申請結案，提交撤回執行申請書，並承諾不再申請由法院予以執行，並提交申請書請求法院解除對財產的查封，申請法院解除對被執行人的一切強制執行措施(包括但不限於撤銷限高名單、解除銀行賬户的查封等)。逾期提交視為違約，應當以已收到還款的數額為本金，按每日千分之三加計支付違約金，並賠償由此給帶來的損失。

四、應當在履行完畢後3日內，還清剩餘款項。逾期履行視為違約，應當以未清償數額為本金，按每日千分之三加計支付違約金。並賠償由此給造成的損失。

五、本協議經甲乙雙方簽字後生效，協議書一式三份，甲乙雙方各一份，提交執行法院一份，各份具有同等法律效力。甲乙雙方自本協議簽訂並履行完畢後，視為對作出的號判決書的履行完畢。

六、如被執行人未按照本協議書履行，則申請人有權申請恢復本案的執行。本協議系雙方對自身權益的處分，不違反法律規定，不限制雙方依照法律規定享有的其他權利。未盡事宜，甲乙雙方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

甲方：乙方：

簽訂日期：簽訂日期：

和解協議書8

甲方：，性別：，民族：，年月日生，公民身份證號碼：，聯繫電話：

乙方：，性別：，民族：，年月日生，公民身份證號碼：，聯繫電話：

年月日，甲方僱傭乙方為其提供勞務工作，約定月工資元，每月一結。年月日，乙方在甲方位於市區幹活摔倒受傷。受傷後甲方將乙方送往南京中大醫院住院治療，治療期間甲方支付了全部醫療費用，估計元左右。年月日乙方出院回家休養，甲方額外支付給乙方元。現甲乙雙方經友好協商，自願就該僱主甲方賠償僱員乙方在工作中受傷一事達成如下協議：

1、甲方一次性賠償乙方萬元，包括後期醫療費，誤工費，護理費，營養費，殘疾賠償金，精神損害撫慰金等。

2、支付期限與方式：甲乙雙方在簽訂本協議之日起日內甲方支付給乙方。

3、上述賠償款為一次性終結賠償，此事故一次性解決，甲乙雙方就本起提供勞務致僱員受傷一事賠償事宜再無其他任何糾紛。

本協議自甲乙雙方簽字確認、生效，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

日期：日期：

和解協議書9

甲方：xxx

乙方：xxx

乙方於20xx年x月x日發生傷害事故，經治療後複查，現已康復。為妥善解決乙方受傷事宜，甲乙雙方本着平等自願、互諒互讓的原則，經友好協商達成如下協議：

1、自乙方受傷之日起截止本協議簽訂之日所實際發生的和其它應當由甲方支付的醫療費、交通費等各項費用共計xxxx元（大寫：人民幣xxx），在本協議簽訂之前已由甲方全部付清，協議簽訂之後乙方不得再以任何理由向甲方主張前述期間發生的'任何費用。

2、本協議簽訂後x日內，甲方向乙方支付人民幣xxx元。

3、乙方收到一次性補助金後，應當合理分配、處理，自覺留足可能發生的後續治療、康復、生活等費用。乙方分配、處理前述費用的方式由乙方自行決定，後果由乙方自行承擔。

4、若甲方遲延向乙方支付本協議約定的一次性補助金，則每遲延一日甲方應向乙方支付一次性補助金的xx‰作為滯納金，滯納金總額最多不超過一次性補助金總額的xx%。

5、乙方領取甲方支付的一次性補助金後，又以任何理由向甲方提出任何費用和責任要求的，乙方應當退還甲方為解決本事宜所支付的全部費用，並承擔因違約而給甲方造成的全部損失，同時應向甲方支付一次性補助金的xx%的違約金。

6、本協議為雙方平等、自願協商的結果，是雙方真實意思的表示，並且公平、合理。

7、本協議內容甲乙雙方已經全文閲讀並理解無誤，甲乙雙方明白違反本協議所涉及的後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。

8、本協議一式x份，甲乙雙方各執x份，協議自甲乙雙方簽字後即發生法律效力。

9、本協議為一次性終結處理協議，雙方當事人應以此為斷，全面切實履行合同，不得再以任何理由糾纏。乙方今後身體或精神出現任何問題均與甲方無關。

甲方：（蓋章）

乙方：

日期： 年 月 日

和解協議書10

原告(出租人)：______ 身份證號碼：_____________

原告代理人：______ 身份證號碼：_____________

被告(承租人)：______ 身份證號碼：_____________

原告______訴被告______房屋租賃合同糾紛一案[案號______民一初字第___號]，在人民法院主持調解下，雙方經平等協商，達成和解協議如下：

一、將雙方於____年____月____日簽訂的《房屋租賃合同》第四條變更為：“第四條 該房屋基礎租金自____年____月____日起調整為每月人民幣伍仟伍佰元整，每年人民幣陸萬陸仟元整。自____年____月____日起，年租金按每年三千元計算增長。租金按年結算，乙方在每年10月1日之前，以匯款方式向甲方指定賬户支付下年度租金。甲方的指定賬户為，賬號 ：___________，開户行：_________，户名：_________。”

二、房屋租賃的其他內容，仍按原房屋租賃合同履行。

三、本和解協議簽訂後 日內，原告將被告20xx年xx月xx日郵寄的郵政儲蓄銀行匯款單原件還給被告謝彬，以便支付今年租金。原告若不返還的，被告將不向原告支付租金。

四、今年租金(____年____月____日—____年____月____日)人民幣陸萬陸仟元整由被告於本和解協議簽訂之日起____日內匯入原告上述指定賬户。

五、除上述約定之外，雙方無其他爭議。

六、本協議壹式叁份，雙方各執壹份，法院留存壹份，自雙方簽字後生效。

原告：_________ 被告：_________

代理人：_________

____年____月____日 ____年____月____日

和解協議書11

甲方(原告):____________

乙方(被告):____________

丙方(被告)：________有限公司

在法院的主持下，就________號民間借貸糾紛案，達成如下和解協議：

一、在法院依本協議作出調解書之次日內，乙方向甲方給付________萬元人民幣。

二、乙方承諾在調解書生效後的四個月內向甲方給付________萬元人民幣。

三、乙方如期足額付清上述款項時，甲與乙丙方就不再有任何的債權債務關係。乙方若逾期給付，乙方將依法向甲方給付借款的本息。

四、在乙方付清上述款項之次日內，甲方辦妥解除____市____室房產的抵押登記手續。

五、甲、乙雙方共同確認：甲方指定所持有的經(20___)廈證內字第號公證的一式四份乙方《委託書》(下稱《委託書》)已被撤銷。甲方保證在乙方給付萬元人民幣的同時向乙方返還一式四份的《委託書》原件，並保證從未持《委託書》對____市室房產作抵押給甲方外的其它任何處分，否則，甲方願承擔連帶的賠償責任。

六、甲方負責在_____天內辦妥互聯網上就乙方因本案被公告被登載之取除事宜。

七、本案全部訴訟費用由乙方承擔。

八、本協議自各方簽字或蓋章之日起生效，一式五份，甲方持兩份，乙、丙兩方各持一份，提交____市中級人民法院一份，各份具有同等的法律效力。

甲方：__________乙方：__________丙方：__________

日期：__________日期：__________日期：__________

訴訟和解協議書範本三

甲方：__________法定代表人：__________地址：_______________

乙方：__________委託代理人：__________委託權限為特別授權(祥見授權委託書)

鑑於：

1、甲乙雙方均不服______市______區人民法院作出的[20___]__民初字第____號____________糾紛一案，並均作為上訴人提出上訴;

2、甲乙雙方在上訴過程中為妥善處理雙方之間的所有債權債務關係，有意和解。

為此，甲乙雙方在平等自願，協商一致的基礎上達成如下條款，以資共同遵守：

一、雙方一致同意：乙方一次性支付人民幣__________萬元給甲方，甲方自願放棄一審判決書所認定的賠償金額;至此，雙方所有債權債務結清，且甲方不得以其他任何事由向乙方要求或者主張其他任何費用(包括但不限於賠償、税款、管理費、補償、返還、訴訟費以及因該工程項目所產生的其他債務)。

二、雙方一致同意，一審時所產生的訴訟費及其他費用由甲方承擔，上訴費的減退自行辦理和承擔。

三、自本協議書籤訂之日起，乙方承諾當天將上述款項匯入甲方以下帳户：

户名：_______________

開户行：_______________

帳號：_______________

四、甲乙雙方承諾在上述款項支付後2日內內向重慶市第五中級人民法院提交撤銷上訴的書面申請。

五、雙方確認關於因承包合同所產生的糾紛遵照本和解協議書執行。本和解協議書一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後，所確認的款項支付完畢時生效，效力均等。

甲方：__________(簽章)乙方：__________(簽章)

代表人:__________代表人：__________

____年____月____日____年____月____日

和解協議書12

甲方：_______(系受害人楊__父親)，男，漢族，__________年______月______日出生，住址河南省__市__鎮__村__，電話_____________。

甲方：_______(系受害人楊__母親)，女，漢族，__________年______月______日出生，住址河南省__市__鎮__村__，電話_____________。

乙方：________(系被告人石__父親)，男，漢族，__________年______月______日出生，住址河北省__縣__鎮__村__，電話_____________。

鑑於被告人石__犯交通肇事罪一案給甲方造成了經濟損失。目前一審庭審結束，甲、乙雙方經協商就民事賠償部分達成以下和解協議：

一、石__就其交通肇事行為給甲方造成的精神痛苦和經濟損失深表歉意，並致以最誠懇的道歉，請求甲方予以諒解。

二、乙方作為被告人的父親，代其一次性向甲方支付死亡賠償金人民幣31萬元整，刑事附帶民事起訴書上請求賠償的其他項目自願放棄，甲方不再向石__及其家屬主張。

三、乙方在本協議簽訂之日起一次性付清上述賠償款項;賠償款項付清之日起，甲乙雙方不再存在任何經濟糾紛，甲方不再追究被告人民事責任。

四、甲方自願向北京市大興區人民法院表達如下觀點：甲方作為本案被害人父母，自願接受被告人石__及其父母的道歉和賠償，對石__的犯罪行為完全予以諒解，自願不再追究石__的刑事責任，請求法院給予石去鵬改過自新的機會，對被告人石__予以輕判。

五、本協議一式叁份，甲乙雙方各執一份，呈交北京市大興區人民法院一份。

甲方：_____________

乙方：_____________

__________年______月______日

和解協議書13

甲方：黃x，男，xx市東湖區人，身份證號：360xx97908xx05xx

xx市xx針織製衣廠，地址：xx市郊區xx鄉。

法定代表人：葉xx，系該廠廠長

乙方：代xx，男，xx市xx區人，身份證號：360xx978xxxx48

秦xx，女，xx市xx區人，身份證號：360xx987xxxx0960

戴xx，女，2週歲，系代xx與秦xx之女

事發經過：20xx年5月7日2時0分，黃x駕駛xx市xx針織製衣廠所有的牌號為贛A2xx78號小客車在解放東路xx鎮xx村段由西向東行駛至道路左側，與代xx無證駕駛（後載秦xx、戴xx）的由東向西行駛的無牌二輪摩托車發生碰撞，造成代xx、秦xx、戴xx倒地受傷、車輛受損的交通事故。該起事故後經xx區交警大隊認定，黃x負本次事故全部責任（詳見《湖公交認字》[20xx年xx月xx日]

和解協議書14

甲方：________

乙方：________

丙方：________

丁方：________

根據相關法律法規，甲、乙、丙、丁四方經過友好、平等協商，現就撤銷對____(以下簡稱“____”，地址：____________)的執行程序事宜，達成以下協議，以資遵守：________

1、乙、丙、丁三方確認，乙、丙、丁三方於20__年__月__日簽訂了《紅利分配協議》(以下簡稱“原協議”)，有效期為20__年。現因客觀情況發生變化，乙、丙、丁經友好協商，三方一致同意原協議於本協議生效之日提前終止。乙、丙、丁三方對原協議的履行及提前終止不存在任何爭議，除本協議明確約定事項之外，互不承擔其他責任和義務。

2、乙、丙、丁三方同意，丙方於本協議簽訂之日，向乙方支付人民幣__萬元(RMB__，以下簡稱“補償款”)作為終止原協議的補償;丁方放棄原協議約定的報酬，由丙方另行對其給予適當補償。

3、丙方向乙方付款時，應通過銀行轉賬的方式支付到乙方指定的如下銀行賬户：________

4、在收到丙方支付的補償款後，乙方應於三個工作日內，督促甲方向____中級人民法院申請撤銷對__公司的執行程序。

5、在收到丙方支付的補償款後，乙方應在七個工作日內前往__市工商行政管理局番禺分局，申請辦理__公司之營業執照(註冊號：__________)的經營者變更手續，丙方應給予必要的協助。經營者變更手續的相應費用(包括但不限於申請費等)由丙方承擔。自前述事宜完成之日起，乙、丙、丁三方在原協議項下的所有權利義務即告終止，丙、丁兩方不對乙方與他人之間的債權債務負責。

6、在確認乙方收到丙方支付的補償款後，甲方放棄對__公司的財產利益的追索權。甲乙雙方之間的其他債權債務由甲乙雙方自行解決，丙、丁兩方不對甲乙雙方之間的其他債權債務負責。

7、本協議簽訂前後，在__公司經營期間所產生的費用及其他債權債務，包括但不限於廠租、税費、水費、電費、工人工資、社會保險費等，一律由丙方承擔。

8、本協議自甲、乙、丙、丁四方簽字按手印之日起生效，一式肆份，四方各執一份，具有同等的法律效力。

甲方：________

丙方：________

乙方：________

丁方：________

20__年__月__日

和解協議書15

甲方：_____

乙方：_____

_____年_____月_____日20時許，許建峯與侯振滿等人在鐵邊城鎮街道一食堂吃飯喝酒，酒後侯振滿將許建峯毆打致傷。許建峯在吳起縣人民醫院住院治療兩個月，後經甲乙雙方協商，現就民事賠償達成如下協議：

1、由侯振滿一次性賠償許建峯醫療費、住院伙食補助費、傷殘費、護理費、誤工費等共計壹拾捌萬伍仟元（185000。00）。

2、付款方式：許建峯住院期間，侯振滿已付兩萬伍仟元，下欠十六萬元於和解時當即一次付清。

3、鑑於甲乙雙方是親戚關係，許建峯對侯振滿表示諒解並不追究其他任何責任。

以上和解協議是雙方的真實意思表示，任何一方不得反悔。本和解協議於20_年6月1日生效。

甲方簽字：_____

乙方簽字：_____

______年______月______日