關於糾紛協議書（精選20篇）

在社會一步步向前發展的今天，人們運用到協議的場合不斷增多，協議的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規範。大家知道協議的格式嗎？以下是小編精心整理的關於糾紛協議書，僅供參考，大家一起來看看吧。

糾紛協議書 篇1

甲方：

乙方：

鑑於：__省建設工程檢驗研究院瓊建測（函）字[____]01號文件已經將____住宅第1幢樓（以下簡稱：___路住宅樓）鑑定為危房，甲方依據自己的職責，決定對該樓進行重建；為了明確各自的權利與義務，甲、乙雙方本着平等、自願的原則，經雙方友好協商，就___住宅樓的拆建事宜達成如下協議，以資信守：

第一條 拆、建標的物及時間

（一）拆、建標的物：___住宅樓

（二）拆、建時間：自甲、乙雙方簽訂本協議後第11日起算，拆除 天，重建 天，共計___天。

（三）交付時間：___住宅樓工程驗收合格後一週內交付使用。如乙方接到甲方交付合格房屋書面通知後仍不辦理回遷手續的，視為甲方已履行交付義務，相關損失由乙方自行承擔。

第二條 ___住宅樓由甲方單獨出資，在原土地上按原結構、原面積實施拆除、重建，乙方不參與任何拆、建行為。重建時，房屋結構設計可考慮住户實際需求，經乙方許可後做適當調整。甲方應在重建施工前 天內將報建批准的施工圖紙交乙方確認。

第三條、交付約定

（一）工程按拆、建時間竣工後，甲方應在2個月內辦理竣工驗收手續，並經法定程序組織驗收合格後將新樓交付給乙方使用；

（二）新樓交付使用後，甲方應在60個工作日內為乙方辦理房產權屬登記事宜，並取得全部房地產權屬證書。

第四條：甲、乙雙方的權利、義務及違約責任

（一）乙方自本協議簽訂之日起10日內完成搬遷工作。如乙方不能按約定時間搬出該樓，影響甲方拆建進度，由此產生的後果由乙方承擔。

（二）施工期間，工程隊應按照甲方報建批准的圖紙施工，甲、乙雙方均不能單方要求更改已報建的施工圖紙；確有必要更改時，必須經甲、乙雙方協商同意。

（三）甲方在約定的拆、建時間內，對住宅樓實施拆除、重建工作。因甲方原因造成___路住宅樓不能如期建成並交付使用，甲方應按乙方原有套內建築面積，在拆、建時間屆滿後3個月內按海口市___路住宅樓附近新建房產價格標準並經與乙方協商同意後，為乙方購房進行安置，並必須按原房標準對地磚、門、窗及其他原有的設施進行入住標準裝修；或以貨幣的方式支付等價房款；兩種方式乙方有選擇權，此時，乙方放棄___路住宅樓的房屋產權。

（四）如甲方不能按期在___路原土地上建成新住宅樓並交付使用，且不能按本條第（三）項約定為乙方購置新房進行安置的，或不能按本條第（三）項約定支付等價房款的，甲方應在拆、建時間屆滿後第四個月第一天起至實際交房或實際支付等價房款之日止，向乙方按日支付約定交房期至時___路住宅樓附近、與新住宅樓同套內建築面積房產銷售價千分之 的違約金，合同繼續履行。

（五）___路住宅樓未經竣工驗收，乙方擅自入住或裝修的，由此造成的損失與甲方無關。

第五條 特別約定

（一） 搬遷補償支付約定

甲方以有資質的評估公司對乙方原住房室內裝飾的評估價值為依據，在本協議簽訂後10日內向乙方支付原室內裝飾的重置價補償款。

（二） 重建期間乙方安置的約定

1。甲方應在海口市___給乙方準備臨時過渡用房，過渡用房均應新安裝防盜門、窗，水電齊全，符合入住標準。乙方應在簽定協議時選定入住房號（先簽先選），並在協議書約定的.時間內搬出海口市___路住宅樓。入住過渡房期間產生的水電費、物業管理費由乙方自行承擔。

2。 如乙方不願入住甲方準備的臨時過渡用房，可自行租房。

（1）租房期間，甲方依據乙方原有套內建築面積、裝修條件並參照海口市房租均價以及乙方提供的租房合同向乙方支付租金（每户最高不超20__ 元/月），並視同乙自願放棄入住臨時過渡用房的權利。

（2）住房租金自乙方從___路住宅樓搬出之日算起，每半年支付一次，支付時間為每年一月及七月上旬，甲方須將租房租金直接匯入乙方賬户（乙方賬號： ）。

（三）搬遷費用的約定

1。甲方安排專業搬家公司為乙方提供免費搬家服務，乙方亦可自行安排搬遷事宜。

2。如乙方自行搬遷，搬家運費憑搬家公司的發票向甲方報賬（每户不得超出800 元）。

3。原室內的有線電視、電話、電腦網絡移機費用由甲方負責，相關的移機手續由乙方自行辦理，並憑藉__廣電網絡有限公司、電信局等專營企業開具的正常移機費用發票報銷。

第六條 拆、建期間如發生不可抗力原因（如颱風、地震等自然災害）造成無法實施工程施工工作，甲方必須在10日內書面通知乙方，拆、建時間順延。

第七條 甲方按國家建築規範標準重建該樓，且應按照原住房標準對地磚、門、窗及其他設施進行入住裝修。

第八條 新樓乙方驗收後回遷約定。

（一）自甲方交付新房即日起6個月內（含自行裝修時間），乙方必須搬回原樓層原房號，因搬遷引起的費用依照本協議第五條第三款執行。

（二）乙方無正當理由逾期不回遷，則甲方從第4個月起：

1。 自行外租房的，不再支付安置租金；

2。入住臨時過渡房的，向乙方收取每月20__ 元的過渡房租金及水電、物業管理費。

（三）因甲方不能按時交付重建新房而引起的糾紛，在該糾紛沒有徹底解決之前，甲方在按照第四條第（四）項約定的標準向乙方支付違約金的同時，按排給乙方的臨時過度用房或安置住房租金將保持不變。如遇物價因素影響時，安置租金要適當進行調整。

第九條 未盡事宜，由甲、乙雙方進行協商，達成補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。

第十條 本協議一式二份，甲、乙雙方各持一份。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方：

乙方：

簽訂日期：

糾紛協議書 篇2

甲方：代表人：

乙方：

調解事由：

___一位有二十餘年教齡的代課教師，為教育奉獻一生，現年_歲，眼睛視力模糊，不能勝任工作，回家便無法維持生計，曾多次請求甲方解決其生活困難。甲方因其對教育有功，經甲方各領導共同研究，同意給與解決。現經___律師事務所___律師從中調解，雙方同意後，訂定如下協議：

一、甲方補貼乙方___元。

二、甲方發給乙方_個月代課教師同等待遇工資，每半年發一次，____年底發完。

三、因___經___殘聯核定為三級殘疾(已發證)，甲方表態出面為乙方解決_____。

四、乙方享受上述待遇後，以後不再糾纏甲方。

五、乙方表態自己以後會大力支持甲方工作。

請___律師事務所__律師監督，如有一方違反協議，雙方發生爭執後所造成的`後果由違反協議的一方負責。

此協議一式三份，甲乙雙方各執一份，吳律師處保存一份。

甲方簽字蓋章：

乙方簽字：

調解律師簽字：

糾紛協議書 篇3

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的`損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字後生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

糾紛協議書 篇4

甲方： 代表人：

乙方：

調解事由：

XXX一位有二十餘年教齡的代課教師，為教育奉獻一生，現年X歲，眼睛視力模糊，不能勝任工作，回家便無法維持生計，曾多次請求甲方解決其生活困難。甲方因其對教育有功，經甲方各領導共同研究，同意給與解決。現經XXX律師事務所XXX律師從中調解，雙方同意後，訂定如下協議：

一、甲方補貼乙方XXX元。

二、甲方發給乙方X個月代課教師同等待遇工資，每半年發一次，XXXX年底發完。

三、因XXX經XXX殘聯核定為三級殘疾（已發證），甲方表態出面為乙 方解決XXXXX。

四、乙方享受上述待遇後，以後不再糾纏甲方。

五、乙方表態自己以後會大力支持甲方工作。

請XXX律師事務所XX律師監督，如有一方違反協議，雙方發生爭執後所造成的後果由違反協議的.一方負責。

此協議一式三份，甲乙雙方各執一份，吳律師處保存一份。

甲方簽字蓋章：

乙方簽字：

調解律師簽字：

糾紛協議書 篇5

立協議人：

____建築工程公司(下稱甲方)

____百貨公司(下稱乙方)

____建築工程公司訴____百貨公司建築安裝工程合同糾紛一案，在__區人民法院主持下，雙方當事人調解結案，調解書已於_____年__月__日送達。調解協議規定乙方欠甲方建築工程款____元，於_____年__月__日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難，提出分期付款。經甲、乙方反覆協商，達成協議如下：

(一)甲方同意變更__區人民法院(20__)_法經字第190號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款____元，於_____年__月__日前一次付清的`決定。

(二)乙方於_____年__月__日前，付款____;於_____年__月__日付款____元。

(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。

(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份，交人民法院一份。

甲方：__建築工程，A公司(公章)乙方：__百貨公司(公章)

法定代表人：___(章)法定代表人：___(章)

_____年__月__日

糾紛協議書 篇6

甲方代表：

乙方代表：

調解事由：

乙方在沒跟甲方協商下，利用塑料水管從歸顯(水源地名)進行引水，甲方想阻攔乙方，但沒跟鄉村兩級反映過，就私下把乙方的水管砍成若干節，甲乙雙方從而發生爭議。現經鄉駐村工作小組從中調解，雙方同意後，達成如下協議：

一、甲方照價賠償乙方的塑料水管。

二、甲乙雙方共同利用塑料水管從歸顯水源處引水到水溝末端(公路上坎)，在此建一個小水池，甲乙雙方再從小水池進行引水，雙方的.水管必須保持同一高度，乙方(王、王)必須在自家安裝自動水塔。

三、乙方在每年的陽曆3月至9月份期間，只能作為家庭飲用水，不能用作其它(如：養魚等),更不能浪費水。

四、乙方引來的水只允許王、王兩家飲用。

如有一方違反協議，雙方發生爭執後所造成的後果由違反協議的一方負責。

此協議一式三份，甲乙雙方各執一份，xx鄉保存一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

調解人員簽字：

日期：

糾紛協議書 篇7

感情問題，民警處置民事糾紛，上訴狀如下，上訴人(一審被告)：_______________羅某某，男，_____________年_____月__________日出生，漢族，身份證號：___________，住________________。

被上訴人(一審原告)：_______________焦某某，男，_____________年_____月__________日出生，漢族，身份證號：___________，住________________。

上訴人因侵犯著作權糾紛一案，不服揚州市廣陵區人民法院_____________年_____月_____日作出的(_____________)揚廣知初字第_____________號民事判決，現提出上訴。

上訴請求：_______________

1、撤銷一審判決，依法改判;

2、判令被上訴人承擔一審、二審的訴訟費用。

事實與理由：_______________

一、上訴人_____________年和_____________年廣交會上散發的宣傳冊中的聖誕樹系列美術作品(以下簡稱“被控侵權美術作品”)是自己獨立創作完成的，不存在侵犯他人著作權的事實;

上訴人通過自己的獨立思考並在借鑑國外作品的基礎上創作完成了被控侵權美術作品，依法享有著作權。退一步講，即使被控侵權美術作品與被上訴人的.美術作品構成相同或者近似，也僅僅是一種巧合或者偶然，絕非抄襲和模仿被上訴人的。著作權法並不排斥對同一種題材並存著作權，因此上訴人享有著作權。江蘇省版權局已就上訴人創作的聖誕樹系列美術作品向上訴人頒發了著作權登記證書。

糾紛協議書 篇8

甲方：高三.4班田 瑾

乙方：高一.3班張舒奇

事由：20xx年11月14日早晨打水的過程，田瑾暖瓶破碎無意把張舒奇右腳燙傷，經户縣惠安醫院檢查並治療，張舒奇已基本痊癒。 根據以上情況，我校依照户縣第八中學重大違紀處理辦法對雙方進行調解，經甲乙雙方家長協商，自願達成協議：

1、乙方受傷產生的醫藥費營養費由甲方承擔，一次性付給甲方醫藥費1000營養費 300 ；

2、本次調解為一次性調解，雙方不得以任何藉口挑起糾紛；

3、經調解，雙方無爭議，調解協議雙方簽字後生效。

甲方當事人： 監護人：

乙方當事人： 監護人：

調解人：

户縣第八中學

20xx年9月22日

糾紛協議書 篇9

甲方： (肇事者)，委託代理人：

乙方： (受害方)，委託代理人：

年月日時左右，甲方駕駛 號車，在處發生道路交通事故，導致 不幸死亡。現甲方和死者的所有近親屬(乙方)經友好協商，本着平等、自願、公平的.原則，達成如下協議：

一、甲方一次性賠償乙方醫療費、搶救費、誤工費、交通費、住宿費、喪葬費、被撫養人生活費、老人贍養費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等各項賠償款共計人民幣(大寫)： 整( 元整)。

二、死者 的屍體由其家屬自行安葬。

三、上述款項支付給乙方所有近親屬後，由乙方所有近親屬內部自行分配、處理，其分配、處理的方式、後果與甲方無任何關係。

四、乙方收到上述款項後，向甲方出具收據，並保證放棄對甲方在本次事故中所有的追償權。本協議簽署後，本次事故為一次性全部處理終結，甲乙雙方永不糾纏。

五、根據甲方的真誠表示，乙方考慮到甲方之違法行為系過失所致，主觀惡意小，社會危害輕，按照構建和諧社會

的原則，本着治病救人的精神，乙方對甲方的行為給予諒解，不再追究甲方的一切責任，並希望司法機關或相關部門對甲方從輕、減輕或免於處罰。

六、本協議甲乙雙方已全文閲讀並理解無誤，甲乙雙方完全明白本協議內容所涉及後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意，決不反悔。

七、本協議一式份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽字和按指印後生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

糾紛協議書 篇10

甲方：_____醫院

乙方：_____

鑑於患者_____曾於___年___月___日至___年___月___日在甲方處治療，甲、乙雙方因患者醫療問題發生爭議，但均願通過協商解決;甲、乙雙方本着平等、自願、誠實信用的原則，根據《醫療事故處理條例》及相關法律法規，經充分協商，達成本協議如下，共同遵照執行。

第一條協議相關數據如下：

某市___年度職工平均工資：_____元。

某市___年度城鎮居民平均生活費：_____元。

某市城鎮居民最低生活保障金：_____元。

第二條償項目及計算方法(略)

第三條方同意於本協議生效後___日內向乙方一次性(或分期)支付本協議第二條規定的款項。

第四條甲方依本協議約定支付全部款項後，甲、乙雙方因患者醫療問題引起的所有爭議即告終結，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主張權利，否則乙方應無條件返還甲方已：支付的'全部款項，且不得以本協議作為其主張權利的依據。

第五條協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方授權代表籤蓋章(並公證)之日起生效。

甲方： 乙方：

代表：

_______年____月____日

糾紛協議書 篇11

甲方：

乙方：

**年10月18日星期四上午，甲方高斌虎和乙方白煥煥；因在課間十分鐘在本班教室門前樓道玩耍，高斌虎把白煥煥推了一把，不慎刻在樓道扶手上。造成白煥煥一顆門牙磕掉小半截，治療費用等損失 。經鳳凰派出所及五中學校主持協調，雙方家長參加，甲方自願承擔乙方的`醫療費等相關費用達成如下協議：

乙方因受傷害所花醫療費在內的一切損失共計2500.00 元人民幣由甲方承擔，且一次性給付乙方；乙方住院醫療發票等費用票據，交給甲方保存。

甲乙雙方以後要冰釋前嫌，和好如初，化干戈為玉帛。不得再以同一事實和理由互相找對方的茬 ，今後誰起禍端誰負主要責任。本案例的處理為一次性處理，後由什麼事不與本案無關。

此協議一式 份，簽字按手印後生效；

甲方家長簽名同意： 年 月 日

乙方家長簽名同意： 年 月 日

見證人：***

五中學校調解人簽名：

年 月 日

糾紛協議書 篇12

甲方：_______________身份證：_______________住址：_______________

乙方：_______________身份證：_______________住址：_______________

甲方與乙方因小事發生衝突，繼而打了起來，乙方把甲方打傷。經甲乙雙方充分協商，達成以下賠償協議：

一、乙方一次性賠償甲方人民幣____________元，該款包括醫療費、誤工費、住院伙食費、護理費、營養費等相關費用。

二、乙方在____________月____________日前把該款支付給甲方。(如果錢比較多，可以約定分期付款)

三、甲方收到該款後，不能再追究乙方關於本次傷人事件中一切相關責任。打架民事糾紛協議書一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等的法律效力，本協議自雙方簽名生效。

甲方簽名：_______________在名字上要打指模乙方簽名：_______________在名字上要打指模

簽訂日期：_______________

糾紛協議書 篇13

在簽訂協議之前，我們先説説咱們新蔡仁義巷的故事，權作規勸兩家以和為貴。仁義巷位於新蔡老城西街中段北側。據傳該巷形成於明代，曾有一段被人稱頌的故事。新蔡為故呂國。春秋時為蔡國，屬楚轄地。是南北要道，殷商富賈，來往頻繁之處。明代中期，商業興起，湖北、湖南、廣東旅居新蔡之商人，在此合建“湖廣會館”。館址位於老城西街中段北側，（即今服務公司院）西與曹家大院（即今城關三完小）一牆之隔為曹家近鄰。後來兩家的界牆因年久失修而倒塌，雙方都認定界牆為各自祖先所建，從而發生了界牆所在地主權的糾紛。兩家均據理而爭，各不相讓。新蔡名紳富户，分別偏袒一方，加劇了雙方爭鬧。此案經過縣府好久審理不清。

此後，曹氏將其事捎信訴之於本家在京官居都察院右副都御史的曹鳳，而曹鳳以睦鄰為百年大計，即在書信上批曰：“千里捎書為一牆，讓出幾尺有何妨，萬里長城今尚在，不見當年秦始皇”。曹氏收到回信後，遵照而行，主動讓出三尺地面，並立牆為界。湖廣會館主事，視之醒悟曰：“早知今日事，何必有當初！”即效仿之，也後退三尺，另立界牆。事後兩家宴請達官、士紳，互表歉意，主動和好。從此就在這裏出現寬六尺，長達三十三丈的筆直小巷，成為西后街人們越此巷、上大街的必經之路。

兩家你仁我義互讓地面的趣事，受到公眾的.讚揚：“爭之不足，讓之有餘，互相謙讓，品德高尚”。這條小巷由此而取名為“仁義巷”，給人們留下了深刻印象，至今世代成風傳為佳話。

其實像這樣的佳話各地均有流傳，雖然現在認為或許是一些文人騷客穿鑿附會之作。但也反映出，大家嚮往“互謙互認，睦鄰友好”的美好願望。

我還是本着以兩家長期睦鄰友好的關係的原則，展開調解。如果相互，互不謙讓只好寫如下文約：

1、袁小玉提出讓小長，讓出二至三尺。雙方同意可以共同簽字。（）（）

2、如果第一條達不成協議，袁小玉提出門前的東西路必須保持暢通（必須保證袁小玉可以正西，王小長可以正東）。雙方同意可以共同簽字。（）（）

3、袁小玉進一步提出，如果小長不同意以上兩條。她今後翻蓋房子時，在自己的宅基地裏無論怎樣建房，王小長不得提出任何要求和干預。雙方同意可以共同簽字。（）（）

4、雙方未盡事宜，可以雙方繼續協商！有必要可以根據本協議適當增添條款。

5、簽字後方可有效。俗話説：“空口無憑，立據為證！”本字據一式兩份，各自收藏一份，為憑。

糾紛協議書 篇14

甲方：xxx

乙方：xxx

乙方於xxx年至xxx年就職於xxx，任銷售經理。乙方就甲方關於乙方個人往來明細賬提出異議，經甲乙雙方協商，達成協議如下：

一． 乙方根據甲方個人往來明細賬，欠甲方財務掛賬共計xxx元，甲方減去乙方入股金xxx元；

二． 經甲乙雙方協商後決定，按乙方所提異議，甲方同意在乙方個人往來明細賬中再減去xxx元；

三． 乙方實際付給甲方xxx元；

四． 乙方於xxx年x月x日付清xxx元后，甲乙雙方債權債務關係全部了結，至此雙方將不再有任何經濟糾紛，雙方互不干擾。

五． 如乙方於xxx年x月x日未能付清xxx元，此協議作廢，甲方將按（xxx）個人往來明細賬中乙方欠甲方xxx元向法院提起訴訟。

六．本協議一式三份，甲方兩份、乙方一份。

甲方：xxx 乙方：xxx

xxx年 x月 x日

糾紛協議書 篇15

當事人雙方姓名、性別、年齡、單位或住址，

申請人：×××，男，19××年×月×日出生，漢，現住××市××區××鎮××村× 組。 職業：××××××。

被申請人：××××，男，19××年×月×日出生，漢，現住××區××鎮××村×組。職業：××××。

糾紛簡要情況：200××年××月××日晚××時左右，××××××××××××××××××,並因此花去醫療費共計××餘元。雙方在多次交涉未果的`情況下，向××××提出申請,要求對此事進行調解。

經調解，自願達成如下協議：

1)由××承擔所有的醫療費用;

2)××一次性補償××誤工費、護理費、傷殘補助金及就業補助金合計××××元;

3)××與××即日起終止一切關係，以後如有其他後果皆於雙方無關。

履行協議的方式、地點、期限：

本協議簽定之時，由××一次性支付給申請人××現金××××元。

在20××年××月××日前,由××為××付清所有的醫療費用。

本協議一式 三 份，當事人、調解委員會各持一份。

當事人(簽名或蓋章) 、

調解員(簽名)

年 月 日

糾紛協議書 篇16

甲方： 有限公司

法定代表人：

委託代理人：

乙方：xx，女， 族，身份證號碼： ，系xx的 (親屬關係)。

現乙方受受害人供養的全體親屬委託(特別授權，即包括承認、放棄、變更、調解與和解)處理xx死亡的相關善後事宜。

xx，因於20xx年8月24日在井下作業時發生瓦斯爆炸事故，經搶救無效死亡。xx於 年 月 日出生，其原身份證號碼為：，其供養親屬情況如下：

父親：姓名 年齡 出生日期 職業

家庭住址

身份證號碼

母親：姓名 年齡 出生日期 職業

家庭住址

身份證號碼

妻子：姓名 年齡 出生日期 職業

家庭住址

身份證號碼

子女：姓名 年齡 出生日期 職業

家庭住址

身份證號碼

為妥善處理xx死亡的'善後事宜，依據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國工傷保險條例》等有關法律法規，雙方本着平等協商、互諒互讓的原則，經協商達成協議如下：

一、甲方願一次性賠償給乙方喪葬費，死亡賠償金，被撫養人撫養費、贍養費，交通費，住宿費，精神撫慰金等費用合計人民幣 萬元。

二、付款時間與辦法：甲方將上述 萬元於本協議簽訂後 日內匯入乙方指定的銀行帳號。帳號為：

三、上述費用支付給乙方後，乙方負責將該 萬元賠償款項在xx的供養親屬間依法合理分配，如由此引發爭議，概由乙方負責，與甲方無關。

四、甲方履行匯款義務後，乙方就此事保證xx的供養親屬不以任何形式、任何理由就xx死亡一事再向甲方要求其他任何費用。

五、甲方履行匯款義務後，此事的處理即告終結，乙方不得再以任何理由向甲方主張權利。以後因此事衍生的結果亦由乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。

六、本協議為雙方平等、自願協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。

七、本協議內容甲乙雙方已經全文閲讀並理解無誤，甲乙雙方明白本協議所涉及後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。

八、本協議為一次性終結處理協議，協議簽訂後，雙方再無其他爭議，任何一方不得反悔。

九、 本協議書一式二份，雙方各執一份，經雙方當事人簽字蓋章後生效。

甲 方： 有限公司(蓋章) 乙方：(捺印)

委託代理人：

日 期： 日期：

糾紛協議書 篇17

出租方(甲方):_________________________________________________

承租人(乙方):_____

身份證號__________________

根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就下列房屋的租賃達成如下協議:

第一條:房屋基本信息

甲方將出租其位於__________的自有房屋

第二條:租賃期限

租賃期限共_____個月，甲方應自__________年___月___日起將租賃房屋交付乙方使用

第三條:租金

該房屋本月租金為人民幣__________元____________乙方應在每月/季度/年初X日內向甲方支付月/季度/年租金。

第四條:支付租金的期限

乙方應自本合同生效之日起日內將該房屋交付給甲方。

第五條:房屋租賃期間相關費用説明。

租賃期內，乙方居住產生的水、電、暖、氣、電話、物業等費用由乙方承擔。租賃結束時，乙方應支付結算費用。

第六條:房屋維修責任

租賃期間，乙方不得隨意損壞房屋設施。如需裝修或改造，應先徵得甲方同意，並承擔裝修和改造費用。租賃結束時，乙方應恢復房屋及設施的原狀。

第七條:租賃期滿。

租賃期滿後，乙方要求繼續租賃的，必須提前__個月向甲方提出，甲方將在收到乙方要求後__天內予以答覆。同意繼續租賃的，續簽租賃合同。同等條件下，乙方有優先承租權。

第八條:合同的'提前終止

租賃期內，任何一方提出終止合同，應提前____個月書面通知對方，經雙方協商後簽訂終止合同。在終止合同簽訂之前，本合同仍然有效。

甲方因不可抗力不得不終止合同時，一般應提前____個月書面通知乙方。甲方不賠償乙方的經濟損失。

第九條:違約責任

租賃期內，任何一方違反本合同規定，應視情節輕重，向對方支付年租金的10%作為違約金。如乙方逾期支付租金，甲方有權每逾期一天向乙方收取月租金2%的滯納金。

第十條:本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力。

甲方:

乙方:

日期：________

糾紛協議書 篇18

甲方：_______________，男，住________________________，身份證：_______________，聯繫電話________________。

乙方：_______________，男，住________________________，身份證：_______________，聯繫電話________________。

監證人：____________，男，住________________________，身份證：_______________，聯繫電話________________。

茲有乙方原分責任田一塊，與甲方在分配、管種上發生糾紛，經與雙方協商達成以下協議：

一、乙方土地位置，該土地位於原試量棉花廠北邊，東鄰_______________，南鄰_______________，西鄰：_______________、北鄰：_______________、南北長：_______________米、東西寬：_______________米。

二、甲方土地位置：東鄰_______________。西鄰_______________。北鄰_______________。南鄰_______________。南北長_______________米，東西寬_______________米。

三、經甲、乙雙方協商自願調換，互不找補土地及財物。

四、自本協議生效之日起，原生產隊分給乙方的`兩塊地，即：本協議第一條標明的土地及_______________一塊土地三畝（東鄰、西鄰。）的土地使用、所有權歸_______________所有，其它人不得干涉。

五、本協議自甲、乙雙方簽字之日起正式生效，且具有法律效力，任何一方不得違約，否則，違約方承擔一切經濟及法律責任。

六、本協議一式兩份，雙方各存一份。

甲方：_______________

乙方：_______________

監證人：_______________

___________年___________月_________日

糾紛協議書 篇19

甲方：XXX

乙方：XXX

茲就甲方與乙方有關勞動合同等勞動糾紛事宜，經甲乙雙方友好協商一致，達成如下協議，以期共同遵守。

一、對於未能及時簽訂勞動合同的事宜，甲方已經充分理解到自己的做法確實存在一定問題，並給乙方造成了不良影響，甲方對此向乙方表示歉意。

二、因校區搬遷，用工崗位進行調整，因此從_____年_____月起甲方不再繼續聘用乙方，並與乙方解除勞動關係。

三、補償辦法

1、考慮到乙方在甲方工作期間的實際情況，甲方經研究決定向乙方按在甲方工作的'實際年限，每滿一年支付乙方最近一個月的工資的標準(六個月以上的按一年計算;不滿六個月的支付半個月的工資)，一次性向乙方支付經濟補償金。

乙方於 _____年_____月進入甲方工作，工作年限為_____年_____月，最近一月工資額為_____ 元整。因此，甲方向乙方一次性支付經濟補償金人民幣_____元(大寫：______ 整)。

甲方支付乙方之補償費用，已經充分考慮了乙方的實際情況，並本着以人為本的原則，充分體現甲方對乙方的人文關懷，而做出的一次性補償。

2、其他：___________________________________

四、本協議書籤訂後，乙方須在三日內向勞動監察部門對雙方的勞動爭議提出撤回投訴，並向甲方提供撤回投訴申請的相應證明文書，甲方在收到乙方提供的該文書後於五個工作日內支付一次性補償費用。

五、甲方將以現金形式支付乙方一次性補償費用，乙方或者其代理人簽收領取該款項後即視為甲方已經履行完畢支付義務。

六、乙方承諾自本協議履行完畢後，甲乙雙方之間不再存在任何其他未了糾紛，乙方承諾不得再以任何理由向甲方主張任何其他民事權利。

七、甲乙雙方約定，雙方均應積極履行完畢本協議第二、三、四條約定的事項，甲方應按約定向乙方或者經其特別授權的代理人交付上述約定款項，乙方(或者特別授權代理人)收到後應簽署收款憑據。如果甲方不按照約定履行付款義務，應該承擔相應的違約責任。

八、本協議自雙方代理人簽字之日起生效。

九、本協議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

糾紛協議書 篇20

甲方：

乙方：

乙方的親屬在甲方工地上幹活，在工作過程中不慎墜樓死亡，現雙方就賠償問題達成協議如下：

張寶根，因於20__年1月12日在山東省濰坊地區昌邑鐵礦鋼結構罐體制作過程中從高處墜落，經醫院120當場搶救無效確認死亡。張寶根於___年__月_日出生，其原身份證號碼為：，

一、其供養親屬情況如下：

父親姓名：

年齡：

出生日期：

職業：

家庭住址：

身份證號碼：

母親姓名：

年齡：

出生日期：

職業：

家庭住址：

身份證號碼：

妻子姓名：

年齡：

出生日期：

職業：

家庭住址：

身份證號碼：

子女姓名：

年齡：

出生日期：

職業：

家庭住址：

身份證號碼：

二、甲方自願一次性賠償給乙方喪葬費，死亡賠償金，被撫養人生活費、，交通費，住宿費，精神撫慰金等各項費用計幣萬元。

三、付款時間與辦法：甲方將上述萬元於本協議簽訂後，一次性付給乙方，乙方給甲方出具收據。

四、上述費用支付給乙方後，乙方自行將該賠償款項在供養親屬間依法合理分配，如由此引發爭議，概由乙方負責，與甲方無關。

五、甲方履行匯款義務後，乙方就此事保證不以任何形式、任何理由就張寶根死亡一事再向甲方要求其他任何費用。

六、甲方給付乙方賠償款後，此事的.處理即告終結，乙方不得再以任何理由向甲方主張權利。以後因此事衍生的結果亦由乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。

七、本協議為雙方平等、自願協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。

八、本協議內容甲乙雙方已經全文閲讀並理解無誤，甲乙雙方明白本協議所涉後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。

九、本協議為一次性終結處理協議，協議簽訂後，雙方再無其他爭議，任何一方不得反悔，以後雙方就此事互不追究。

十、本協議書一式二份，雙方各執一份，經雙方當事人簽字蓋章後即發生效力。

甲方：

乙方：

鑑證機關（蓋章）

20__年1月16日